公司委托合同范文(精选33篇)
__________单位:
我单位因业务需要,现委托__________作为我公司合法委托收款人,授权其代表我单位进行代收款工作。
代理人的一切行为均代表本公司,与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律职责。特此委托。
代理人名称:__________身份证号码:__________开户行:__________账号:__________
委托人:__________
日期:X年X月X日
甲方:___________________
乙方:___________________
为保证_________技术有限公司生产经营的_____________顺利推广、销售,本着公平、双赢的原则,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:
一、乙方负责代理项目及价格
1.代理项目
甲方正式授予乙方代理____________技术有限公司_____________项目设备销售的代理权,负责该项目的销售工作。
2.乙方代理的设备型号为_________________?设备价格(大写):___________。配置见附件。
二、设备销售货款支付方式
1.设备销售货款支付方式:
(1)付款时间:合同签订后的三个工作日内支付合同总金额的_______%,货到交货地点三个工作日内支付合同总金额的______%,设备安装调试完毕三个工作日内付清合同总金额的______%。
(2)付款方式:最终用户需将设备销售款直接打入甲方指定账户。当甲方收到货款_____%后,甲方在一周内按约定价格支付乙方的佣金,乙方提供代理酬金发票。
(3)甲方开户行:________________银行 ,账号:_______________。
2.__________________________________。
三、甲、乙双方权利与责任
1.甲方在技术上全力配合乙方工作,但在项目运作的整个周期内所产生的费用均由乙方负责;
2.按公司提供的价格出售的设备,项目代理有______%的利益,在公司提供的价格上打折后出售的设备,打折部分由代理商自行承担。
3.如甲方没有按时、足额收到设备销售款,甲方有权延缓支付乙方相应佣金,乙方有义务负责对购买设备方的销售款进行追缴。
4.乙方在负责甲方授权项目销售、推广过程中产生的一切债务、债权和一切经济纠纷均与甲方无关,由乙方独立承担其全部相关法律责任;
5.乙方在负责甲方授权项目销售过程中,不得有做出不利于正当市场竞争的行为,不得做出不利于甲方对外形象及甲方利益的行为,否则,甲方有权随时终止协议约定内容。
6.乙方必须遵守总公司的《技术保密协定》、《知识产权保护合同》及《项目代理协议》等相应协议的所有条款。
7.本协议所签内容未经甲方同意,乙方不得转让他方;
四、签署相关协议
甲、乙双方必须签署“CECO商标及知识产权保护协定”和“CECO知识产权保护合同”,上述两协议必须与本协议同时签署方能生效且与本协议具有同等法律效力。
五、协议期限及签署地点
1.协议期限:本协议签字盖章之日生效,有效期壹年,此前所签协议作废;
2.本协议的签订地点:北京市建内大街7号光华长安大厦2座11层。
六、协议的中止
1.乙方在代理期间,做出任何违反甲方管理规定或有损甲方形象和利益的行为,甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理协议;
2.乙方不得有擅自出售、抵押、许可、泄漏甲方知识产权的行为,否则甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理协议同时追究乙方的法律责任;
3.乙方没有履行本代理协议时,甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理协议。
七、协议纠纷的解决
在本协议执行期间,甲乙双方如发生争议,双方可以协商解决,协商解决未果时,可以向甲方所在地人民法院提请经济诉讼解决。
八、协议文本及附件
1.本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力,影印无效;
2.本协议附件包括:
乙方营业执照等公司证照及法人代表身份证复印件;
代理商管理制度
设备配置
代理商承诺书
“CECO商标及知识产权保护协定”和“CECO知识产权保护合同”。
甲方:__________________
代表人:________________
日期:__________________
乙方:__________________
代表人:________________
日期:__________________
甲方:_______________________
法定代表人: ________________
住所:_______________________
乙方:_______________________
法定代表人:_________________
住所:_______________________
甲方为了提高事务所知名度,规划统一各种与事务所相关的形象,达到社会的更高认知,获得更广泛的公信力。现在平等协商的基础上,特委托乙方对甲方的企业形象进行设计,达成如下协议:
第一条 期限本合同的履行期限为______年____月____日至______年______月____日。
第二条 内容乙方为甲方进行企业形象设计,包括如下内容:
1.企业标志:企业的标志;
2.企业名称标准字:企业的正式名称,以中文及英文两种定名;
3.品牌标准字,代表企业产品的品牌,以中文及英文两种设计;
4.企业的标准色;
5.企业标语:对外宣传公司的特长、业务、思想等要点的标语,以中文及英文两种设计;
6.专用字体:公司主要使用的文字(中文、英文)、数字等专用字体;
7.公司证件:徽章、工作证、名片、旗帜等;
8.文具类:公司专用的信封、信笺、各种表格、文件袋、笔记本等;
9.符号类:各种公司招牌、建筑物的外观、霓虹灯、大门、入口标志等;
10.广告类:各种报纸、杂志、宣传卡、招贴、年历、广播、电视、POP广告等;
11.商品包装类:各种纸盒、纸袋、购物包、皮箱、容器包装、包装纸等;
12.交通用具类:各种业务用车、运货车等企业的.各种车辆等;
13.服装类:男女制服、工作服、臂章、工作帽、领带等;
14.法律文书格式类:各种法律文书的字体、格式等;
15.其他:橱台、家具、餐具、烟灰缸、壁饰等;
16.人员素质类:管理人员的言行、工作人员的言行、勤务态度、待客态度等;
17.双方另有约定的内容:______________________________
第三条 收费
1.本合同根据双方协定,合同总价为_____________元。
2.付款方式:
(1)第一次支付时间为:__________年________月________日甲方应当向乙方支付________元,占总额的_______%。
(2)第二次支付时间为:__________年________月________日甲方应当向乙方支付________元。
3.支付形式:
所有款项为__________方式支付。
第四条 甲方的权利和义务
1.甲方应当及时向乙方提供制作企业形象设计方向的有关资料,及时向乙方说明自己想达到的相关要求。
2.甲方应按本合同向乙方按时支付费用,乙方完成所有工作后,甲方应当向乙方一次付清所有款项。
3.在合同履行过程中,如果甲方要求停止制作应及时通知乙方,乙方已收的前期费用不予退回,对本阶段已发生的工作量,甲方应给予补偿。
4.甲方有权对乙方的工作进度予以具体了解,并经常性检查乙方的工作进度。
5.甲方在认为乙方提供的方案不合理、不具操作性的前提下,有权不支付相关费用。
第五条 乙方的权利和义务
1.乙方应当诚实履行合同,积极与甲方联系,设计方案应得到甲方的书面认可。
2.乙方应当在本合同签订之日起______日内,即______年____月____日向甲方提供初步方案,否则视为违约。
3.乙方在签订本合同时,已经充分明白合同文件中的所有条款,乙方的方案须符合甲方的实际,方案必须具有联系性和实际可操作性,否则视为乙方违约。
4.乙方负有经常向甲方汇报工作的义务,乙方在向甲方提供初步方案后,不得再进行任意更改,除非经甲方书面同意。
5.乙方应当保证在合同签订之日起______月内向甲方提供具体方案的策划人员的相关名录和以前设计过的成功案例,相关名录递产给甲方后不得再变故,除非经甲方书面同意。
6.乙方应保证该方案符合甲方的业务范围和特色,乙方所提供的方案和设计应没有任何纠纷和权利瑕疵,否则乙方应承担全部责任并向甲方赔偿损失。
第六条 合同的解除、终止、变更
1.本合同经双方协商一致后,可予以变更,解除和终止。
2.本合同单方解除的,应提前______个月通知对方,并应承担相应的损失。
第七条 违约责任
1.甲方不向乙方按时支付相关费用,应除支付约定价款外,另行向乙方支付违约金________元。
2.乙方不按时向甲方提供设计方案,应向甲方支付违约金________元;擅自更改确定的初步方案,更换相关策划人员也视为违约,应偿付违约金______元。
本合同一式4份,其中正本2份,甲乙方各执1份;副本2份,送市房管局、工商局备案。
出租方:(盖章) 承租方:(盖章)
法定代表人:(签名) 法定代表人:(签名)
委托代理人:(签名) 委托代理人:(签名)
合同有效期限: 至 年 月 日
一、案情
原广州市龙津西路恩洲大巷145号705房是被上诉人所有的房产,广州市满堂红置业有限公司诉邓蕙委托合同纠纷上诉案。20xx年12月9日,被上诉人与上诉人签订了《独家代理委托书》。委托书约定:被上诉人委托上诉人出售广州市龙津西路恩洲大巷145号705房,委托期限为20xx年12月9日至20xx年1月9日,双方在合同中第二条约定被上诉人保证不与上诉人所介绍的买家私下交易,如一旦发生此情况,被上诉人同意向上诉人交付买卖成交额的2%。20xx年1月7日、8日,上诉人与郑子光签订了《看房委托及证明》,由上诉人介绍郑子光购买广州市龙津西路恩洲大巷145号705房,并与郑子光到该屋看房,但被上诉人并未与郑子光达成讼争房屋的买卖交易。20xx年1月20日,被上诉人与郑子光、游丽娟签订了《广州市房地产买卖合同》,被上诉人以380000元将房屋出售给郑子光、游丽娟,双方办理了房屋交易手续,现该屋已经交付给郑子光、游丽娟使用。
二、审理
原审法院认为,被告与原告签订的《独家代理委托书》中双方约定的委托期限为20xx年12月9日至20xx年1月9日,而第2条的约定是该委托书中的内容,由于双方对第2条的适用时间没有特别约定,故该约定的效力只能与委托书的期限相对应。现被告将房屋出售给郑子光的时间是20xx年1月20日,该时间已超过了委托书约定的委托期限,不应再受委托书的约束,原告要求被告按委托书第2条的约定承担违约责任不予支持。据此,原审法院遂于20xx年4月1日作出判决:驳回原告广州市满堂红置业有限公司要求被告邓蕙支付违约金9200元的诉讼请求。案件受理费378元,由原告负担。
判后,上诉人广州市满堂红置业有限公司不服上诉认为:一、一审判决认定事实错误,依法不能成立,法学论文《广州市满堂红置业有限公司诉邓蕙委托合同纠纷上诉案》。一审认定委托书第二条没有适用时间的特别约定,应与合同的期限相对应。该推定违背诚实信用原则及公平原则是明显不当的。在本案中上诉人为促成被上诉人成功出售物业做了许多工作,为被上诉人提供中介服务。包括发布广告、向他人推介物业。当郑子光有购买意向后,上诉人多次带郑观看该物业,意在促成该买卖。上诉人已经尽职履行中介义务,虽在合同期内不能促成成交,但为双方提供了认识、了解的机会,并为买卖的成交提供了必要的条件,故上诉人在合同中列明第二条作为约束被上诉人。但被上诉人有意规避委托期限,在期限届满后半个月内与上诉人介绍的郑子光私下成交,严重违反了双方合同第二条的约定,应承担违约责任。二、上诉人只有对合同中第二条不做期限限定,方能有效保障上诉人的合法权益。房地产中介市场中,普遍存在客户与业主私下成交的现象,严重损害中介业从业人员的合法利益,不利于房地产中介业的健康发展。如果上诉人介绍买卖双方见面后,双方可以不受约束自行成交,在委托期限届满后才肆意成交以规避中介费,中介行业就不能得到报酬,所费时间、精力、损失也无法补偿。因此第二条的约定是必要的,旨在不论是否在委托期限之内,只要被上诉人与上诉人介绍的卖方认识后私下交易,即承担违约责任。该约定没有期限是合法合理的。一审法院推定第二条的适用时间为委托期限是不当的,据此,要求二审法院撤销原判予以改判,确认被上诉人与郑子光签订的合同无效,诉讼费由被上诉人负担。被上诉人答辩同意原审判决。
