保温施工合同十篇
业主方: (甲方)
施工方: (乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本合同承包工程事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程总面积:
二、工程内容:
三、承包方式:本工程按包( )进行施工承包。
四、本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行的应给予理解。
五、工程施工质量
1、按照施工图纸,工程技术要求,经甲方确认的施工技术方案进行施工。
六、甲方责任:
七、开工前甲方应对乙方进行施工技术交底,协助乙方放线、定位。
1、甲方应委托相关负责人对工程质量,数量确认。
2、当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时,应以通知单书面通知乙方。
3、甲方负责协调好施工周边关系,确保材料,机械设备进出场及施工的顺利进行。
八、工程总造价( )元,人民币大写( )元。
九、付款方式:
1、签订合同当天付预付款%。
2、工程完工后,甲方应付清全部工程款。
十、其他事项:
1、本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同甲乙双方在合同期如发生纠纷,双方友好协商解决,协商解决不成提交 法院裁决。
3、本合同一式两份、甲乙双方各持一份,签字盖章生效。 备注:若甲方在本合同约定的时间内未付清全部工程款,乙方有权收取违约金人民币 元。木材有天然性开裂,有点瑕疵情况属于正常,不存在质量问题。本合同上的价格不含发票。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
年 月 日
乙方(公章):
法定代表人(签字):
年 月 日
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
滕州市康普来商贸有限公司综合办公楼外墙保温工程经甲乙双方协商决定承包于乙方施工,为明确双方责任,本着互惠互利的原则特签订本合同,望认真执行。其具体条款如下:
一、施工内容及要求:外墙聚氨酯发泡保温厚3CM、胶粉颗粒砂浆找平厚1.5CM、挂贴网格布、抹防裂砂浆厚0.5CM。
二、承包方式:包工包料。
三、工程造价:约9万元(以结算为准)。
四、工程质量:合格
五、施工工期:自20xx年7月19日开工至8月10日竣工。
六、承包价格及计算方式:按实际施工面积每平方85元计算。
七、付款方式:聚氨酯发泡保温层完成后付4万元;找平层完成50%拨付3万元;工程全部完成后一次性付清。
八、甲方职责:按时拨付工程款,与总承包单位一同搞好施工现场配合工作。
九、乙方职责:
1、在保证按本合同第一条施工的同时保证抹灰层无空鼓、无裂缝、表面平整。
2、 提供本单位施工资质、负责整理相关工程资料;材料检验、试验及其费用,保证本项工程顺利验收合格。
3、负责一切施工机具(不包括塔吊)
4、严格按照安全操作规程施工,做好夏季防暑降温工作,保证不出现任何安全事故,否则承担一切经济损失和后果。
十、本合同一式三份,甲乙方各一份,总承包方一份。
发包单位签章:
发包单位负责人签证:
承包单位签章:
承包单位负责人签证:
签订日期
发包方: 合肥市同创建设工程有限公司绩溪项目部 (以下简称甲方) 承包方: 安徽新起点装饰工程有限公司 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关规定,结合本工程特点,双方达成以下协议:
一、项目概况
1、工程名称:2、承包范围: 3、承包方式: 4 、合同单价:
外墙保温层为 30 mm无机玻化微珠,外墙体为涂料饰面保温单价 48 元/㎡,外墙体为面砖饰面保温单价 56 元/㎡。以上报价不包含税金、消防检测费、配套费(水电费、脚手架或吊篮费用);含消防材料检测费、线条、滴水槽清理、基层处理、外墙装饰面不另计价。门窗洞口(做两侧)按实际展开面积计算,(具体做法按图纸设计和有关规定要求施工)。
二、工期
施工总工期 60 个工作日,开工日期以建设单位书面通知次日为施工第一天开始计算。如遇雨天或其它不宜施工的恶劣天气时,经双方书面确认手续为准工期顺延。每幢楼书面确认开工时间保温 10个工作日,外涂 15 个工作日。拖延工期每天承担经济损失幢号每天每平米1.00元,并承担外脚手架的费用。
三、质量标准
1.乙方使用的保温材料质量必须提供符合国家规范规定,必须提供符合当地质检部门检测合格的有效证明文件。且严格按甲方的工程设计图纸进行施工。
2.墙体保温质量按照《外墙保温设计规范及标准》要求。
3.乙方在本项目施工中确保工程质量合格。负责工料达到本地方质监站验收合格标准为止,如发生返工,维修等因素属于乙方责任的由乙方承担。
4.在地方有备案手续,确保工程竣工验收合格并完善备案手续。
四、付款方式
在合同生效后,甲方向乙方支付工程款时,必须校验乙方经办人出具的加盖有乙方公司财务章的收据及乙方公司出示本人有效身份证后,将工程款汇入乙方书面指定的账号方为有效,甲方按下表约定分 4 次向乙方支付工程款,否则不得支付款项。
五、工程质量检查及验收
1、乙方的每道工序施工完毕,按相关规定办理工程和材料报验手续,甲方及时组织有关人员进行检查验收,并及时签付验收意见,经监理公司和甲方验收合格后,乙方才可以进行下道工序施工;验收不合格,承包方在发包方限定的时间内修改后重新验收。因甲方原因引起的经济支出,由甲方承担。乙方在每道工序施工中要提前自检,发现问题及时与甲方联系,维修。已施工的分项工程,不牵连上一道工序。
