医疗事故损害赔偿纠纷案例（通用3篇）
工程转包人需要承担的责任
【案情】
20__年古蔺镇政府为建设新农村决定对XX村公路进行改续建，由蚂蚁沟至秋月沟，全长10公里，其中改建5公里，新建5公里。
20__年6月14日，古蔺镇政府与XX村村委会签订公路项目责任书。20__年6月29日，XX村村委会与被告李某签订公路承包合同，约定修建公路长度10公里，工程总价款32万元，20__年10月底完工。李某投入部分资金后，于20__年6月又将该工程转包给原告刘某修建，双方约定“由原告刘某修建蚂蚁沟至秋月沟全长10公里路段，工程价款28万元(后追加为29.8万元)，首付3万元起动资金，路基达标宽度到终点时付工程总额一半，因资金不到位的停工损失由被告李某承担”。李某共在古蔺镇财政所领取该工程款项25万元。
20__年8月，原告以修建路基达标宽度到终点向被告索要工程款时，被告李某以资金困难为由拒绝支付，并叫原告停工，给原告造成停工损失。20__年11月3日，XX村委会将公路后续工程另行发包给刘某良修建完工，20__年12月18日，古蔺县以工代赈办公室组织对公路进行验收，认定XX村级公路蚂蚁沟至秋月沟实际完成9公里(改建5公里，新建4公里)，质量综合评定为合格。
20__年1月20日，古蔺镇财政所向刘某某支付后续工程款13万元。被告李某仅支付原告工程款3万元，原告于20__年9月诉至法院，请求被告支付工程款及利息，并赔偿损失。被告李某与被告袁某原系夫妻关系，于20__年8月登记离婚，离婚协议约定房屋120平方米归袁某所有，外债由李某清偿。
【分歧】
本案有两种分歧意见：第一种意见认为，被告李某不承担责任，应由发包方承担责任，被告所领取的工程款均从古蔺镇政府支付，应追加XX村委会和古蔺镇政府参加诉讼，由XX村委会和古蔺镇政府承担责任。第二种意见认为，被告李某应承担支付工程款和赔偿损失的责任，被告袁某承担连带责任。
【分析】
专业人士认同第二种处理意见。
一、被告李某应承担支付工程款和赔偿损失的责任。
被告李某将承建的公路转包给原告刘某修建，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿”的规定，对于原告已修建的部分应按协议约定支付工程款，该工程合同约定全长10公里，原告与刘某某合计完工验收合格部分为9公里，应当按合同总价款的90%计算总价款，扣除李某首付的3万元和刘某某完工部分已得的工程款，被告李某应将尚欠的工程款支付原告。对于原告的停工损失，被告也应该给予赔偿，可根据案情酌情考虑。
《中华人民共和国合同法》第二百八十三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第一百一十九条，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本案中原告在被告违约后未采取有效措施扩大的损失不应得到支持。
至于被告辩称，被告与XX村委会签订的合同无效，要求追加XX村委会和古蔺镇政府参加诉讼，由XX村委会和古蔺镇政府承担责任，由于该工程被告李某已领取工程款25万元，刘某良已领取13万元，发包方已支付的工程款已超出工程总造价32万元，故被告申请追加XX村委会和古蔺镇政府参加诉讼，不应得到准许。被告与发包方的纠纷，可另行解决。
二、被告袁某应承担连带赔偿责任。
被告袁某辩称，二被告因感情破裂于20__年即已分居，因为小孩的.抚养问题久久未办理离婚手续，直到20__年8月15日才取得离婚证。对被告李某与刘某的承包关系毫不知情，请求驳回原告对袁某的诉讼请求。由于该笔债务发生在二被告夫妻关系存续期间，其离婚协议中房产归袁某所有，债务归李某的约定不能对抗债权人。
依照《中华人民共和国婚姻法》第四十一条“离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。共同财产不足清偿的，或财产归各自所有的，由双方协议清偿;协议不成的，由人民法院判决”。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二)第二十四条“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务的，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定的除外。”
最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释第二十五条“当事人的离婚协议或者人民法院的判决书、裁定书、调解书已经对夫妻财产分割问题作出处理的，债权人仍有权就夫妻共同债务向男女双方主张权利。一方就共同债务承担连带清偿责任后，基于离婚协议或者人民法院的法律文书向另一方主张追偿的，人民法院应当支持。”