二审法院认为,上诉人与被上诉人所签订的《独家代理委托书》是合法有效的,该委托书是被上诉人委托上诉人出售其所有的房屋,上诉人也已经按合同的约定履行其义务,介绍其他包括郑子光在内的购房人看楼。虽然上诉人最终没能在委托期限内促成被上诉人与郑子光的交易,但其为被上诉人出售房屋履行了其中介的义务,而被上诉人在双方签订的委托合同期限届满不足一个月的时间内却与上诉人介绍的客户郑子光达成了房屋买卖交易,被上诉人该行为实际是规避合同约定的条款的行为,有违诚实信用原则。根据委托合同的约定被上诉人不得与上诉人所介绍的购房人私下进行交易,如被上诉人违反该规定,则需由被上诉人向上诉人支付买卖成交额的2%作为赔偿,故上诉人现在要求被上诉人按照其成交价款的2%,即9200元支付违约金是符合合同约定。被上诉人在委托期限届满后短期内与上诉人所介绍的看房人郑子光达成协议,其行为有违诚实信用原则,应承担违约责任。原审认定,合同中第二条的适用时间与委托书的期限相对应是缺乏法律依据,本院予以纠正。
联系方式:___ 邮编:___
委托代理人:___ 性别:___ 身份证号码:___ 工作单位:______
联系方式:___ 邮编: ___
现委托上述受托人在我单位与___中,作为我方参加___的代理人。
受托人:___的代理权限为:___
受托人:___的代理权限为:___
20____年__月__日
甲方:____________________________
乙方:____________________________
甲方因申请股票上市,现委托乙方的律师办理有关法律事务,经双方协商,订立下列各条,共同遵守履行:
一、乙方接受甲方的委托,指派_________律师为甲方办理股票上市的有关法律事务。
二、甲方应真实地向乙方律师提供有关的全部材料。乙方接受委托后,发现甲方捏造事实、弄虚作假,有权终止本合同,依约所收费用不予退还。
三、乙方律师应认真负责,对甲方提供的全部材料进行法律方面的审查,出具法律意见书,但对甲方提供材料的真实性不负责任。
四、由于乙方的过错,造成所出具的法律意见书出现错误,如果受损害的善意第三人提出赔偿请求,甲方负责赔偿后,乙方应承担赔偿责任,最高赔偿额以_________保险公司规定的为准。
五、乙方律师应对甲方尚未了结的经济仲裁、诉讼和有关争议胜诉败诉及其经济后果作出认真的预测分析,但该部分的法律意见书只是一种参考意见,乙方律师对此不承担任何责任。
六、甲方应为乙方在办理法律事务时提供便利,并承担乙方因此而发生的交通、通讯及材料等费用,该费用为律师的办案费。
七、参照中国司法部制定的《律师业务收费管理办法及收费标准》,经双方协商同意,律师费的计算方法一般情况按_________计算,二项总和为律师费。如果甲方委托的事务难度较大,所需时间较长,律师费的数额,甲、乙双方可另行协商收费。
八、乙方先按半数计收律师费,即_________元,在签订本合同的三天内支付,该律师费无论甲方的股票最终能否上市,乙方都不予退还。余下部分的律师费在甲方的股票得到批准上市交易后付清。
九、如乙方无故终止履行合同,律师费退还用方;如甲方无故终止,律师费不子退还。甲方未付的律师费用,乙方有权追索。
十、本合同有效期限,自签订之日起至股票上市为止。
甲方:____________________________乙方:____________________________
日期:____________________________日期:____________________________
物业服务委托合同
第一章总则
第一条:本合同当事人
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
根据《物业管理条例》和相关的法律法规、政策,甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就甲方选聘乙方提供物业服务事宜,特订立此合同。
第二条:物业基本状况:
物业类型:电梯综合楼
坐落位置:
委托物业服务构成细目见附件。
第二章委托服务事项
物业服务事项:
乙方向甲方配备以下人员:管理人员4名、秩序维护队员k名、保洁人员l名、会务人员2名。
第三条:保洁服务
1、保洁服务标准:
1门厅、地面、门窗、一楼、二楼、三楼、四楼的玻璃、墙体无明显积尘; ○
2一楼、二楼、三楼、四楼卫生间地面无积水,大小便池无污垢,卫生间无异味;○ 茶水间无污垢、无积水。
3办公桌面无积尘,沙发无积尘,办公区域植物无积尘 ○
4电梯大厅无烟、纸屑、积尘,电梯间无积尘 ○
5楼道栏杆、扶手、梯步无烟头、纸屑、积尘 ○
6清洁每天8:10点以前清理完毕,除每天早上、中午、下午固定清洁时间外,不定时保洁,保持办公区域干净整洁。
7附件:保洁处罚细则。 ○
2、会务服务标准:
1会议室地面、桌面无积尘, ○
2烟缸无烟头、残留、积水。烟缸无污垢。 ○
3会议桌椅摆放整齐,统一,会议桌面无空余纸杯,会议过后及时清理。 ○
4会议首先进行全面准备,○会务人员的引领(服装、茶具的摆放、文明礼貌用语:请您……)
5会议进行中勤掺水(礼貌用语:请喝水) ○
6附件:会务处罚细则。 ○
第四条:秩序维护服务:
1、秩序维护服务标准
1乙方维护人员必须服从甲方的位置安排,24小时值班轮岗,坚守岗位(包括○用餐),恪尽职守、保持警惕,善于发现和排除可疑人员及情况,确保甲方办公场所安全。
2乙方维护人员认真做好值班记录,做到字迹清晰,正确无误,交接班登记。按○甲方要求做好外来人员登记,并做好设备的维护工作,同时做好车辆停放,环境整洁等工作,维护甲方的正常秩序。
3乙方维护人员统一着装,佩戴齐全,精神饱满,执勤时要讲文明、讲礼貌。值○班室须保持整洁,物品摆放整齐。
4乙方维护人员须定时和不定时对公司内外进行巡查,及时关闭门窗、电源,切○实做好防火、防盗工作。
5遇突发事件,○乙方须立即通知公安机关和甲方,并配合公安机关和甲方做好善后或侦查工作。
6乙方要做好甲方报刊、杂志、信件等物品的接收工作。 ○
7乙方人员在岗期间严禁喝酒、赌博、利用办公电脑上网和打游戏。 ○
⑧附件:秩序维护队处罚条例。另外,乙方成立督查组,每天不定时对会务、保洁、秩序维护队进行检查,督查组人员名单如下:
宁勇、刘国伟、范康蓉。
第五条:车辆按乙方指定地点停放,锁好车辆门窗;车内切勿留存现金及贵重物品,否则一切后果自行承担。
第六条:每年的电梯维保费2500元、年检费3000元按实际使用面积进行分摊并
以年检部门开具的发票据由甲方支付ll
第三章付款方式
1、合同总价:0元,不含电梯维保费,年检费。其中每月支付20432.00元,以转账方式支付。
2、电梯维保费,年检费确定后据实支付。
3、甲方每月10日前支付乙方20元。
第四章委托服务期限
第七条:委托服务期限为 2 年:自20xx年 10 月 27 日0时起至20xx 年 10 月
26日24时止。
第五章双方权利与义务
第八条:甲方权利义务
1、审定乙方拟定的物业服务制度
2、检查监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况
3、甲方有权进行抽查。抽查时如发现乙方未按规定巡查或人员服务不到位,将对乙方做出警告或处罚。
第九条:乙方权利与义务
1、根据有关法律及本合同约定,制定物业服务制度
2、室内的维修、维护自行解决。
2、因乙方管理不到位造成甲方财产损失而无法追回的情况下,照价赔偿。
3、因乙方服务不到位,甲方有权终止合同。
第六章附则
第十条:自本合同生效之日起7天内,根据甲方委托服务事项办理完交接手续。
本合同之附件均为合同有效组成部分,本合同及其附件内容、空格部分填号的文字与印刷文字具有同等效力。
第十一条:本合同及其附件中未规定的事宜,均遵照中华人民共和国有关法律、法规及规章执行。
第十二条:本合同正本连同附件共六页一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第十三条:本合同执行期间如遇不可抗力致使合同无法履行双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十四条:本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决。如协商不成,可向仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
第十五条:本合同自签字之日起生效。
甲方: 乙方:
代表人:
年 月 日 代表人: 年 日 月
本授权委托书申明:我________(姓名)系________(公司名称)的法定代表人,现授权委托我公司的________(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义前来贵单位________(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我们均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人:________性别:________年龄:____单位:________
部门:________ 职务:________ 代理人身份证号码:________________ 单位名称(盖章): 法定代表人(签字):代理人(签字):
日期:20_年4月14日
有关公司授权委托书范本
致:__________公司
本授权委托书声明:__________公司(以下简称我公司)就购买贵公司商品,现委托__________(身份证号为:_____________________)向贵公司支付货款____________元。请贵公司向我公司开具该金额的有效发票。
我公司与________由此发生的债权债务关系与贵公司无关。被委托方________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。
特此委托。
(授权人)委托人:________ (被授权人)被委托人:________
日期:____年____月____日 日期:____年____月____日
用人单位:
法定代表人身份证明书为我单位法定代表人(负责人)
性别:职务:单位地址:
法定代表人(负责人)签字:
授权委托书
成都高新区劳动监察队:
依照法律规定,现委托下列人员为我方代理人:
(1)姓名: 性别: 电话:
工作单位: 职务:
(2)姓名: 性别: 电话:
工作单位: 职务:
委托事项:提交相关材料,领取相关文书,接受询问调查等。 委托权限:一般代理□特别授权□(√选)
备注:
1、委托人由法定代表人(负责人)签字;
2、受委托人提交身份证明复印件。
委托人:
受委托人:(单 位 盖 章) 年 月 日
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,乙方接受甲方的委托,经双方协商一致,签订本合同,并遵照执行:
1.委托事项:
甲方委托_________________________________________________________________________
二、委托设计费用:
公司标志设计单价为人民币_________元
总价为人民币_______(大写)。
三、支付方式:
1.甲方应在合同签订之日起两个工作日内以电汇或银行转账的方式将委托设计总费用的35%划入乙方公司账户(乙方以甲方的银行转账证明为标志设计的起始时间)。
2.标志设计完成后,甲方应在三天内签字或盖章确认(传真确认也有效),确认后甲方应立即支付标志设计费的余额。
3.如有相关设计,则另行计算设计费用,标志通过后立即支付工程总费用的50%,余额在相关设计完成后支付。如果只有logo设计,那么logo一过就把余款全部付清。
四.乙方设计作品的时间和交付方式:
1.乙方应在七个工作日内设计甲方公司标志的初稿。单个标志的'设计时间约为15个工作日。
2.乙方采用电子稿件交付方式交付设计作品,甲方结算余额后,乙方在收到相关凭证后一个工作日内,通过网络或邮件将标识的电子稿件交付给甲方。
五、知识产权协议:
1.乙方享有设计作品的版权。甲方结清委托设计的全部费用后,乙方可将作品的版权转让给甲方(另行签订转让合同)。
2.在甲方支付全部委托设计费之前,乙方设计的作品版权归乙方所有,甲方对该作品不享有任何权利。
3.如甲方在余款付清前擅自使用或修改乙方设计的作品,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利和义务:
甲方权利:
1.甲方有权对乙方的设计提出建议和想法,使乙方设计的作品更符合甲方的企业文化内涵。
2.甲方有权对乙方设计的工程提出修改意见;
3.甲方在付清全部设计费用后,有权要求签订版权转让合同,以享有设计作品的全部权利;
甲方的义务:
1.甲方应按合同约定支付相关费用;
2.甲方有义务向乙方提供相关企业信息或其他相关信息;
乙方的权利:
1.乙方有权要求甲方提供相关企业资料供乙方设计参考;
2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应金额;
3.乙方享有设计作品的版权,并有权要求甲方在付款前不使用设计作品:
乙方的义务:
1.乙方应根据甲方的要求设计工程。
2.乙方应根据合同按时交付设计工作。
七.违约责任:
1.甲方在设计工作初稿完成前解除合同的,其预付费用的30%无权退还;如果甲方在乙方工作初稿完成后终止合同,应支付全部设计费用。
2.如乙方无正当理由提前终止合同,所收取的费用将全部返还给甲方..