2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市工程竣工有关规定,向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告,乙方和监理公司审阅资料合格后,甲方在5个工作日内对该分项工程进行验收,最终以建设单位时间安排为准。
3、乙方在工程验收合格后三天内上报工程决算报告,甲方在收到决算报告后15个工作日内组织审核完毕(最终依据建设单位时间安排为准)。决算计算方式:保温工程总价=实际工程展开面积单价
六、设计变更及合同价款的调整
施工中甲方对原设计进行变更,经批准后,应在变更前7天向乙方发出书面通知,否则,造成的损失由甲方承担。乙方应按通知进行变更施工,并于5天内根据约定的可调整承包方式提出变更价款的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由甲方承担,甲方在收到变更价款报告之日起15个工作日内予以签字确认,无正当理由不签认时,自变更价款报告送达之日起25个工作日后视为同意变更,由此延误的工期应相应顺延。
七、甲方的配合义务
甲方应提供的作业条件
1、甲方应无偿提供脚手架,垂直运输,施工生产用水电及仓库用地,住宿方面由发包方提供。
2、墙体工程平整度达到要求:灰缝应填满砂浆,超出规范允许误差表面平整度之垂直方向超出4mm,水平方向超出4mm应找平,经监理单位认可发包单位承担或由甲方找平。墙体应清理干净无油渍、浮尘等。
3、施工脚手架为甲方施工脚手架。脚手架横竖杆距离墙面、墙角适度,脚手板铺设如与外墙分隔不相适应,由甲方、乙方双方协调解决。
4、预制混凝土隔墙板接缝外应提前处理好。
5、在乙方进场开工之前,甲方给予协调,提供相应的施工便利。 八、安全文明施工
1、乙方必须做到安全文明施工,对于乙方发生人为的工伤事故,不论大小,后果一切由乙方承担,甲方概不承担;乙方人员进入施工现场必须接受三级教育,认真填写安全答卷,做好自身安全,做到不伤害他人,也不被他人伤害。
2、对于施工中一切不安全因素及不安全行为,乙方可以拒绝施工,直至危险源消除。
3、对于乙方在施工现场内外发生打架、斗殴事件,不论大小后果均由乙方负责,甲方概不承担,甲方同时追究乙方每人次500元罚款,发现乙方施工人员有偷盗行为的,按实物价值加倍罚款,以上行为情节严重的,将提交公安机关处理。
九、工程保修
本工程保修期为一年,保温系统施工结束后一年内由于施工或材料等原因出现的质量问题,由乙方负责免费维修(不可归责为乙方的除外)。
十、违约责任及奖惩
1、由于乙方自身原因造成的工期延误,乙方承担违约责任,每延误一天,乙方承担单栋协议价款的万分之二的违约金。
2、因甲方原因造成的工期延误,乙方办理延期签证,工期顺延。 3、如甲方未能及时付款,则乙方施工工期顺延。付款每推迟一天,工期顺延一天,由此产生的损失由甲方承担。
4、工期完工,甲方及时组织验收,依建设单位和监理单位的时间安排为准。乙方进入现场无条件服从甲方管理和规章制度。
5、因不可抗力的原因造成的工期延误,工期顺延,双方免除责任。
十一、争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可以由当地建设主管部门调解,协商或调解不成的,按下列第二种方式解决。
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向工程施工所在地人民法院起诉。
十二、本合同一式二份,自双方签字盖章起生效。
发包方(盖章): 承包方(盖章):
法人代表: 法人代表: 代 理 人:代 理 人:电 话: 电 话: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
甲方(定作方):_________
乙方(承揽方):_________
根据合同法及相关法律规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方托乙方就 环保工程的安装事宜签订本合同。
一、环保工程项目的概况
1、环保工程项目
名称:_________
型号:_________
数量:_________
2、安装地点:_________
二、工程总费用:_________
工程总报价为 元(¥_________ ),为含税价,包含所有的费用。
三、付款期限:_________
本合同环保工程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求,由甲方调试为正常运作的状态且领取到环保合格证书后由乙方向甲方付款。
四、付款方式
由乙方将工程款汇入甲方指定的账号:_________
开户名:_________
开户银行:_________
账号:_________
五、环保工程项目安装工期
环保工程项目应于 年 月 日之内安装完成并验收合格。
六、环保工程项目安装的的质量
1、本合同环保工程所有项目安装质量标准符合按国家规范及行业要求,由甲方调试为正常运作的`状态。
2、本合同环保工程所有项目的保修期为自领取环保合格证之日起 年。
七、环保工程项目安装的验收
乙方按照安装质量标准按国家规范及行业要求验收。甲方支付验收费用。
八、报批手续
由甲方于 年 月 日之前向国家机关申请环保工程合格的报批手续并领取环保合格证,在报批手续的费用由甲方承担。
九、违约责任
