施工维修合同（通用6篇）
发包方(甲方)：_______
承包方(乙方)：_______
签订日期：_______
防水维修工程协议条款
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：
一、工程名称：_______
二、工程地点：_______
三、承包方式：_______
四、施工期限：_______
五、工程价款：￥ _______元（大写：_______）
六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款
七、工程质量与保修
本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。
八、合同争议的解决方式
本合同项下的争议，由双方当事人协商解决；协商无法解决可依法向人民法院起诉。
九、附则
本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。
甲方：（签字或盖章）_______法人代表：_______经办人：_______联系电话：_______
乙方：（签字或盖章）_______法人代表：_______经办人：_______联系电话：_______
签订日期：_______年_______月_______日
发包方(甲方)：_______
发包方(乙方)：_______
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，甲方将防水工程包工包料分包给乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守。
一、承包范围、单价和计量方式
二、选用防水防潮材料：SBS卷材在天马、蜀羊中选用。丙伦为300g海王。
三、合同工期：工程总工期为30天，如遇雨天则工期顺延。
四、验收以国家有关规范规定验收。
五、付款方式：材料进场付80%，工程竣工后付至总价款的95%，余款在法定保修期满后支付(不计利息)。
六、甲方交给乙方需要做防水（防潮）的.基层必须坚固、平整、光洁、无浮沙、
掉灰现象，坡度、泛水、挡水线、阴阳角等细部节点应符合规范要求。
七、乙方将防水工程施工完毕，自行做二十四小时闭水实验，在无任何渗漏现场后交给甲方，此后甲方人为损坏防水层，乙方再次施工，应按实际工作量向甲方收取人工、材料费。
八、乙方负责原材料送检发生的费用并及时提供复试检测报告、合格证和相关检测技术资料进行给甲方。
九、保修、维修：本工程乙方免费保修五年，保修期过后，乙方承诺继续维修，只收取材料成本费。
十、未经双方同意，单方终止或废除合同的要承受未执行合同金额作为违约金。
十一、因合同发生争议双方应协商解决，协商不成任何一方可向人民法院起诉。
十二、附规：
1、本合同经双方代表签字或盖章后生效：工程决算完毕及保修期满费用结清后合同自行失效。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。
甲方（签字盖章）：_______乙方（签字盖章）_______
代表：_______代表：_______
联系电话：_______联系电话：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
发包方(甲方)：_______
承包方(乙方)：_______
依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：
一、工程名称：_______
二、工程地点：_______
三、承包方式：_______
四、施工期限：_______
五、工程价款：_______元(大写：_______ )
六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款
七、工程质量与保修
本工程在防水质量方面，达到____市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的`原因造成渗漏水，承诺保修________年。
八、合同争议的解决方式
本合同项下的争议，由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向_______人民法院起诉。
九、附则
本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
甲方：
乙方：
依照《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则，就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程，双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：茶厂伍家伙房
工程地点：原澜沧茶厂住房
工程内容：按双方协商工程内容
资金来源：由甲方现金支付
二、工程承包范围
1、包工包料;
甲方提供水电等其它协调工作;
乙方负责把原有小青瓦拆掉运走;
乙方在原有的`房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板，板厚10包板2.8高，不超过原有主房屋面，钢筋按常规做，砼20，房面做防水，隔热层和保护层都不做，屋面四周做两线单砖12高，贴外墙砖，外墙未抹灰的抹7.5砂浆，面层做外墙漆，内墙未抹灰处抹5.0砂浆，做内墙仿瓷，水电在原有基础上做暗装，水管安装不在内，天花板装50元以内吸顶灯，完工后打扫好卫生交付使用。
2、乙方不做内容：所有门窗不动不做，原有的地板砖、墙面砖不动不做，原有的沟、散水不做不动，台板、洗涤池不动不做。
如甲方要求做，费用另计，乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容，同时负责工程项目卫生。
三、承包金额：总伍家，每家20__0.00元，伍家总计：20__0.00元。
四、资金支付：乙方进场后甲方每家支付壹万给乙方，封顶后，每家支付伍仟给乙方，剩余部份完工后一月付清。
五、乙方必须对工程质量负责，屋面一年内不能漏水。
六、此合同一式陆份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
______年_____月______日
______年_____月______日
甲方：
乙方：
就甲方的房屋所出现的渗水问题达成如下维修协议协议:
因甲方商品房在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋进行维修,经双方协商，协议如下:
1.维修时间：________年____月____日起到________年____月____日止.
2.维修地点：
3.负责维修单位：
4.维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.
5.维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和协助部分工作.
6.房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原)：由于该房屋的渗水是在甲方在装修完使用后逐步开始显现的，并且已经部分破坏了房屋的装修，所以乙方必须负责在对于维修完之后对于甲方的装潢必须按照原样进行复原工作，甲方应承担因此而发生的费用,如甲方不愿意承担此项费用,则乙方可不负责恢复.
7.家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于甲方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认，基于维修期间，甲方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间，施工方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于甲方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于甲方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害).在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失，乙方必须按照原价进行赔偿。
8.房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,包括协助邻居之间及小区里面的其他事情(如垃圾材料的堆放).
9.维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准.
10.在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督,施工方予以负担。
1
1.如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修,再次发生的维修费用由乙方全部负责.
1
2.根据双方的协商，本次维修双方采取以下第种方式进行:
1)甲方负责全部材料,乙方负责施工,对于因为甲方购买的材料质量而引发的.质量问题乙方不负责,因此而产生的二次翻工费用和工期的延误由甲方负责:由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题,则乙方负责全部材料的费用,甲方不再另外付费用给乙方且工期不得延长;
2)甲方负责主要材料,乙方负责部分材料,乙方负责施工,其他的由双方协商;
3)乙方负责全部的材料,乙方负责施工,对于因此出现的问题乙方负全部责任.
1
3.本工程维修发生的费用共计人民币元(大写),关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方式,甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%,在维修结束后付45%,余下的5%待保修期满后甲方在行支付.
1
4.本协议一式两份,双方各持一份.
1
5.关于保修:保修期60天,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施
1
6.其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
防水维修施工合同范本
甲方（发包单位）：_______________
乙方（承包单位）：_______________
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
_______________年 _______________月 _______________日进场施工， _______________年_______________ 月_______________ 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的'材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： _______________（公章）
法人代表：_______________
乙方： _______________（公章）
法人代表：_______________
_______________年 _______________月_______________ 日