八.合同生效:
本合同的下载和打印由双方签字盖章,双方最后签字日期为生效日期。
本合同一式两份,双方各执一份,由对方签字(盖章),具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______
乙方(盖章):_______
日期:_______
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
公司委托合同第四条甲方(负责人):____________________
乙方(受委托方):物业管理公司
为加强_____________________________________________
第一物业管理内容
1.甲方将________________________________范围内的房产委托给乙方
2.管理事项包括:
(一)房屋的使用、维修和保养;
(2)公共设施、设备和场所(场所)的使用、维修、保养和管理(消防、电梯、机电设备、路灯、走廊、自行车、房屋、工棚、园林绿化场所、沟渠、运河、水池、水井、道路、停车场等)。)在物业范围内;
(3)清洁度(不包括垃圾运到中转站后的工作);
(4)公共生活秩序;
(五)娱乐活动场所;
(六)物业范围内的便民服务网点及所有营业场所;
(7)车辆行驶和停放;
(8)物业档案管理;
(九)物业管理公司授权管理的其他事项。
委托物业管理的第二种形式
承包经营,自负盈亏。
第三条物业管理期限
委托管理期限为_______________________________________________。
第四条双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务:
(1)根据本合同规定,甲方委托乙方实施住宅区物业管理;
(2)监督乙方合理使用公共设施专项资金,并按照公共设施专项资金管理办法分配给乙方。
(3)提供_________________________________________________________________________
(4)为乙方提供__平方米的管理用房(包括__平方米的办公用房和__平方米的员工宿舍),每月租金__元;
(5)负责向乙方提供一套小区工程竣工资料,并在乙方管理期满时收回;
(6)不干涉乙方依照法律或本合同的规定进行管理和经营活动;
(7)监督检查乙方管理情况,每半年考核一次。乙方未达到第六条规定的目标和指标,或因经营不善造成重大经济损失的,有权解除合同;
(8)负责确定本小区管理服务费的收费标准;
(9)委托乙方处理违反物业管理法律、法规和业主公约的行为,包括罚款、责令停工、责令赔偿经济损失、采取停水断电等措施,督促责任人不缴纳相关费用或无故拒不改正违法行为;
(10)协助乙方开展宣传、教育和文化活动,协调乙方与行政部门和业主的关系;
(11)政策规定由甲方承担的其他责任。
2.乙方的责任、权利和义务:
(1)根据有关法律法规,结合实际情况,制定住宅物业管理的规章制度;
(2)遵守各项管理法律法规和合同约定的责任要求,根据甲方授权对住宅物业实施综合管理,保证管理目标和经济指标的实现,承担相应的责任,自觉接受甲方的检查和监督;
(3)根据小区大、中修需要制定维修计划,报甲方审议批准后,从公共设施专项资金中领取所需维修资金;
(4)接受甲方对经营管理过程中财务账目的监督和报告,每月向甲方和住宅管理部门报送一次财务报表,每三个月向全体业主公布一次管理费收支账目;
(5)居住区公共设施不得擅自占用或改变。乙方如对住宅区配套项目进行修改、扩建,必须报甲方及相关部门批准后实施;
(6)乙方应本着高效、胜任的原则,在该住宅区设立管理机构和人员;
(7)建立本小区物业管理档案,负责及时记录相关变更;
(8)负责计算小区管理服务费的收费标准,并向甲方提供计算标准和依据,严格按照甲方审核批准的收费标准收费,不得擅自加价;
(9)有权根据甲方的委托和业主公约的规定,处理物业业主公约和物业管理规章制度;
(10)管理期满后,将所有专用房屋及相关财产、所有物业管理档案及相关资料移交给甲方;
(11)开展有效的社区文化活动和便民服务;
(12)有权聘请特许经营公司承担住宅物业管理的专项业务并支付费用,但不得将住宅物业管理的整体责任和利益转移给其他人或单位。
第五条物业管理目标和经济指标
1.各项管理指标应符合物业管理部门规定的标准,居住区应在乙方接管后_____年内达到标准。
2.确保年度收费目标为人民币_______________________________________________________________________________
第六条风险抵押
1.自本合同签订之日起三日内,乙方应向甲方一次性支付人民币_____元作为抵押风险。
2.如果乙方完成合同规定的经营目标和经济指标,甲方应在合同期满后三天内退还全部抵押款和银行活期存款利息。
3.如因甲方原因导致本合同无法履行,甲方应双倍返还抵押物,并赔偿乙方经济损失。
4.如因乙方原因导致本合同无法履行,乙方无权要求退还抵押款,并应赔偿甲方的经济损失。
第七条奖惩办法
1.在各项管理目标和经济指标全部完成的前提下,如有管理费节余,甲方将按节余的____%奖励乙方。
2.住宅区被评为国家级、省级、市级文明住宅区的,甲方分别奖励乙方人民币(国家级)、人民币(省级)、人民币(市级);分别获得上级部门的个人奖励或相关荣誉的奖金;在乙方管理期间,如乙方获得的文明社区称号被上级机关取消,乙方应将上述奖金及银行活期存款利息全部返还。
3.甲方未履行合同责任,影响乙方合同管理目标和经济指标,或给乙方造成直接经济损失的,甲方应予以赔偿或承担相应责任。
4.乙方未能履行合同责任或管理目标及经济指标的,甲方应责令乙方限期改正,情节严重的,处以元的.罚款,直至解除合同,经济损失由乙方承担。
5.如因乙方管理不善或重大失误给居民造成经济损失或严重不便,应赔偿甲方或业主和用户的经济损失。
第八条合同的变更、补充和终止
1.本合同条款经双方协商后可以修改、变更或补充,以书面合同为准。
2.合同约定的管理期满,合同自然终止。双方如需续签合同,应在合同到期前三个月向对方提交书面意见。
3.合同终止后,在同等条件下,乙方可以参加甲方的管理投标,优先进行合同管理。
第九条其他事项
1.遇不可抗拒的自然灾害(台风、洪水、地震等))在本合同执行过程中造成经济损失的,双方应相互理解,共同协商,合理分担。
2.本合同自签署之日起生效;
3.本合同一式三份,甲乙双方及物业管理部门各执一份,具有同等法律约束力。
4.双方对合同有争议的,协商不成的,可以提交物业管理部门调解或向人民法院起诉。
5.________.
6.________.