1、如甲方如违第六条的的规定,环保工程任一项目的质量不符合本合同约定的标准,或未领取到环保合格证。乙方应拆除环保工程项目,恢复原状。甲方应向乙方支付环保工程项目款总额的 %为违约金,并赔偿由此给乙方造成的损失,且甲方有权解除合同。
2、如甲方违负责环保工巢装第五条的规定逾期完成环保工程项目及报批手续,每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之 作为违约金,并赔偿由此给乙方造成的损失,逾期 日,甲方有权解除合同。
3、如乙方逾期付款,每逾期一日需要向乙方支付环保工程项目款总额的万分之 作为违约金,以环保工程项目款总额的 %为上线。
十、解决合同纠纷的方式:_________
在本合同履行过程中如有争议,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向乙方所在地人民提起诉讼。
本合同一式 份,具有同等的法律效力,甲乙双方各持 份。
甲方:_________ 乙方:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
代理人:_________ 代理人:_________
联系电话:_________ 联系电话:_________
_________年_________ 月 _________日_________ 年_________ 月 _________日
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
滕州市康普来商贸有限公司综合办公楼外墙保温工程经甲乙双方协商决定承包于乙方施工,为明确双方责任,本着互惠互利的原则特签订本合同,望认真执行。其具体条款如下:
一、 施工内容及要求:
外墙聚氨酯发泡保温厚3CM、 胶粉颗粒砂浆找平厚1.5CM、挂贴网格布、抹防裂砂浆厚0.5CM。
二、 承包方式:
包工包料。
三、 工程造价:
约9万元(以结算为准)。
四、 工程质量:
合格
五、 施工工期 :
自20xx年7月19日开工至8月10日竣工。
六、 承包价格及计算方式:
按实际施工面积每平方85元计算。
七、 付款方式:
聚氨酯发泡保温层完成后付4万元;找平层完成50%拨付3万元;工程全部完成后一次性付清。
八、 甲方职责:
按时拨付工程款,与总承包单位一同搞好施工现场配合工作。
九、 乙方职责:
1、 在保证按本合同第一条施工的`同时保证抹灰层无空鼓、无裂缝、表面平整。
2、 提供本单位施工资质、负责整理相关工程资料;材料检验、试验及其费用,保证本项工程顺利验收合格。
3、 负责一切施工机具(不包括塔吊)
4、 严格按照安全操作规程施工,做好夏季防暑降温工作,保证不出现任何安全事故,否则承担一切经济损失和后果。
十、 本合同一式三份,甲乙方各一份,总承包方一份。
发包单位签章:
发包单位负责人签证:
承包单位签章:
承包单位负责人签证:
签订日期20xx年7月 日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
签订日期:__年__月__日
施工合同
发包方(甲方):山河建设集团有限公司西安分公司承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》和工商行政管理局的规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,经双方友好协商,就泾河新城崇文镇3#地块保障房工程事宜达成以下协议。
第一条工程项目概况:
1、工程名称:
2、工程地点:泾阳县崇文镇虎杨村
3、工程承包范围及内容:
第二条承包方式及费用支付
1、承包单价:EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为:65.00元/㎡。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的采购、安装、市内外运输等全部费用,不含施工配合费。
2、工程量按图纸面积计算。
3、付款及结算方式:甲方每月25日按当月所完成实际工作量的50%支付乙方工程款,待分项工程完工后一次性付清剩余50%工程款。
4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。
第三条工期及延期责任
1、施工工期:暂定于__年__月__日开工,__年__月__日完工,施工周期天。具体日期以甲方要求为准,乙方不得借故耽误甲方施工。
2、因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延;甲方提供的基层主体外墙垂直平整度超标修整,一周内停水、停电累计超过8小时,其它人为不可抗拒因素等。
3、非上述原因造成工期延误由乙方承担相关责任及费用。
第四条材料及质量标准
1、厂家参照《外墙保温构造图集》陕20xxJ12中保温做法施工。厂家可在满足图集要求的前提下加固措施。厂家应提供完整可行的施工方案。
2、质量验收应执行《建筑工程质量检查评定标准》。
3、厂家提供主要材料的性能检测报告:包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。
4、提供的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证,禁止使用不合格产品。
5、保证工程质量达到优良,做到表面平整,阴阳角顺直。做到工完料净场清,现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点。
