厂房焊接施工合同3篇

厂房焊接施工合同(精选3篇)

厂房焊接施工合同 篇1

发包方: (以下简称:甲方) 承包方: (以下简称:乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,双方在平等自愿、公平诚信的原则下,就宜昌市中极人民法院办公大楼维修工程一事达成如下协议。为明确双方的权利和义务,特签订本合同供双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称:宜昌市中极人民法院办公大楼室内外维修工程。

2、工程内容:室内一、二楼维修(墙面、顶面、内墙乳胶漆翻新、灯具维修、室外大门及停车场维修)。

3、承包方式:包工包料。

4、合同总价款:

5、合同工期:以开工进场日期为准日历天。

6、工程质量:合格

二、甲方责任和义务

1、甲方指派为驻工地代表,负责合同履行。负责各分项工程的协商工作,对工程质量、进度进行监督检查,负责现场的各项工作。

2、甲方负责处理并协调内、外部关系,协调办理建设部门所需的相关手续。

3、甲方负责提供责任现场施工所需的临时水、电。

4、甲方负责指定材料堆放场地,并协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

5、甲方负责按照合同约定按时向乙方支付工程款,履行本合同所约定的全部义务。

三、乙方责任和义务

1、乙方指派为驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,负责工程质量、进度的督查,解决由乙方负责的各项事宜。

2、负责按照施工要求进行施工,并严格执行国家施工规范、安全操作规程、防火安全规定。

3、工程竣工未移交前负责做好对成品的保护工作。未经甲、乙双方验收签字甲方不得擅自使用,否则视为验收合格。

4、在施工过程中发生的安全责任事故,属于乙方责任的由乙方承担责任。

5、乙方分项工程完工应经甲方认可后进行下一道工序施工,全部工程完工后应及时申报验收。甲方自收到验收申请报告后应在七个有效工作日内组织相关单位进行验收,否则视为验收合格。

6、工程验收合格后,在质量保修期内承担工程质量保修的责任,履行本合同所约定的全部义务。

四、付款方式

乙方施工至50%时开始支付工程进度款。工程完工验收合格后,甲方一次性结清尾款。

五、违约责任

1、甲方不按合同约定支付工程款,甲方逾期一天向乙方支付1000元违约金,并工期顺延。

2、由于乙方原因造成工期不能如期完工,乙方逾期一天向甲方支付每日1000元的违约金,直至达到违约金限额。误期赔偿费最高限额是合同总价款3%。

3、因一方原因合同无法履行时,应书面通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

六、附则

本合同未尽事宜双方协商解决,如协商不成可按以下方式解决。

1、向宜昌市仲裁委员会申请仲裁。

2、向人民法院提起诉讼。

七、其它

本合同一式肆份,甲、乙双方各执一份,自双方代表签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房焊接施工合同 篇2

甲方(转让方):_________________

乙方(受让方):_________________

根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用原则,经协商,就乙方向甲方购买厂房和使用配套场地达成如下协议,以资共同遵守。

第一条:基本情况

(1)乙方向甲方购买其自有的坐落于,厂房建筑面积平方米(详见房产证),及配套其它场地平方米(以实际测量为准),该地号为_________________。

(2)因转让产生的相关税费全额由乙方承担。

第三条:付款方式、时间本合同签订之日,乙方先支付定金_________________万元,余额在房产过户至乙方名下之前付清,余款支付最迟不超过_________________年_________________月_________________日。

第四条:违约责任

(1)乙方中途悔约,乙方不得向甲方索还定金,甲方中途悔约,甲方需全额退还定金。

(2)若因不可抗力或政府行为导致合同无法继续履行的,双方均无过错,同意解除合同,双方有义务恢复原状。

第五条其他约定

(1)本协议未尽事宜由双方协商补充确定,与本协议具有同等法律效力,本协议经双方签章后生效;

(2)在履行本协议过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,任何一方可向标的物所在地人民法院起诉;

(3)本协议一式三份,甲乙双方各执一份,交公证处一份。

甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________

_________________ 年_________________月_________________日__________________________________年_________________月日

厂房焊接施工合同 篇3

建设单位:________(以下简称甲方)

施工单位:________(以下简称乙方)

经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将高碑店市华尊家园地下________堵漏工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、总则

1、工程名称:________。

2、工程地点:________

3、工程内容:

________墙、板出现不同程度漏水现委托防腐保温工程有限责任公司修堵漏水。

二、承包方式:

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

三、工期:

整个工期为________至________。今年你施工单位把________明显漏水处修堵,待明年雨季再一次进行修堵。

四、工程造价:

经甲乙双方确定包死价共计费用________元整。

五、质量标准:

乙方根据甲方要求认真组织施工,确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。

六、双方责任:

1、甲方责任:

(1)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输。

(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

2、乙方责任:

(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及河北省________门颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用。

(2)按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。

七、付款方式:

本工程无预付工程款,现将华尊家园________有漏水处堵完,经甲方验收合格后支付工程款________元,待20xx年雨季后出现漏水再次进行堵漏,工程全部完工验收合格后20xx年9月30日前付至总工程款95%,余款5%作为工程质量保证金,三年后无质量问题一次性付清。

八、其它:

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

一键复制全文保存为WORD