甲方(盖章):_____乙方(盖章):______
代表(签名):____代表(签名):_____
时间:________天
甲方:________________
乙方:________________
经友好协商,在平等互利的基础上,甲方委托乙方维护公司的计算机网络,达成如下条款:
一、服务规则
1、服务范围
台式电脑、激光打印机、针式打印机、喷墨打印机、电子计算机显示器、网络集中器和交换设备、其他难题。
2、服务地点
乙方的服务地址(包括取货、送货和维修):________________
公司办公地点:________________
3、服务时间
服务时间从________________提供免维护服务。
客户发送免维护服务的响应时间为4小时,响应时间从我公司收到客户的维护通知开始到我公司维护人员开始联系客户为止。
从维修人员开始联系客户的时间到我公司维修人员到达服务地点的时间,所花费的时间是他们到达现场的时间,至少在48小时内到达。
4、服务条款
上门取件或上门维修,我公司维修人员会到服务地点进行维修或上门取件并返回维修。
我公司将有专职维护人员每月提供一次现场例行检查和维护。
在维护期间,公司将提供所有必要的劳动力、零件和材料,以确保客户设备的正常运行。如果需要更换零件,请使用新的或等效的零件。如果维修费用超过现有设备估价的____%,则需要客户同意。
寻求永久解决方案时,可提供临时应急措施供客户采用。
如果公司决定需要额外的零件或数据,它会将设备带回公司的维护部门进行重新维修。
我公司将根据客户的维修设备在维修过程中提供备件。如果备件短缺,客户会帮助解决,我们公司不承担提供备件的责任。
二、顾客责任
1、客户应按照正确的操作方法正常使用电脑。
2、如果客户的计算机和计算机网络出现故障,我们需要提供更换部件。保修期内,我们将提供免费保修。保修期后,公司将按更换零件的成本价向客户收费。
3、在安装和维护过程中,客户应提供方便,并配合我公司维护人员正常工作。
4、客户应正确备份和保存存储在计算机和外部设备中的重要文件数据。
5、客户在请求不进行维护服务之前,应执行产品操作手册中规定的所有自检和维护步骤,并以书面形式提供产品型号、序列号、当前故障性能和其他相关故障情况。
6、我公司的维护人员有权联系和使用产品维护所需的所有信息和设备。
7、客户应向我公司的维护人员提供操作附件和耗材,如纸张、磁盘、色带、卡片、格式化磁盘以及客户在正常操作中使用的其他类似物品。
三、服务限制
1、功能性清洁。除非产品享受服务中规定的功能清洁或表面清洁工作,否则所有与清洁和定期维护相关的工作不包括在我公司的服务中。
2、软件和网络支持不包括在我公司的服务中,除非产品享受服务中规定的软件或网络相关问题的维护工作。
3、过期产品。超过特定支持时间的过期产品不包括在客户免费服务范围内。
4、地震、火山、洪水、火灾等不可抗力造成的所有设备。不能正常工作,不在我们客户的免维护服务范围内。
5、耗材,如喷墨打印头、碳粉盒、电池、绘图笔、纸张等。、以及无附件产品,如无组件产品、连接器、电缆、外部DC变压器等。
6、所有人为因素造成的使用不当,如杂物进入机器,不包括在客户免维护范围内。
四、收费标准
1、工作站________________元/台/月。
工作站的数量是________________。
合计:________________¥元
2、打印机________________¥元/台/月
打印机数量:________________。
合计:________________¥元
3、总价:________________¥元
五、付款方式
自签订服务协议生效之日起,客户每________________个月向公司支付一次。
甲方代表:________________
乙方代表:________________
甲方盖章:________________
乙方盖章:________________
签署时间:________________
签署时间:________________
甲方:_________________________
乙方:_________________________
甲方将学校物业管理服务方面的工作委托乙方管理服务。乙方将通过严格科学的管理,热情优质的服务为学校的教学、科研和生活创造整洁、优美、舒适、安全、宁静、便捷,及时、可靠的环境,为此双方达成如下协议:
一、甲方责任、权利、义务
1.对校园内的一切公共设施及设备享有所有权,并有对国有资产的保护、使用和监督权。
2.负责对乙方管理与服务进行工作查询与质疑。
3.负责制定学校绿化、美化及设施的更新改造计划。听取和采纳乙方对校园绿化等改造工作提出的合理化建议。
4.负责按规定向乙方支付物业经费和运行费。
5.负责了解掌握乙方经费运行情况,对违反财务规定的行为提出意见。
6.甲方可视完成物业管理的优劣向乙方提出奖励意见和处罚意见。
二、乙方责任、权利、义务
1.按协议内容保质保量地完成物业管理与服务工作。按文明校园建设标准保持学校的花园式单位及文明校园的称号。
2.对院内的公共设施及地面不得擅自占用或改变其使用功能,如需要改变应经甲方同意后方可实施。
3.定期向甲方通报工作情况,对甲方提出的合理的整改意见有义务执行。
4.未经甲方同意不得将本物业管理内容和责任转移给第三方。
5.乙方应建立并保存详细的物业管理档案资料。
三、委托管理主要内容
1.全院的绿化、美化工作。
2.教室的卫生保洁服务和管理工作(不含专用教室)。
3.公共环境、公共场所的保洁服务和管理工作。
4.公共设施、设备的维修、保养、运行和管理工作。
5.公共建筑部分的维修保养工作。
6.自管家属楼的维修和保养工作。
7.水电暖的维修管理与服务工作。
8.院内创收经营水电费和供暖费的收支工作。
9.节能工作。
10.家属水、电费的统计、收缴工作。
11.饮用水供应和洗浴工作。
12.院领导办公室的保洁和开水供应工作。
13.家属门卫的管理工作。
14.校内各商业网点的管理工作。
15.学校人防工程的管理工作。
16.其它甲方需要委托的工作。
四、服务标准
乙方应按以下标准实现物业管理目标。
(一)校园绿化美化工作
1.做到三季有花,四季常青。并承担甲方大型活动及重大节日的花卉摆放工作。
2.按不同季节对花卉苗木的养护要求进行养护,并做到:树灌木完整,长势茂盛,无枯枝死杈,无病虫害,树木无钉枪捆绑;绿篱、绿地无杂草、杂物,无堆物料。完好率应达到98%以上。
3.校园绿化面积应达到应绿化面积的95%以上。
4.绿地、各种树木的种植和调整工作应本着美观合理的原则进行规划管理。对各种古树应重点保护,防止损伤和坏死。
5.院内的建筑物能进行立体绿化的,应进行立体绿化。
6.绿地微喷面积应达到总面积的80%以上。树木浇水应有计量。
(二)环境卫生工作
1.道路环境应整洁。清扫要及时,做到无杂物、废纸、烟头、果皮、痰迹、积水等。
2.阴井、排水设施应通畅,无污水外溢,排水口处无淤泥和杂物。各井口盖完好,化粪池应定期清理,无粪便外溢。
3.卫生间应保持干净整洁,无异味、无蚊蝇、无粪便、无污水外溢。4.垃圾楼应保持无蛆、无蝇,四壁清洁,地面和周围无堆放垃圾,应封闭集装箱上盖。应根据垃圾日产量及时调整集装箱数量。垃圾楼吊装设备应及时检修和保养,杜绝事故发生。
5.院内垃圾应日产日清,无暴露垃圾,无卫生死角。垃圾箱及果皮箱应完好清洁,周围地面无杂物污渍。
6.建筑物内外无乱写、乱划、乱粘贴,无残标;公共设施、牌匾、路标、雕塑、亭廊、石桌椅应定期擦拭,保持清洁。
7.校园主要干道的地面卫生应在每日早7:30以前清扫完毕。公共场所应定期清扫,保持清洁。上课期间不得有任何影响授课的清扫活动。
8.道路、地面不得直接搅拌水泥沙浆,建筑材料应按指定地点摆放整齐。建筑垃圾应按指定地点堆放并及时清运,对建筑垃圾影响道路通畅和环境卫生的现象要及时管理和清运。
9.门前三包工作应符合门前三包的标准和要求。
10.应及时清理院内主要干道的积雪,保证道路通畅和安全。如洒盐水除雪,不得将积雪清扫堆放到绿篱和绿地内。
11.根据节假日的要求及时挂收国旗、彩旗、灯笼;开关大门彩灯、射灯。
(三)教室卫生工作
1.教室卫生应在每日晚自习后清扫完毕,锁门。第二天早7:00应将各教室门打开(特殊情况除外)。
2.应保持教室地面清洁、四壁洁白、墙裙完好无污渍、黑板完好光亮、无粉笔痕迹、粉笔沫应及时清除;门牌完好、装订美观;门窗、玻璃、纱窗、窗帘、小五金齐全完好;桌椅完好、摆放整齐、桌内外无杂物灰尘。
3.吊扇、黑板灯、照明灯、各种开关及各类设备应完好无损。维修要及时,保持良好状态。
4.粉笔(白色、彩色)板擦应保证供给并摆放整齐。要保持讲台、讲台桌的完好整洁。
5.制定教室服务制度化、规范化、科学化的管理制度,确保教学需要。以上要求的完好率应在98%以上,各阶梯教室和大教室的照明灯完好率应在90%以上。
(四)公共场所维护工作
1.各楼道(包括家属楼物业范围)地面清洁、门窗、玻璃、纱窗、小五金齐全完好,墙裙、楼道灯的照明完好率及满意率应在98%以上。
2.电梯应按规定做好年检并取得合格证及运行证,两证应挂在电梯间内。电梯应定期维修保养,不允许带病开梯,运行应正点。电梯间应干净、整洁、明亮。电梯工要持证上岗,严格执行电梯交接班制度,认真做好运行记录。严禁脱岗,确保安全。
3.要保证全院正常供水、供电、供暖工作。水、电、暖设备齐全,服务维修及时到位,设备完好率应在98%以上。
4.水、电、暖维修应24小时值班。要制定应急处置方案。确保服务安全、到位。
5.节能措施得力,杜绝长明灯、长流水和跑、冒、滴漏现象。
6.按规定做好饮用水箱的卫生防疫和日常管理工作,要定期进行检查、检测,确保饮用水安全。
7.按要求供应全院饮用水和洗浴。对茶浴炉房要制定卫生安全工作制度,确保正常供水和安全。对浴室内卫生、各种设施应及时检修,杜绝发生事故。8.按要求每年应集中时间对外收取供暖费,并支付供暖费。 9.按要求努力回收学校创收水电费。
10.按要求统计、收缴、上报家属住户水电费。
11.按要求对院内人防工程进行检查,防止发生意外事故。
五、违约责任
1.甲方违反合同规定,使乙方未能完成合同规定的服务和管理目标,乙方有权视不同情况限期向甲方提出解决意见(双方协商)。如逾期仍未解决,乙方有权中止合同,所造成乙方经济损失由甲方予以经济赔偿。
2.乙方违反合同所规定的内容或未达到的服务标准,或师生员工反映强烈且不能及时解决的,甲方有权要求乙方限期改正(双方协商),如逾期不改,甲方有权终止本合同。另行安排其它物业管理机构替代。给甲方造成的经济损失,乙方应给予赔偿。
3.乙方违约擅自提高收费标准和降低服务标准,甲方有权要求乙方改正并清退多收费用。
六、其它
1.本协议未尽事宜由双方协商解决,并以书面协议签定补充协议。补充协议与本协议有同等效力。本协议有效期为一年,自______年______月______日至______年______月______日止。
2.本协议之委托协议书均为本协议的有效组成部分,具有同等法律效力。
3.本协议共4份,甲、乙双方各执2份,具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
陕西中厦劳务有限公司:
现委托 同志(男/女)身份证号: 为 项目部劳务合同办理签章的委托代理人,与劳动内部承包承诺书的签订。
特此委托
项目部
项目责任人(签章):
年 月 日
委 托 书
中厦集团西安分公司航天三沃项目部:
现委托 马涛 同志(男)身份证号: 为 陕西中厦劳务有限公司分包贵公司总承包的“三沃”项目劳务方的施工现场负责人,全权负责施工现场的质量、安全、进度和文明施工。委托期限:自20xx年4月15日至20xx年6月31日。
特此委托
委托单位:陕西中厦劳务有限公司
20xx 年4月15日
委 托 书
中铁一局中铁铂丰.尚都城工程项目经理部一分局:
现委托任四平同志(男)身份证号:6224270 前去贵公司办理劳动投标事宜。
特此委托
陕西中厦劳务有限公司
法人(签章):
20xx年6 月7 日
委 托 书
现委托卢民同志(男)身份证号5105235为海荣御城12号楼项目经理。
特此委托
陕西华联建筑劳务有限责任公司
法人(签章)
20xx年5月27日
委 托 书
现委托 马涛 同志(男)身份证号:为 陕西中厦劳务有限公司分包贵公司总承包的“三沃”项目劳务方的施工现场负责人,全权负责施工现场的质量、安全、进度和文明施工。委托期限:自20xx年4月15日至20xx年6月31日。
特此委托
委托单位:陕西中厦劳务有限公司
20xx 年4月15日
委托方:____________ 受托方:_______________ 身份证号码:_______________委托方因业务需要,特委托__________在其与__________(付款单位)的业务往来中,作为_____(款项)的收款代理人。代收金额:人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(¥_____)。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律责任与付款单位无关。
特此委托!
户 名:__________ 账 号:__________ 开户行:__________
委托方签章 受托方签章
日期: 日期:
公司委托书范本二
______________(受理单位名称):
兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司员工:_______性别:_______身份证号码:_______前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼!
法人代表(签字):
(单位名称)(盖章)
X年X月X日
(受理单位名称):
兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司员工:_x性别:_身份证号码:________x前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼!