6、主材:粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件、抗裂砂浆等。
第五条施工配合及责任规定
1、甲方无偿提供施工所需水电、共用垂直运输机械、简易材料堆放室等。
2、甲方应满足乙方进场施工条件,主体墙面垂直、平整度误差应达到结构验收相关规范要求,若超标,甲方应及时处理。乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求。若超标,乙方应自行及时处理,以达到满足外保温标准。
3、甲方主体墙面的各种预埋件,在先行安装到位后,乙方方可施工。因甲方原因造成乙方二次安装,甲方应承担相关责任和费用。
4、甲方如在乙方已完工的墙面上开槽、开洞,造成质量问题的,乙方不承担责任。如甲方委托乙方开槽、开洞,乙方承担质量责任,发生费用双方另义。
5、少量不具备施工条件的部位可作为甩项,待条件具备时由乙方及时处理完善。甩项部分可不进入工期约定,不影响双方工程款给付,但不得影响甲方整体工程验收。
6、甲方负责与其它工种的协调,提供乙方施工工作面。
7、开工前,甲方提供施工图纸给乙方复印。
8、乙方根据工程具体情况向甲方提供符合技术要求的施工方案。
9、乙方进场后严格按照操作规程和施工方案安全施工,服从甲方的统一管理,遵守甲方工地管理制度,文明施工杜绝一切不良行为,做到工完场清,将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处,由甲方负责外运。
10、乙方应及时向甲方提供完整的产品资料、技术资料、施工验收资料等。
11、乙方施工现场必须有专人负责管理,负责双方工作联系与协调,参加工地工作例会。乙方施工现场必须有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为,视同合同行为。
12、乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施保证施工人员安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方原因造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。
13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前,由乙方负责半成品和成品保护;完工验收合格后,交给甲方负责成品保护。
第六条违约责任
1、由于发包方原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包方任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包方承担。
3、发包方超过约定的'支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包方可向发包方发出要求付款通知,发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款,可与承包方协商签订延期付款协议,经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包方有权书面告知发包方理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
4、发包方违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭受的经济损失承担连带责任。
5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场,发包方有权要求承包方进行更换、调整,承包方无法调整时,发包方有权暂不安排施工任务,并书面通知承包方,直至终止合同。
6、因承包方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方承担。
7、因承包方对单项工程施工力量不足或质量达不到发包方要求,发包方有权再次发包。
第七条其它约定
1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工,签证可作为双方结算依据。
2、本合同履行过程中,凡涉及经济利益方面的事宜,须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。
3、协议中如有未尽事宜,双方友好协商解决。若协商未果,可向当地人民法院诉讼解决。
第八条本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自协议签订之日起生效。工程验收合格,费用付清,本协议自行终止。
发包方(章):承包方(章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
__年__月__日__年__月__日
甲方;
乙方;
依照《建筑法》《合同法》及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商,本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则,甲方现将 (工程名称)外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益,经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