因此，被告袁某应承担连带赔偿责任。
甲方：_______________(医疗机构)
乙方：_________________(患方)
甲乙双方根据《医疗事故处理条例》之规定，经协商，在完全自愿的情况下达成如下协议：
一、患者基本情况：
姓名：_________年龄：_____性别：_______籍贯：_____________住址：__________________
身份证号：_______________住院号：______________
疾病诊断：__________________
治疗结果：____________________
二、甲乙双方共同认定的医疗事故等级：__________________________
三、医疗事故原因：_______________________
四、赔偿数额
1、医疗费：______________元;
2、误工费：_______________元;
3、住院伙食补助费：_____________元;
4、陪护费：___________元;
5、残疾生活补助费：____________元;
6、残疾用具费：_____________元;
7、丧葬费：_____________元;
8、被抚养人生活费：__________元;
9、交通费：__________元;
10、住宿费：____________元;
11、精神损害抚慰金：_______________元;
12、患者死亡参加丧葬活动的患者的配偶和直系亲属所需交通费、误工费、住宿费：___________元(不超过2人)
合计：____________元
五、赔偿款给付时间：__________________________
六、违约责任：
七、其他
1、出院处理：
2、如为死亡患者，尸体处理：
3、其他事项：
甲方：_______________乙方：____________________
代理人：_______________代理人：_________________
日期：_____________年______月_______日日期：___________年______月________日
见证人：__________________
日期：________年_______月_________日
武某工程承包合同纠纷案
上诉人(原审被告)：沈阳富城建筑装饰工程有限公司。住所地：沈阳市苏家屯区佟沟乡富锦街45号。
法定代表人：田忠信，该公司经理。
委托代理人：刘阳，男，1977年6月29日出生，汉族，该公司法律顾问。住址：沈阳市苏家屯区丁香小区。
被上诉人(原审原告)：武文华，男，1955年8月9日出生，汉族，无职业。住址：吉林省四平市七马路街建新委五组。
委托代理人：于立身，女，1965年9月6日出生，汉族，吉林省四平市城市建设管理局工作人员。住址：吉林省四平市中兴小区1号4单元702室。
委托代理人：李胜辉，男，1945年8月16日出生，汉族，沈阳市苏家屯区陈相法律服务所法律工作者。住址：沈阳市苏家屯区芙蓉街54号。
上诉人沈阳富城建筑装饰工程有限公司因与被上诉人武文华工程承包合同纠纷一案，不服沈阳市苏家屯区人民法院(20__)苏民合初字第76号民事判决，于 20__年7月4日向本院提起上诉。苏家屯区人民法院于同年8月29日将该案报送至本院，本院于同日受理后，依法组成合议庭于20__年9月 12日开庭公开审理了本案，上诉人富城公司法定代表人田忠信及委托代理人刘阳，被上诉人武文华及委托代理人于立身、李胜辉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
经审理查明，20__年8月10日，富城公司与辽宁佳地集团房地产开发有限公司(以下简称佳地公司)签订《建设工程施工合同》一份，约定由富城公司承建佳地园育种站、博士站及暖棚工程;开工日期为20__年8月15日，竣工日期为20__年9月20日;合同价款执行96年定额。 20__ 年8月15日，武文华以承包工程队队长的名义与富城公司签订《工程承包合同书》一份，双方约定，富城公司将其在佳地公司承包的佳地园大棚工程承包给武文华，由武文华包工包料，富城公司按工程总造价收取8%管理费，以决算为准。合同签订后，武文华实际对承包工程进行了施工，并得到部分工程款。施工中富城公司为武文华垫付红砖款121，300 元。工程完工后，因工程质量及工程余款给付问题，富城公司与佳地公司产生纠纷，富城公司于20__年3月19日向原审法院起诉佳地公司，要求佳地公司给付剩余工程款。审理中经鉴定，工程总造价为人民币822，604元，因鉴定中发现部分大棚存在一定的质量问题，经法庭调解富城公司与佳地公司达成协议，由佳地公司再给付富城公司工程款人民币360，000元，于20__年11月30日给付160，000元，于20__年12月30日给付200，000元。事后，武文华向富城公司工程款，富城公司未给付。