法人代表(签字):
(单位名称)(盖章)
年 月 日
法人授权委托书
(受理单位名称):
现授权我司员工_x性别:_ 身份证号码:________x 授权其办理以下权限:
授权日期: 年 月 日 授权有效期至: 年 月 日。
请贵处(司)接洽!
法人代表(签字):
(单位名称)(盖章)
年 月 日
授权委托书
委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。
(委托人为单位的,写明单位名称)
被委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。
(被委托人是律师的,只写姓名和所在律师事务所名称)
委托人因__(写明案件性质及对方当事人)一案,委托_x为__(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人),代理权限如下:
(委托刑事案件的辩护人,只写“为被告人_x(姓名)_x一案第x审进行辩护”)
(委托经济、民事、行政等案件代理人的,须写明代理权限,特别授权的,应写明授权的具体范围,如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)
委托人:(签名或盖章)
被委托人:(签名或盖章)
__年_月_日
委托书
____公证处:
我作为 (单位) 的法定代表,委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址)
为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。
本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日。
委托单位:
法定代表(签字)
年月日
授 权 委 托 书
委托人: _ 身份证号: _
被委托人: _ 身份证号: _
委托事项:代为领取硕士毕业证书和学位证书
委托权限:
1.代为提交有关材料
2.代为签收领取证书及送达证书给委托人
委托时限:自_ 年_月x日至_年_月_日
备注: 本委托书一式三份。
签字生效。
委托人签名:
委托人电话:_
被委托人签名:
被委托人电话:_
委托日期: _ 年 06 月 15 日
附件:1. 委托人身份证复印件
2. 被委托人身份证复印件
(本授权委托书共壹页)
个 人 授 权 委 托 书
委托人: _ 身份证号: _
被委托人: _ 身份证号: _
委托事项:__
委托权限:
1.__x
2.__x
委托时限:自_ 年_月x日至_年_月_日
备注: 本委托书一式三份。
签字生效。
委托人签名:_
委托人电话:_
被委托人签名:_
被委托人电话:_
委托日期: __ 年 _月 _ 日
附件:1. 委托人身份证复印件
2. 被委托人身份证复印件
甲方:__________________
乙方:__________________
为便于有效开展业务,保障甲乙双方的合法权益,特签定以下协议书:
一、双方商定,乙方委托甲方的业务为:________________________。
二、双方确定,费用为_________元,以本协议为准。
三、甲方的责任与义务
1.如果乙方是为公司或商标起名,甲方将协助乙方通过工商局名称查询或商标局名称检索这一关,如有重名现象,甲方将为乙方在三天后提供新的名称方案。
2.甲方每次向乙方提供_________个名称方案,标识每次______个方案。取名设计师定出方案后,乙方如有其他考虑、要求及希望,可双方商议,另取新的名称方案。
3.如乙方自行提出新的名称方案,则不限个数与次数,由取名设计师负责判断或推荐理想的名称。
4.个别客户如有其它特殊目的,经五次反复后仍举棋不定,建议客户另请高明,费用不退。
5.如乙方收到名称方案后一周内无反馈,甲方即视为已经满意且已通过名称查询或名称标识检索,甲方对乙方业务承诺履行完毕。
6.如果乙方业务为个人起名或改名,则甲方每次向乙方提供_________个名称方案,如果乙方不满意,C类还可以给付一套方案,B类和A类直至乙方满意为止。
7.甲方采取一次性预先收费方式。
四、乙方的权利和义务
1.乙方经过对甲方公司业务整体了解后,填写相应登记表格,办理交费手续。取名设计师开始正式工作后,中途不退费。
2.为达到最佳效果,建议具有决定权人能够亲自前来,并清楚表达希望和要求,以便双方有效沟通。
3.如时间允许,建议乙方留出足够时间,以便甲方能够更好地构思与创作。领取方案时,请带来全额交费收据证明。
4.乙方收到方案后如有问题,应于一周内及时反馈信息,过期甲方则按新业务对待。
5.凡老客户,如再与本公司有业务接触时,本公司将优先予以安排。
五、本协议一式_____份,待双方签字、盖章后即可生效。
甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
委托单位:___ 法定代表人:___ 职务:___单位详细地址:______
联系方式:___ 邮编:___
委托代理人:___ 性别:___ 身份证号码:___ 工作单位:______
联系方式:___ 邮编: ___
现委托上述受托人在我单位与___中,作为我方参加___的代理人。
受托人:___的代理权限为:___
受托人:___的代理权限为:___
委托书兹有(__ __公司) 授权(____公司)为____地区(____产品)总经销、代理商。(授权企业全称)对其经营的产品质量予以保证,在____地区销售过程中出现产品质量问题由本公司(厂)负责。
本授权书有效期为 年,自 年 月 日
至 年 月 日止。
授权产品名称、规格、型号:
授权单位联系电话:
授权单位E-mail:
被授权单位联系电话:
被授权单位E-mail: 1
填写要求:1、本授权书要求以公司红头文件形式填写。
2、按以上标准格式打印,填写日期均中文大写。
3、法人代表及单位需加盖红章。
4、不按要求打印,一律退回。
5、被授权企业如不是唯一(____地区)地区代理商,请授权企业写出其他代理商名单。
委托人名称:________法定代表人:________地址:____________邮编:________电话:____________
受委托人姓名:________公司职务:____________联系地址:____________身份证号:____________电话:vvvv
授权事项:本公司特授权我公司员工(如非员工则直接写姓名)与______有限公司商谈办理____________________事宜,包括但不仅限于组织参加谈判,拟定文件,签订合同等。
授权期限:自20____年5月1日始,至20____年6月30日止。
特此说明!
委托人法定人签字:(盖章/签字)
公司章:
受委托人签字:
年月日
原告杨林,男,1966年5月20日出生,汉族,湘潭市人,住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。
委托代理人陈晖,女,1972年3月26日出生,汉族,长沙市人,住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。
被告广州银曼古贸易有限公司,住所地:广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。
法定代表人朱芙蓉,该公司总经理。
原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案,于__年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后,依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员 傅旭光参加的合议庭,于__年9月15日公开开庭进行了审理,书记员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤,无正当理由拒不到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告杨林诉称: 年 月 日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定,原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元,被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系,并对原告开具了《授权书》,授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作,包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后,却突然接到步步高华隆店通知:被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权,并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告,被告承认了上述行为,却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益,请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。
原告杨林为支持其诉讼请求,向法庭提交以下证据:
1、 被告单位注册登记资料,证实被告主体资格;
2、 年 月 日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》,证实原、被告之间的加盟合作关系;
3、被告出具的《法定代表人身份证明书》,证实原告汇款的依据;
4、工商银行汇款单,证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收据》,证实被告确认了和原告的加盟合作关系;
6、被告开具的《授权书》,证实被告确认了和原告的加盟合作关系,确定了加盟经营的位置;
7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》,证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;
8、被告开具的另一份《授权书》,证实被告无故终止和原告的加盟合作关系,又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。
被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称:《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书,不具备合同生效条件,原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作,将原告的首批货款无息退还原告即可。
被告没有向法庭提交证据材料。
以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证,因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过,因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。
根据以上认定的证据,以及原告的陈述和被告的书面答辩意见,本院认定以下事实:
年 月 日,原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份,原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元,被告对原告开具了《收款收据》,随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后,步步高商业连锁股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商,终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实,了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下,单方取消了对原告的授权,终止了和原告的加盟合作关系,重新对另一加盟商出具了《授权书》,原告对此向被告提出异议,但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起诉,提出如诉称之请求。
本院认为, 年 月 日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称,但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量,具备合同成立的基本要件,同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款,原告只能表示全部同意或者不同意,《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式,要约到达受要约人时生效,承诺到达要约人时生效,承诺生效时合同成立,该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元,被告认可了双方的加盟关系,且原告为履行合同完成了基本准备工作,应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书,不具备合同生效条件,与本案实际情况不符,被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定,当事人协商一致,可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同,但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定,对解除合同有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此,被告辩称其依据《确认单》中的约定,有权单方面解除合作,将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查,《确认单》中对此约定的内容为:“在签订此合作确认单后一个月,被告若无法与原告确认最终合作事宜,则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款,该条款与《合同法》第四十条的规定相悖,该条款为无效条款,对原告没有约束力,故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约,原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此,根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定,判决如下:
原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于 年 月 日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效,被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。
案件受理费100元,由被告广州银曼古贸易有限公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。
审 判 长 过 伟 国
审 判 员 雷 达
人民陪审员 傅 旭 光
年 月 日
代理书记员 ___
委托单位:________________法定代表人:________________
受委托人:姓名:________,工作单位:________________职务:________,职称:________
姓名:________,工作单位:________________职务:________,职称:________________