二、工程承包范围
施工蓝图所包括的所有外墙外保温。
三、合同工期
1、工程从 年 月 日开始到 年 月 日结束,工程有效工期为 天。
2、乙方必须按照甲方编制的施工进度合理安排施工,雨季和其他客观原因影响工期。可有甲乙双方协商解决。 3、乙方应按甲方的工期要求进行施工如有乙原因致使工期拖延的甲方有权对乙方采取相应的经济处罚措施,乙方没拖延一天甲方将终于 元的罚款。
四、质量要求:
1、乙方应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》
(GB50300)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。
2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以项目部,监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因,达不到质量要求的,由此发生的返工,重新施工等一切费用由乙方承担,并承担一切质量后果和经济损失。
3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。
4、材料进场必须提供相应的性能检测报告,产品合格证和进场验收记录。
5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺,在项目部和监理单位验收合格后,方可进行下到工序施工。
6、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥,严格按照国家施工规范施工。
五、工程造价:
外墙外保温施工工程量按实际面积实算计量,综合单价 元m
六、付款方式及结算
1、工程按施工蓝图进行确定。
2、依据施工进度及工程进度款,每次支付不得超过已完成工程的85%
3、工程施工完毕且验收合格,保留5%的质量保修金,半年内无质量问题的甲方应付清余款。
4、付款四次:材料工人进场付生活费用,施工第一遍外墙,施工第二遍外墙,涂布网格布抹抗裂砂浆施工完成后付工程总价的95%
七、甲方的责任:
1、根据本合同向乙方支付工程进度款,因款项不到位影响工程工期的有甲方承担。
八、乙方责任:
1、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方根据甲方的施工进度合理安排施工,服从项目管理,不得以任何理由拖延工期。(如由于客观原因需延误工期的需和项目部和监管单位沟通协商) 2乙方不得将成包的工程转包给第三方,否则由此致使工期延误一天罚款500元甲方有权终止合同。
2、乙方进入施工现场的作业人员必须熟练外墙外保温施工工艺熟练操作,非专业人员禁止施工操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排。
3、工程验收后,保修期内由乙方应随叫随修,否责甲方有权委托其他人员进行维修,费用从乙方维修金中扣除,乙方负责由此产生的后果。
4、乙方在施工过程中,要建立完整的安全保障体系,安排专人定时定点检查施工机械和操作人员的安全防护用品。依照安全技术规定正确施工。禁止违规操作,施工现场发生的一切安全事故由乙方全部承担。
5、乙方应严格依照国家的安全操作规程及文明施工标准进行施工,否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完工后,即使清理施工现场的建筑垃圾,保持施工现场的清洁,做到工完场清。
九其他事项:
本合同如有未尽事项,甲乙双方另行协商补充协议,补充的协议同本合同一样具有法律效力。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
年 月 日
乙方(公章) :
法定代表人(签字):
年 月 日
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规规定,甲、乙双方经友好平等协商就乙方承包峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目建筑外墙内保温工程施工的相关事宜达成一致协议,订立本合同以资共遵。
1、工程概况
1.1工程名称:峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心外墙内保温工程。
1.2工程地点:峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心项目建设工地。
1.3工程范围及内容:
1.3.1峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中心外墙内保温工程的施工。具体的施工内容以甲方提供的施工图或通知单等文件确认的工程内容为准。
1.4工程量:温泉中心外墙内保温工程施工面积约800㎡,工程完工验收合格后按实际施工面积计量结算。
2、承包方式
2.1本合同工程的承包方式为:包材料、包施工、包质量、包安全、包工期和包检测验收合格、包保修等。
2.2本合同工程施工使用的所有材料由乙方采供,其中保温主材采用“华强牌”中空玻化微珠保温材料。
3、工程工期
3.1本合同工程工期为:20天。
3.1.1开工日期:以甲方书面通知开工之日计起。
3.1.2竣工日期:以乙方全面完成本合同约定工程内容经甲方及质量监督部门验收合格的日期作为竣工日期。
3.2非乙方原因或不可抗力造成停工的,工期顺延。