上述事实，有双方当事人陈述、《建设工程施工合同》、《工程承包合同书》、通知等证据经当事人庭审质证，本院予以确认，在卷佐证。
20__年12月27日，武文华向原审法院起诉，要求富城公司给付工程款181，196.68元，并承担本案诉讼费用。
原审判决认为，武文华与富城公司所签订的工程承包合同系双方在自愿、平等基础上所签订，双方均应按合同内容履行相应义务，现武文华已经完成合同约定的工程，富城公司应按约定给付工程款。至于富城公司主张武文华系其公司职员，双方法律地位不平等，因未提供充分证据证明，本院不予认定。依据双方合同约定，由武文华垫付工程款，现富城公司主张全部工程款均是其公司支付，应付相应的举证责任，富城公司所提供的证人证言不足以证明其主张的事实，本院不予认定，因武文华承认富城公司垫付红砖款121，300元，本院只能认定富城公司垫付工程款121，300元。至于武文华主张其为富城公司垫付富城公司与佳地公司一案诉讼费8，305元一节，因诉讼费收据交款人为富城公司，武文华委托代理人于立身亦曾经以富城公司委托代理人身份为富城公司诉佳地公司一案代理诉讼，故武文华持有该收据不足以证明该款系其支付，故对其主张，本院不予支持。综上，原审法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第58条、《中华人民共和国合同法》第286条之规定，判决1、富城公司于本判决发生法律效力之日起10日内给付武文华工程款172，891.68元(360，000- 822，604*8%-121，300);2、逾期付款，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第232条之规定执行;3、驳回武文华、富城公司其他诉讼请求。案件受理费5，134元，其他诉讼费300元，由武文华负担167元，由富城公司负担5，267元。
宣判后，上诉人富城公司不服原判，向本院提出上诉称：1、原审法院认定双方签订的《工程承包合同书》有效是错误的，因武文华系富城公司的项目经理，故该合同系内部承包合同，且该合同因违反法律、法规关于禁止分包的法律规定而归于无效，因双方主体不平等，故本案不应由法院受理;2、依据 “谁主张，谁举证”的原则，武文华应承担垫付工程款的证明义务，而原审法院在武文华未提供证据证明其垫付工程款的情况下，判决上诉人给付武文华工程款 172，891.68元缺乏事实依据。故请求二审法院撤销原判，依法改判。
被上诉人武文华辩称：原审判决事实清楚，要求维持。主要理由是：1、被上诉人并不是上诉人单位的`职工，双方系平等主体，故签订的合同合法有效;2、合同中明确约定由被上诉人垫付工程款，现上诉人主张其垫付工程款，应承担举证责任。
本院认为，1、因武文华系富城公司承建佳地园育种站、博士站及暖棚工程的项目经理，故应认定武文华系富城公司职员，原审法院对此事实未予认定应予纠正。但武文华作为工程队队负责承包佳地园大棚工程与富城公司之间是工程承包关系而非工程分包关系，故双方系平等主体间的法律关系，应由法院受理。因此，对于上诉人的该项上诉请求，本院不予支持。
2、关于垫付工程款的举证责任分担问题。本院认为，因双方在《工程承包合同书》中明确约定由武文华包工包料，富城公司按工程总造价收取 8%管理费，现富城公司提出工程款是由其先行垫付而非是按约定由武文华垫付的，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第64条第1款的规定“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”，故富城公司应对其垫付工程款的主张承担举证责任。
综上，上诉人富城公司要求撤销原判，驳回武文华诉讼请求的上诉请求不能成立，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第1款第1项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费5，134元，由上诉人沈阳富城建筑装饰工程有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 王
审 判 员
代理审判员 才
二x年x月
书 记 员 韩x