现委托上列受委托人在我单位与________________________因________________纠纷一案中,作为我方诉讼代理人。
代理人____________的代理权限为:____________________
代理人____________的代理权限为:____________________
委托单位:________________(盖章)法定代表人:________________(签名)
____年____月____日
委托方(甲方)单位全称:___________________
受托方(乙方)单位全称:___________________
甲、乙双方本着公平和诚实信用的原则,在协商一致的基础上,达成如下协议:
第一条、委托财务顾问目的
甲方聘请乙方作为公司的财务顾问,为甲方提供财务核算方面的参考意见,乙方接受甲方聘请,提供财务顾问服务。
第二条、财务咨询范围
甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策。
第三条、签约双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
1、有权了解财务咨询工作进度。
2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、为财务咨询工作提供必要的条件,配合乙方顺利完成财务咨询工作。
4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
(二)乙方权利与义务
1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。
2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
3、按照约定时间完成财务咨询工作。
4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。
第四条、提供财务咨询的时间要求
在接受甲方咨询业务,取得必要财务相关资料后___________天内答复。
第五条、财务咨询的使用范围
乙方向甲方提供的财务咨询内容,甲方在企业内部使用,对因使用不当造成损失的,乙方不承担任何责任,由此给乙方造成的损失,应由甲方负责赔偿。
第六条、财务顾问费用
根据国家规定的收费标准,双方议定收费人民币___________元。财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后___________结清。
第七条、财务顾问合同的有效期限
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力,本合同自签订之日起生效,有效期一年。
第八条、违约责任
1、甲方未按约定提供必要的资料及人员,影响咨询工作进度和质量;未按约定范围使用造成损失的,不得追讨已支付的报酬,未支付的报酬应当支付。
2、甲方提出咨询内容,乙方不予答复的,应当承担退还部分报酬等违约责任。
3、如果乙方未经甲方同意,向任何第三方披露、提供和转让有关甲方上市申报材料和相关材料的信息,并因此造成甲方的损失,甲方有权要求乙方赔偿。
4、如果甲方没有按前款规定支付应付的款项,甲方应按要求向乙方支付该笔款项从违约日起到实际支付日为止,每日万分之三的利息。
第九条、争议纠纷解决
在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交__________仲裁委员会仲裁;或依法向__________人民法院起诉。
第十条、其他事项
1、其他未尽事宜,双方协商解决。
2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式___________份,甲、乙双方各执___________份,具有同等效力。
委托方(签字盖章):_____________受托方(签字盖章):______________
代表人:_______________________代表人:________________________
__________年________月________日__________年________月________
__________单位:
我单位因业务需要,现委托__________作为我公司合法委托收款人,授权其代表我单位进行代收款工作。
代理人的一切行为均代表本公司,与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。
代理人名称:__________身份证号码:__________ 开户行:__________ 账号:__________
委托人: __________
日期:X年X月X日
委托方(以下简称甲方)______________________街区商业管理有限公司
受托方(以下简称乙方)_________________________物业管理有限公司
为了加强对_____________街区地下停车场的管理,适应街区发展和商户需求,服务街区商业运营和发展,现就授权管理的“金陵历史文化风尚街区”停车场相关事宜,甲乙双方议定事项协议如下:
一、委托范围:____________________________________街区停车场,含:_________________
1、停车场出入口道闸及附属设备以及收费标准等。
2、地下停车场(含________泊位)(附平面图)
3、停车场内的通风、电力、排水以及消防等设施。
二、受托方管理内容:
1、确保停车场的24小时安全,正常使用。
2、乙方受托期间应保证停车场24小时正常运营。
2、确保停车服务热情周到,客户满意,不得出现客户投诉现象,如出现停车纠纷等现象,一切后果由乙方自行承担。
3、确保停车场内各安全通道、安全出口和道闸系统等的正常使用。
4、确保停车场内地面整洁无灰尘,无附着物。
5、确保从主干道进出停车场内车辆安全,并独自承担责任。
三、委托管理期限:自__________年______月____日到__________年_____月_____日止。
四、其它约定
1、乙方自行办理停车场经营的相关手续,做到依法经营并独自承担相关法律责任。
2、乙方应交付和承担停车场日常运营所发生的水费、电费及其它运营费用。(水、电费用分割见附件。)
3、乙方应指定专门的机构和人员对停车场进行管理。
4、委托期内甲方不收取乙方停车场的租赁费用。
5、乙方对甲方及产权方核定的_______个车位,应予以保障。对街区大型活动及领导来访车辆的停泊予以保障并做好相关应急预案,确保街区大型活动及突发事件的车辆停泊。该条款下所有停车不再收取任何费用。
6、乙方对社会车辆严格按物价部门核定标准收费;乙方对商户户主及前往商户消费的车辆应予一定优惠,并妥善处理相关事宜。
五、本协议未尽事宜另行协商。
六、本协议一式四份,双方各执两份。
甲方:_________________(盖章)乙方:_______________________(盖章)
代表:__________________(签字)代表:______________________(签字)
___________年______月______日__________年_______月_______日
甲方: 代表人: 乙方代表人:
甲乙双方遵循平等自愿,诚实信用,公平合法的原则,按照国家和地方政府有关劳动人事政策规定,就甲方委托乙方代理招工派遣事务,经协商一致达成如下协议。
一 、合作事项
经双方协商一致同意乙方在甲方合作企业委托之下从事汉中地区招聘事宜 。
二、合作基本条件
1、甲方是由当地省市劳动行政部门批准,经各企业委派合作,具有协助就业服务和人才资质的服务机构;
2、甲乙双方必须按照本协议约定诚信履行各自义务,违约不履行义务的要承担相应的法律责任和经济责任;
3、甲方保证委托代理事项符合国家和地方法律法规和规章制度的规定,并负责向乙方及时提供所需的相关资料,乙方负责认真及时办理甲方委托招聘各项事务。
三、本协议期限为六个月,在本协议有效期内甲方不得在汉中所辖区开设以甲方为首的代理分支机构,只能授权于乙方发展所辖区开设以甲方为首的分支机构从事招聘事项.
四、委托服务事项
1、授权乙方用甲方的资质招聘务工人员,以供甲方为招工人员提供给正规企业职位;
2、乙方将招聘人员真实身份信息及联系方式提供给甲方;
3、乙方将招聘人员按甲方委派地点输送并上岗;
五、招工返费的支付
1、根据乙方招聘被录用并上岗人员满一个月为依据,返费标准按甲乙双方签定《委托返费协议》内载明的返费金额为准,因所招聘人员的自身原因未能上岗的,甲方不支付返费;乙方所招聘人员已经被录用并上岗但未满一个月因企业清退或开除的,须有甲方和企业及时通知与乙方,并告知乙方被清退或开除的原因以及正当理由,如不告知或无正当理由乙方视为不知情,甲方必须支付《委托返费协议》内注明的返费金额;
2、支付方法 ,按甲乙双方签定的《委托返费协议》内注明的价格金额以银行转账方式支付给乙方法人指定的账户。
六、违约责任
1、乙方未经甲方同意,不得以任何理由擅自收取务工人员任何费用,一旦违反甲方有权利单方终止此协议;
2、甲乙双方违约且给守约方造成经济损失的,违约方必须按照相关规定,根据实际情况补偿守约方相应的经济损失;
3、乙方所招聘的人员因自身原因不符合企业录用条件导致不能上岗就业的,甲方不支付乙方费用,也不承担如何责任;
4、考核期为两个月一次,若乙方在此协议有效期内未能输送有效务工人员,则不再续签协议。
本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决,协商补充附件与协议具有同等法律效力,协商解决不成可向所在地人民法院提起诉讼。
本协议一式两份,签字章后生效,甲乙双方分执具有同等法律效力
甲方: 盖章
甲方法定代表人:
我________(姓名)系________(公司名称)的法定代表人,现授权委托我公司的________(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义前来贵单位________(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我们均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。企业授权委托书范本。
代理人:________性别:________年龄:____单位:________
部门:________职务:________代理人身份证号码:________________
单位名称(盖章):
法定代表人(签字):
代理人(签字):
日期:________年________月________日
甲方:四川省第十一建筑有限公司邦泰公馆项目部
乙方:宜宾建伦劳务有限公司
为了加强宜宾邦泰公馆项目工程的施工生产管理,顺利完成施工生产任务。依照《中华人民共和国合 同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲、乙双方本着树立全局观念,以兼顾国家、集体、个人三者关系,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商特签订此劳务分包合同,共同遵守执行。
一、工程名称: 宜宾邦泰公馆项目
二、工程地点: 宜宾市岷江新区 三、分包劳务费分项:
1、分包项目工期:按项目部要求;
2、分包范围:工作范围内:1、的模板支拆(含模板支拆用辅材,砼构件剔打,打磨和电梯井搭拆井道架和封闭防护),含构造柱、门过梁、压顶模板等二次构件;2、脚手架搭拆{含主体外架、主体外架改装修架,施工电梯防护架及平台搭拆、临边防护、洞口防护、外架铺竹笆、踢脚板制安和每挑外架首层下用装饰彩板全封闭制安、制安木楔子、制安预埋木盒子,安全通道搭拆,隔层兜网安拆、维护,运输道搭拆、塔吊走道和平台搭拆};3、钢筋放样、钢筋制安(含所有二次构件、电渣压力焊、钢筋工程辅材及钢筋焊接所用焊条、钢筋机械及铺材)、不含钢筋机械连接、不含植筋。。
3、质量要求:一次验收合格率100%
4、安全要求:杜绝发生重大安全死亡事故,轻伤事故频率控制在1.2‰以内,若发生工伤事故,甲方参保的保险公司赔付后,一次事故总费用在伍仟元以内(含伍仟元)由乙方承担该费用,一次事故总费用超过伍仟元的,超出部分由甲方承担75%,乙方承担25%且不超过伍万元。
5、标准化文明施工要求:达到公司级以上检查验收标准,争创省、市、集团“标化文明”工地,作业过程中严格按落手清制度执行(具体详附件);
6、进度要求:乙方无条件按项目部编排的进度计划完成其工作内容。 四、工作内容 模板支拆
1、木模板工作内容:①制作:包括选配料、划线、截料、平口对缝、模板拼钉、对拨木楔及支撑制作、接头,以及场内取运料和成品分类堆放整齐等操作过程;②安装:包括垫楞、垫板、立模板、立支撑、锯钉木带、斜撑、钻眼、上螺栓、上卡子、贴双面胶条和宽胶带、校正找平、清理木屑及搭拆支撑架子(含水平扫地杆、剪刀撑);
③拆除:拆除支撑架、扣件、模板、木枋、垫板及操作架子等,清理下楼、分类堆放在指定地点。螺杆清理重复利用,穿墙杆及PVC穿墙塑料管清除干净;
2、抄平放线(每次不少于2人),木模(含异型模板)制作 3、模板清理,浇砼前清理模内中木屑和垃圾,看模,安装预埋件; 4、柱、梁、板混凝土面的打磨,平整度±5mm以内,垂直度±5mm以内; 5、辅助材料包含元丝、元钉、双面胶条、宽胶带、步步紧、丝杆、圆盘锯、压刨、小型机具电钻、钻头、手提电锯、锯片、丝杆;
7、柱、梁、板达不到平整度、垂直度要求,均自行打磨完善,因模板加固不当,造成的胀模砼清理及损失承担;
8、模板支撑架搭拆6m高以内(含6m); 9、砼漏浆、胀模处理。
10、场内材料水平运输(塔吊覆盖范围以外的水平运距70m范围内),剪力墙支模用混凝土撑运输、安装;
11、自用随层安全防护设施搭拆和通风井的挂兜网。 12、电梯井搭拆井道架和封闭防护
13、外墙和楼梯间墙浇砼时木工班必须安排专人用水冲外墙漏的浆,否则项目安排人冲双倍扣除。
14、木工工程进场材料的配合下车 架子搭拆
1、脚手架搭、拆内容是:①从堆场及库房取运钢管、扣件到工作地点,垫板铺设、底座安设、找平、排架、绑大小横杆、抛地杆、扫地杆、剪刀撑、钢绳安装、铁件埋设、预埋安装工字钢挑梁用的钢筋吊环、制安木盒子、制安木楔子、安装、拆除工字钢挑梁、安全通道防护、竹笆安拆、斜道爬梯踢脚板安拆,绑护身栏杆、挂防尘网、搭设卸料平台(自用)等各类操作棚等操作过程以及外架的日常维护;②拆除内容是:设置警戒、安排足额专人看护安全、清理杂物、拆除全部架料、工字钢、竹笆、安全网、搭设卸料平台(自用),分类整理运到指定地点(包括出塔吊50m的运输)堆码等操作过程。
2、绑护身栏杆及挂安全网、铺设操作层架板不少于二块。 3、“四口、五临边”安全栏杆及安全网防护以及日常维护。 4、不论实际施工采用木制、竹制、金属制脚手架,均执行本合同。
5、脚手架计算规则为按所服务对象的垂直投影面积计算。脚手架扣件、螺栓损耗按包干使用,包干损耗率为2%,超过按实际价格由班组自行赔偿。
6、本工种所用材料进出场上下车费等 7、配合挂设公司的标识、标牌。 钢筋制绑
1、钢筋工程施工放样;
2、机制:施工现场内原材料取运,半成品堆放在指定地点(运距70m范围内),还包括:(1)、平直:取料、解捆 、开拆、平直(调直、拉直、敲直);(2)、切断:取料、划线、切断、标牌、分类堆放、清理钢筋头等;(3)、弯曲:放样、划线、弯曲、捆扎、标牌、垫楞、分类堆放;
3、手绑:断铅丝、绑扎成型、安放垫块以及搭拆操作架子; 4、钢筋房布置,安放钢筋设备,焊机,对焊设备,工具移动;
5、进场钢筋原材成捆下车(汽车吊由甲方提供),场内材料水平运输(塔吊覆盖范围以外的水平运距),钢筋安装起至砼浇筑完成全过程的钢筋护理等;
6、钢筋连接:梁的焊接(闪光对焊及搭接焊)及余料对焊利用,竖向钢筋电渣压力焊、绑扎焊接的焊接机械及柱、梁、板垫块的购置;
7、废料回收到废料池,现场绑扎剩余钢筋的回收和分类堆码,严格执行工地“落手清”制度,配合迎接各种检查工作,材料节约量不低于8%(不含定额损耗)。
8、包含扎丝、花岗岩垫块、保护层塑料垫块、配置相应的焊把线缆、焊钳、焊割枪、焊剂、焊条等辅材.