3.3乙方因自身原因造成工期延误的,每延误一日,应向甲方支付1000元罚金。
4、工程质量标准及验收
4.1本工程以施工图纸及做法说明、经质量监督部门审查批准的保温工程施工技术方案和国家、行业及省市等现行相关法规、规范和技术标准作为质量评定验收标准,本合同工程质量必须达到国家质量评定合格标准。
4.2本合同签订前,乙方须编制外墙内保温工程施工技术方案,报甲方和质量监督部门审查批准,并严格按施工技术方案组织施工。
4.3本合同工程施工使用的所有材料必须符合国家及行业相关质量标准规定的性能指标。本工程使用的所有的材料乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品,经甲方和质量监督管理部门确认后封样留存。材料进场须提前24小时书面通知甲方和质量监督管理部门人员验收,经检验符合质量标准或样品质量、满足设计及规范要求并签证确认后,乙方方可投入施工。凡乙方采供的材料不符合质量要求或规格有差异的,以及未经甲方和质量监督部门签证认可的,应禁止使用。否则,对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。
4.4施工质量标准:
4.4.1保温层与墙体之间及各构造层之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰等现象。
4.4.2保温层表面平整、洁净,接茬平整,无明显抹纹,线脚、分层条顺直、清晰(毛面纹路均匀,平整度、阴阳角正负误差不超过上述规范要求及抹灰面质量要求),厚度均匀。
4.4.3保温层做法应符合建筑节能设计要求,厚度不低于25mm。
4.5工程完工后,乙方应提交2套符合规范、完整的工程竣工资料给甲方,竣工资料经甲方和质量监督部门审查合格后,由甲方组织相关人员进行验收,要求一次性交验合格。否则,给予乙方惩罚性处罚10000元。验收合格后,甲方组织相关人员办理现场交接手续。
5、工程价款及付款方式
5.1本合同工程采用固定综合包干单价计价,综合包干单价为:56元/平方米,该费用包括但不限于材料费、人工费、施工机械费、措施费、材料搬运及装卸费、二次搬运费、检测费用、成品保护费、保险、管理费、税收及利润等达到质量监督管理部门验收合格要求所需的一切费用。
5.2乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料、人工、施工机械、水电等各种费用的市场涨价风险,承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价。
5.3本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算,暂估价款为¥44800.00元(大写:人民币肆万肆仟捌佰元整)。
5.4付款方式:
5.4.1乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格、办理完施工场地及工程移交后,向甲方提交工程结算手续,经甲方审核完成后10天内甲方向乙方支付工程结算价款的95%。
5.4.2本合同工程结算总价款的5%留作质量保证金,于本合同约定的质量保修期满后,经双方检验不存在质量问题后7个工作日内甲方予以一次性付清。
5.4.3本合同工程款项均通过银行转账支付,且乙方须提供正式发票。
6、工程质量保修
6.1乙方应按照国家相关规定对本合同工程承担质量保修责任,并承担由此产生的一切费用。
6.2在质量保修期内出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后8小时内赶到现场,并在48小时内维修完毕;若乙方维修不及时,甲方有权自行决定维修,其费用和损失由乙方承担。
6.3本合同工程的质量保修期为壹年,自工程竣工验收合格之日计起。
7、关于安全文明施工
7.1乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等现行有关的国家和地方规范要求,遵守甲方有关工程的管理规定。
7.2乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定,妥善保护好施工现场周围建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等,造成损害的负责赔偿或修复;严格安全文明施工,施工车辆、机具、材料按指定地点停放和堆码整齐。做好施工现场的安全保卫和环境清理工作,道路上的建筑垃圾等当日清理干净,不得影响甲方其它分项工程施工,否则,甲方可勒令停工整改或予以处罚。因乙方现场管理不善引发的纠纷由乙方自行解决并承担相应责任。
7.3在施工过程中,由于乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故等,乙方应承担全部责任和一切损失。
8、违约责任及争议处理
8.1甲乙双方任何一方擅自终止履行本合同,或擅自中止履行本合同达5日以上的,应承担违约责任,支付对方违约金。双方约定违约金为工程结算总价款的10%。违约方除承担违约金外,还须承担本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。
8.2甲方未按期支付工程款的,应按应付金额的日万分之三支付乙方滞纳金。
8.3因乙方原因造成本合同工程质量验收不合格的,乙方除承担返工责任外,还应承担违约责任。同时,还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失。