9、按设计图纸、规范制作、绑扎各种构件钢筋(含所有零星二次构件及圈梁、构造柱、门窗过梁、砌体拉结钢筋、止水钢板焊接安装、后浇带及柱梁砼分隔丝网)。
10、建设单位变更的增加或减少钢筋(在面积不变时不增减费用,车库按增减吨位单价计算)
五、分项劳务单价表
上述单价已经包含各种加班费、抢工费和各种补贴及利润与风险费,执行市场综合包干单价,当月甲方支付综合单价的90%,次月项目部检查。乙方质量优良,甲方支付优良价;乙方无安全违章记录,甲方支付安全价;材料损耗在规定范围内或无偷盗遗失,甲方支付材料价,否则哪项达不到要求,甲方不予支付哪一项单价,甲方支付总完成工程量的2%给乙方,作为乙方劳务管理费用。
2、工程量计算方式
按图纸、变更、签证计算。乙方不得以任何理由拒绝施工变更部份或提出不同的单价。已经施工部份按合同单价和完成百分率计算。
六、甲、乙双方职责 (一)、甲方职责
1、甲方应积极为乙方创造必要的施工作业条件; 2、甲方向乙方提供施工中安全防护用品;
3、甲方提供大型设备及生产工具,各种原材料与架设周转材料,手动及小型工具由乙方自理,以保证施工生产顺利进行;
4、甲方向乙方进行安全、质量、技术交底(书面)并下达工程进度计划; 5、甲方在乙方完成施工任务期间,不定时间、地点给乙方作业人员进行安全教育,增强安全意识,杜绝安全事故发生,确保施工生产顺利进行;
6、负责施工技术管理,对完成工作进行验收检查;
7、负责提供合格的安全带(绳)、安全帽,严格要求作业人员正确佩戴安全帽,系好安全带(绳)
8、负责轴线、水准点、标高控制,协调其他工种;
9、甲方督促作业组如期发放劳动者工资,对作业组在公司结算工资后,拖欠工资的作业组负责人,甲方按劳动法《经济补偿办法》第三条规定处理,并可使用履约保证金支付给劳动者;
10、项目经理部由 负责日常工作安排及检查的具体工作。 11、甲方不为乙方双身职工提供住宿,乙方双身职工在外租房费用自理。 (二)、乙方职责
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织熟练工人和技术工人投入工作(向甲方提供作业人员名册、身份证复印件、一寸相片4张),自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、搞好劳务管理工作,并根据劳务合同和甲方的管理规定抓好本作业组的施工生产活动,完成规定的工作内容;
3、严格按甲方下达的施工进度计划组织安排劳动力;
4、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施
工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
5、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况;
6、严格执行甲方制定的落手清制度,统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
7、按时将报表、完整的技术交底资料报送甲方项目部相关管理人员;
8、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;乙方因管理不善或其他原因造成的材料损耗、损害设备、临时设施、安全消防等,均应承担经济责任;
9、乙方签订合同后,直到工程竣工,如乙方原因中途退场,甲方不予结算未结算的劳务工资及履约保证金;
10、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则将依法承担责任;
11、施工现场设专职技术人员一名 ,兼职安全员一名 ,不得随意离开现场,专兼职人员每天上、下午必须给对口工长取得联系;
12、组织操作人员对质量、安全学习(每周进行班组会,并将班组记录交项目部); 13、乙方为职工配备施工用工具(如卷尺、斧、锤、锯、线坠、拉线等),劳动保护用品(手套等),乙方职工住房费用自负;
14、乙方严禁使用童工(16周岁以下)、未成年工(16—18周岁)、老年工(60周岁以上)或待罪在逃人员,因乙方用人不当,责任乙方自负;
15、乙方督促和检查产品的自检,互检工作,确保工程质量;
16、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家相关法律、法规对事故进行处理;
17、乙方签订合同后,直到工程竣工,如乙方原因中途退场,甲方暂不予结算劳务工资,待协商赔偿甲方延误工期的一切费用后(包括架设材料、机械设备租赁费、管理费、重新组织增加费等),按实际完成合格验收量不高于固定综合单价的70%予以结算,并保证民工实际工资发放后办理完成任务款项;剩余固定单价的30%结算价款用于更换新班组所增加的相关费用; 七、甲方对乙方管理要求
1、乙方应委派驻现场全权代表,负责日常管理,协调工作,落实现场及班组自身的管理制度到具体人头上;
2、乙方负责人定期到工地与甲方主管领导一起检查该班组的生产进度、安全等方面的情况,不断总结、完善管理,不断提高管理措施;
3、对乙方负责人不按期到位解决问题者,处罚100元/次;
4、乙方班组员工不服从甲方管理人员指挥安排,违章作业,除警告乙方现场代表外,处罚款200元/次,情节严重1000元/次罚款,特别严重者解除劳务合同关系;
5、如检查到乙方使用童工,一名处罚5000元,未成年工和老年工一名处罚100-200元;
6、擅自拆除安全防护设施,处罚100-500元/次;
7、由于乙方违章作业,给工程造成损失,负责赔偿经济损失;
8、对不能达到工程质量、工期的要求,甲方有权书面要求限期调整,改观或返工,返工的人工费、材料费损失,由乙方自行负责,再次出现类似情况的班组,甲方有权责令退场,乙方履约保证金不予退还;
9、对责任心不强,超过限期仍不能达到整改要求者,甲方可终止劳务合同和劳务单价,责令乙方全部或部份人员在三日内无条件撤离该工地,由甲方另行安排组织人员进场,由此造成的工期、质量等损失,甲方有权将乙方履约保证金作为赔偿,不予退还;
10、农忙、节假日期间乙方组织一个后备班组,保证工期的顺利进行,不能达到项目计划劳动力要求时,按每人每天罚款50元执行;
11、乙方发生以下情况,甲方有权停止乙方在我公司各项目部承接工程任务资格 ①、质量差,经整改不能达到要求的,停止一年;
②、不能按承诺工期完成工程任务并给甲方造成工程延期,停止一年,并赔付相应经济损失;
③、农忙、节假日不能确保施工生产所需用工人数的,停止一年; ④、不服从现场管理人员调配、安排工作的,停半年。
12、乙方应对自己班组施工位置的外架安全网进行监管,在密目安全网上穿洞罚100元/个,解安全网200元/处,划洞500元/处,谁在那儿干谁负责。
13、若产生各种罚款,乙方必须在3日内采用现金方式交项目部项目部处,逾期未缴,则在支付劳务工资时,按罚款金额的的双倍扣除。
14、在新浇的混凝土上踩脚印,按100元/个罚款,谁在那儿干谁负责。 15、乙方应对自己班组施工位置的外架安全网进行监管,在密目安全网上穿洞罚100元/个,解安全网200元/处,划洞500元/处,谁在那儿干谁负责。
16、在新浇的混凝土上踩脚印,按100元/个罚款,谁在那儿干谁负责。 八、工资付款方式
1、甲方不预支劳务费,以乙方每月25日止,按实际完成工作量进行计件收方;次月中旬左右支付上月收方工作量的90%,剩余10%待工程验收完工后两个月内全额无息退还。
2、超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,甲方不予结算。 3、计时工必须在发生后三天内到项目经理处审批,逾期做废。
九、乙方发生工资拖欠,治安事件,甲方核实原因后有权使用履约保证金支付给劳动者或当事人。
十一、因乙方原因出现工期拖延或停工甲方按500元/天扣罚履约保证金,拖延工期单次3天以上勒令班组退场,同时履约保证金不予退还。
十二、因不可抗力或建设单位原因出现工程停建或缓建,由甲方结清乙方劳务工资并承担作业组人员的返家路费,待工程复工时再履行本合同相关责任和义务,停工期间甲方不负担乙方任何费用。
十三、企业安全生产、质量、文明施工规定、项目部质量处罚条例、关于《宜宾邦泰公工程项目部对习惯性违章作业职工的处罚》规定、文明施工处罚规定与劳务合同一并执行(附件),并与劳务合同具有同等效力。
十四、本合同一式贰份,双方各执一份,合同双方签订之日起生效,工程竣工后失效。
甲方(签章): 乙方(签章):
人力资源部: 负责人:
项 目 部: 联系电话:
委托方:____________受托方:_______________身份证号码:_______________委托方因业务需要,特委托__________在其与__________(付款单位)的业务往来中,作为_____(款项)的收款代理人。代收金额:人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分(¥_____)。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律职责与付款单位无关。
特此委托!