8.4本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方协商解决或提请有关部门进行调解,若协商、调解不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。在协商、调解、诉讼期间,未经建设单位同意,乙方不得借故停工,否则,按乙方违约论处。
9、其他
9.1本合同工程所使用材料的质量证明文件、检测报告等属本合同必须附件。本合同所有附件均系本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
9.2未经甲方同意,乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。
9.3本合同未尽事宜,依国家相关法律、法规和行业现行规范、规定为准,或由双方另行协商解决。
9.4本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合同一式肆份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执两份。
甲方:
法定代表人:
年 月 日
乙方:
法定代表人:
年 月 日
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条列》及其相关法律、法规。本着平等互利、协商一致的原则,为明确双方的权利、义务和责任,双方就本工程达成以下协议条款,共同遵照执行。
一、工程名称:唐山市唐海县兴海名都广场保温工程
二、工程地点:唐山市唐海县兴海名都广场
三、承包方式:乙方大包(橡塑保温、辅材、人工)
四、合同工期:
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期总历天数 天。
五、工程质量标准:
空调水管采用橡塑B1级,空调水管采用橡塑B1级。橡塑保温材料全部采用3CM厚。
(1)橡塑材料检验方法:检查系统的形式认定证书和出厂合格证、材料检验报告。
(2)达到国家规范要求
(3)工程保温隔热质量目标:
外保温系统具有良好的防火性能,橡塑采用阻燃环保材料
六、合同价款及付款方式:
橡塑B1级, 元/立方米。板材 元/立方米。管材 元/立方米,胶水 元/桶。计算时以实际工程量为准。
付款方式:完成总量的50%,甲方支付乙方相应合同价款的60%,工程验收合格,甲方应按相应合同价款的35%付给乙方。交工之日起一年为保修期,期满15天内付清余款。乙方提供相应发票(普通税务发票)
七、施工工艺:根据乙方提供、甲方批准的施工方案施工。
八、甲方责任:
1、解决进场道路、供水、供电等事宜。
2、督促施工进度,检查施工质量。
3、橡塑保温工程完工时,由业主和甲、乙双方共同组织验收,如不符合施工要求,乙方无条件及时调整。
九、乙方责任:
1、按甲方要求及国家颁布的有关《施工技术规范》精心组织施工,确保工程质量达到国家验收规范和质量检查标准,确保工期。
2、乙方施工期间,必须遵守现场的各项规定,共同做好施工现场安全工作,严禁在施工现场吸烟。
3、乙方必须按甲方提供的技术质量要求进行施工,达不到甲方的技术质量要求时,乙方无条件及时调整。
4、由于乙方原因造成甲方无后续工作面,所有误工责任造成损失由乙方承担。文明施工,安全施工,服从甲方管理;执行甲方现场文明施工管理及质量、环境、职业安全健康管理体系的有关规定;及时向甲方提供有关材料。甲乙双方共同维护施工现场、人员、设备及消防安全,如果发生事故,由责任方负责。
十、安全施工:
1、乙方必须严格按照施工组织方案操作规程进行施工,施工中造成伤亡事故 应由乙方负责,所发生费用由乙方负担。
2、乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作,服从甲方的监督管理与检查,自行配置符合要求的劳动防护用品及设施,严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定,确保安全生产。
3、甲方对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿,并有权按有关规定进行安全处罚。
十一、保温系统的验收:
橡塑保温按国家相关规范验收。
十二、违约责任:
1、因设计变更或甲方原因导致工期延误,经甲方确认,工期相应顺延。
2、未经设计或甲方同意,因乙方擅自变更设计,发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
3、乙方未按操作规程或甲方要求施工,造成质量问题,乙方必须返工或返修,造成经济损失由乙方承担,工期不予顺延。
4、未达到合同约定的质量标准,乙方按合同价款的5%向甲方支付违约金,并由乙方返工直接达到合同约定标准,造成经济损失由乙方承担,甲方的施工工期不予顺延。
5、因乙方原因未按合同规定的工期完工,乙方按工程造价的0.1%向甲方支付违约金,以日累计。
十三、争议处理:
执行本合同中发生的问题,双方可协商解决,协商不成可诉讼至法院仲裁解决。
十四、合同的生效与终止:
本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,经双方代表人签章后生效,结清决算价款后自然失效。
十五、本合同未尽事宜,双方另签补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章): 法定代表人(盖章): 法定代表人(盖章): 或授权代理人(盖章): 或授权代理人(盖章): 电话: 电话:
签订日期: 年 月 日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,经双方友好协商,就 外墙保温施工工程,达成以下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、分包内容:外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚,粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。
其它施工内容:
4、工期要求:本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。
5、外墙外保温面积(暂按): 。
6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2
7、合同价款总额(约人民币大写):
8、实际结算:依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中,窗、门、洞口按展开面积,累计计算。
二、甲方的权利与义务
1、开工前 天,向乙方提供已确认的施工标准和要求说明,并向乙方进行技术交底及现场交接。
2、委派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,审核乙方工作量,办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。
3、乙方在施工过程中需要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责提供,费用由甲方承担,现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调,乙方不承担费用。
4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等),并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际情况共同确认,基本达到建筑标准规范要求,方便乙方开展施工。
5、甲方委托乙方修整基墙,发生合同外工程量和材料时应书面协议或通知乙方,注明承担费用,以备工程完毕后乙方向甲方结算。
三、乙方的权利与义务
1、参加甲方组织的施工图纸或做法要求的技术交底和现场交接,向甲方提供《外墙外保温技术规程》和本工程《施工方案》
2、指派 为乙方驻工地代表,负责按合同要求组织施工,实施管理及乙方责任的诸项事宜。
3、乙方必须严格执行施工规章、操作规程、安全规程、防火安全规定、环保规定。遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。乙方保证施工人数 人。
4、按施工方案进行施工,积极与现场甲方代表、监理,接洽、配合工作,做好各项交接工作记录及质量检查记录。
5、工程竣工未移交甲方之前,负责对工程成品进行保护。
6、如乙方违反安全操作规程违章作业,造成后果由乙方自负。
四、关于工程价款及结算的约定
2、工程竣工验收后,乙方提交工程结算书及相关资料给甲方。甲方接到上述资料须在 天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并 天内结清工程尾款。
3、乙方对工程质量负责。
五、有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸及工程作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工程安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方的责任,在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安生或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。
六、奖励和违约责任
1、甲方不按合同的约定及时支付工程款影响施工,乙方有权停工,工期顺延。
2、因设计变更,非乙方原因造成的停电、停水以及天气因素如降雨,大风等影响施工的,工期合理相应顺延。
3、因单方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付给乙方工程款,按违约处理,违约金按总价款的1%/天支付。甲方承诺主动放弃对违约金比例的一切争议。乙方不按工期完成的,按总价的1%/天支付违约金。
七、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或调解。
2、本合同在执行中发生争议时,双方协商不成,同意按以下第 条款执行。
(1)淮安市仲裁委员会;
(2)合同签订所在地人民法院起诉解决。
八、附则
1、本合同一式四份,甲、乙方各执二份,双方签字盖章后生效,具有同等效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
3、本合同依据国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部一九九七年七月制定的建筑装饰工程施工合同乙种本(GF-96-0206)条款制定。
九、其它约定
甲方(盖章)
法定代表人:
年 月 日
乙方(盖章)
法定代表人:
年 月 日