户名:__________账号:__________开户行:__________
委托方签章受托方签章
委托人:(下称甲方)
姓 名: 身份证:
通讯地址: 联系电话: 公司名称:
通讯地址: 联系电话:
受托人(下称乙方)
姓 名: 身份证:
通讯地址: 联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,甲、乙双方本着自愿、平等、顺畅合作、互利共赢的经营原则,经双方充分协商,就委托经营__公司项目,订立本协议,谨以共同遵守:
第一条:甲方自愿将自己原经营的__公司委托给乙方实行统一经营管理,包括公司名称、各种证件,所有公用及辅助设施,甲方不参与生产经营管理。
第二条:在本协议有效期内,甲方不得与任何第三方签订租赁合同。
第三条:本协议有效期自双方签订之日起至 年 月 日。(有效期 年)
第四条:甲乙双方同意在协议签订后的第三年开始计回报金。
1、甲方同意乙方在协议签订后第一年亏损1000万元人民币。
2、乙方第二年零利润上交。
3、乙方在第三年开始按年利润的25%上交给甲方。
4、乙方负责确保在岗工人工资按国家政策发放。
第五条:协议签订后公司所有产生的政策性费用及会议费、办公费、差旅费、招待费等由乙方负责。
第六条:由乙方在生产经营过程中,进行的大修、改造、改扩建等项目形成固定资产的,产权归乙方所有,解除协议时由甲方按照国家相关规定、程序购买此项固定资产。
第七条:各级管理机构和管理人员的配臵使用,由乙方负责。
第八条:甲方原有的财账、债权纠纷与乙方无关。
第九条:甲方的权力及义务
1、按本协议约定收取定额回报金的权利。
2、监督乙方在生产经营过程中遵守法律、法规的权利。若因乙方发生违法经营可能造成行政、经济上的责任,甲方有权向乙方提出书面整改意见。若乙方收到甲方书面整改意
见三个月个不能改正时,甲方有权要求终止合同。
3、甲方有权对生产设施进行监督检查。
4、甲方有义务为乙方提供一个良好的外部经营环境,负责办理公司的消防、环保、安全等方面的许可证手续,发生影响委托经营时应承担相应责任。
5、甲方保证乙方公用设施的正常使用。如:水、电、汽、路等(上级水电部门限水、限电、检修等特殊原因导致停水、停电除外)。
6、甲方不得无故干扰乙方的自主经营权、人事权。
7、因诉讼、仲裁、发生民事纠纷案需办理有关手续的,甲方有义务提供相应手续和帮助,费用由乙方承担。
第十条:乙方权利和义务
1、委托经营期间,甲方出让本协议约定之外产权时,同等条件下,乙方享有优先权。
2、委托经营期满后,甲方需继续委托经营或出让产权时,同等条件下乙方享有优先权。
3、乙方有权获取定额回报金之外的收益。
4、乙方有权在生产经营需要的情况下,对厂区或设备进行改造和改扩建。
5、乙方有义务选派有较高水平的管理人员,不断提高管理水平,创造更大利润效益。
6、乙方有义务遵守国家法律、法规进行生产经营、杜绝非法经营。
7、乙方有义务对委托经营期间的安全、环保等生产问题负责。
8、乙方有义务对生产设备,厂区进行日常维护与养护。
9、按约定的方式向甲方缴纳约定的回报金。
10、其他依照国家法律法规和本协议应当享有的权利和义务。
第十一条:违约责任
如果一方不履行本协议或履行本协议不符合约定或单方终止合同的,应当承担违约责任,由此给对方造成损失的应当承担全部赔偿责任。
在委托经营期间内若遇不可抗拒的原因(如重大政策调整,政府征地或上级指令造成不能生产经营,重大自然灾害等)须解除协议的,双方互相免责。
第十二条:本协议在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方自行协商解决,如协商无果,任何一方均可向当地人民法院起诉对方。
第十三条:本协议未尽事宜,双方另行协商,所达成之补充协议作为本协议附件与本协议具有同等法律效力。
第十四条:本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,每份具有同等的法律效力。
第十五条:本协议自双方授权代表签署之日起生效。
甲 方: 乙 方:
代 表:
签署时间:
年 月 日
代 表:
签署时间:
年月日
致:_________________公司
我单位现委托_______(姓名)作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位进行____________工作。该委托代理人的授权范围为:代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理______________活动有关的事务。在整个__________过程中,该代理人的一切行为,均代表本单位,与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律职责。
代理人无权转换代理权。特此委托。
代理人姓名:性别:
年龄:_____职务:
身份证号码:
(代理人签字样本)
日期:年月日
竞标申请人(盖章):
法定代表人(签字):
附:委托代理人身份证复印件
(受理单位名称):
兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司员工:_X性别:_身份证号码:________X前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼! 法人代表(签字):
(单位名称)(盖章)
年 月 日
法人授权委托书
(受理单位名称):
现授权我司员工_X性别:_ 身份证号码:________X 授权其办理以下权限:
授权日期: 年 月 日 授权有效期至: 年 月 日。请贵处(司)接洽!
法人代表(签字):
(单位名称)(盖章)
年 月 日
授权委托书
委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(委托人为单位的,写明单位名称)
被委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(被委托人是律师的,只写姓名和所在律师事务所名称) 合同委托书格式范文
委托人因__(写明案件性质及对方当事人)一案,委托_X为__(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人),代理权限如下:
(委托刑事案件的辩护人,只写“为被告人_X(姓名)_X一案第X审进行辩护”)
(委托经济、民事、行政等案件代理人的,须写明代理权限,特别授权的,应写明授权的具体范围,如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)委托人:(签名或盖章)
被委托人:(签名或盖章)
__年_月_日
委托书
____公证处:
我作为 (单位) 的法定代表,委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址)为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。
本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日。
委托单位:
法定代表(签字)
年 月 日
授 权 委 托 书
委托人: _ 身份证号: _
被委托人: _ 身份证号: _
委托事项:代为领取硕士毕业证书和学位证书
委托权限:
1.代为提交有关材料 合同委托书格式范文
2.代为签收领取证书及送达证书给委托人
委托时限:自_ 年_月X日至_年_月_日
备注: 本委托书一式三份。签字生效。
委托人签名:
委托人电话:_
被委托人签名:
被委托人电话:_
委托日期: 200_年 06 月 15 日
附件:1. 委托人身份证复印件
2. 被委托人身份证复印件
(本授权委托书共壹页)
甲方:______________
乙方:______________
甲、乙双方经过友好协商,在平等互利的基础上,甲方委托乙方维护公司计算机网络达成以下条款:
一、服务细则
1、服务范围
台式计算机
激光打印机、针式打印机、喷墨打印机
电脑显示器
网络集线、交换设备
其他疑难问题
2、服务地点
乙方服务地址:___________(包含取件、送件、维修)
公司办公地点:__________________________________
3、服务时间
服务时间为____年____月____日到____年____月____日,除国家规定节假日外,每周一至周五上午____:____至下午____:____。提供免送维修服务。
客户免送维修服务响应时间为4小时,响应时间的计算是从本公司接到客户的维修通知开始,到本公司维修人员开始与客户联系止。
自维修人员开始与客户联系起至本公司维修人员到达服务地点止,其中所用时间即是到达现场时间,最低限度48小时内到达。
4、服务条款
现场取机或现场维修,本公司维修人员将前往服务地点维修或取机返回维修。
本公司将有专职维修人员提供每月一次的现场例行检查维修。
维修过程中,对出现故障的设备进行检测并加以修理,本公司将提供一切必要的劳务、零件和材料,保障客户的设备正常工作。如果,需要更换零件,则用新的或与原件相当的零件。对于修理费用超过设备现有估价____%的需征得客户同意。
在寻求永久的解决办法之时,可能会提供暂时的应急措施供客户采用。
如果本公司决定需要额外零件或资料,就将设备取回公司维修部重新修理,
本公司将根据客户的维修设备提供维修过程中的备件,若出现备件短缺则有客户协助解决,本公司不承担必须提供备件的责任。
二、客户责任
1、客户应按照正确操作方法,正常使用电脑。
2、如果客户计算机、计算机网络发生故障,需要本公司提供更换配件,在保修期内,本公司将免费保修。在保修期外,本公司将以更换配件的成本价向客户收费。
3、在安装维护中客户应提供方便,配合本公司维修人员正常工作。
4、对电脑及外部设备中存储的重要文件数据,客户应有备份,妥善保存。
5、客户在要求免送维修服务之前,应执行产品操作手册中具体规定的所有自测和检修步骤,以书面形式提供产品机型号,序列号,目前故障表现以及其他有关故障情况。
6、本公司维修人员有权接触和使用认为维修产品所必需的一切信息和设备。
7、客户要向本公司维修人员提供操作配件和消耗品,如纸,磁盘,色带,卡片,格式化磁盘,以及客户正常操作中会用到的其他类似用品。
三、服务限度
1、功能性清洁,除非产品享受服务规定的有关功能性清洁或表面清洁工作,否则,凡涉及清洁,定期保养有关问题的工作,均不包含在本公司的服务内。
2、软件和网络支持,除非产品享受服务规定的`有关软件或与网络有关问题的维修工作,否则均不包含在本公司的服务内。
3、过期产品,已过特定支持时间的过期产品不包括在客户免送维修服务范围内。
4、所有象地震,火山、洪水、火灾等不可抗力引起的设备不能正常工作不包含在本公司客户免送维修服务范围内。
5、消耗类产品,如喷墨打印头,硒鼓,电池,绘图笔,纸张等,无配件类产品,如无器件类,连接件,电缆,外接直流变压器等。
6、所有人为因素引起的使用不当,比如杂物进入机内,不包含在客户免送维修范围内。
四、收费标准
1.工作站¥____元/台/月。
工作站数量____台。
合计:¥____元
2、打印机¥____元/台/月
打印机数量:____台。
合计:¥____元
3、总价:¥____元
五、付款方式
客户自服务协议签字生效之日起,向本公司付款,以____个月一计,一次付清。
甲方代表:_______________
乙方:___________________
_______年______月______日
委托方(甲方):
受托方(乙方):
根据有关法律、法规,在自愿、平等协商一致的基础上,甲方委托乙方就机关职工食堂有关事宜奠定以下合同。
第一条 委托事项:
食品制作,菜肴烹制,来料加工,为甲方职工提供三餐。
第二条 食堂管理:
甲方指派专人负责食堂管理,要求乙方按照公司《食堂人员管理规定制度》见附件,严格操作执行,保证优质文明服务。
第三条 设 备:
甲方向乙方无偿提供职工食堂所必要的设施、场地、器物,清单附后。
第四条 经 费:
甲方负担食堂设施、水、电、暖、煤气等费用。
第五条 供 餐:
由甲方向职工销售就餐卡,职工刷卡按定额自主方式(早餐2元 午餐5元 晚餐3元)就餐。
第六条 劳务费:
乙方按甲方要求提供食品加工服务,甲方按月支付乙方劳务费贰仟捌佰元整(含税)。每月由乙方开具劳务发票,在甲方报销领取。
第七条 食 谱:
乙方以周为单位确定食谱。食谱的制定以职工饮食调查结果为依据,并征得食堂管理员同意。
第八条 饭菜质量:
乙方要保障饭菜干净、卫生、廉价可口。
第九条 客饭管理:
甲方遇有上级领导、相关职能部门检查来访等情况需派客饭时,由接待人员在公司办公室填写客饭单后,食堂方可安排进餐,进餐后由接待人员签字。
第十条 原料采购:
乙方提前一天向甲方食堂管理员报采购原料种类及数量详单,由甲方食堂管理员进行采购。
第十一条 供餐时间:
乙方向甲方职工的供餐时间为:
早餐:7:20——8:20
中餐:11:50——13:30
晚餐:18:00——19:30
第十二条 损失赔偿:
乙方应妥善管理各类设施。因乙方责任造成有关设施损坏时,赔偿损失。
第十三条 卫 生:
乙方保证食堂环境卫生、食品卫生和从业人员个人卫生,并持有防疫部门鉴定颁发的个人《健康证》。
第十四条 卫生责任:
因供餐不卫生造成就餐职工食物中毒或患病时,追究乙方民事赔偿责任并移交卫生防疫部门处理。
第十五条 合同期限:
本协议的有效期为自签订日执行,有效期一年。
第十六条 纠纷处理:
发生本协议未规定事项时,双方应协商解决,协商不成的向尧都区人民的法院起诉。
第十七条 生 效:
本协议自20__年 月 日生效。
本协议一式二份,甲乙双方各存一份。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人: