吊机租赁合同（施工用）（通用29篇）
出租方(以下简称“甲方”)：
租赁方(以下简称“乙方”)：
乙方因施工需要，向甲方租赁一台桅杆吊机，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方充分协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。
一、 设备名称、租费标准及要求配钢轨104米。
3、桅杆吊净高31m，跨度为44m。
4、贝雷片、销子及大车电缆由乙方提供。
二、 使用地点：巴溪洲景观联络桥工程工地现场
三、 租赁期限
1、 起租日期：甲方机械设备的全部运抵乙方工地，将所有设备安装、调试及试调后，请乙方有关技术人员验收合格后方可计算机械设备的起租日期即：( 20xx 年12月10日)。
2、 退租日期：甲方机械设备的所有部件在乙方场地清点无缺并办妥退租手续后之日，为机械的退租日期即：(20xx年8月25日)。
四、 租金支付、结算方式
1、 双方签订合同后，乙方在设备进场报建、验收合格后支付甲方租金300000元/月.台。
2、 设备租金自起租日开始计算，当月10日结算一次，使用不足一个月的部分按实际天数折算即：(每天10000元/月.台)。
五、 设备的装卸和运输费用
1、 设备的装卸：在甲方工地由甲方负责并承担相应费用，在乙方驻地由乙方负责并承担相应费用。
2、 设备的运输：使用期限六个月及以内时进、退场费由甲方承担;使用期限超过六个月时，进场费由甲方负责，退场费由乙方负责。
六、 设备的交接、拼装及维修
1、 机械设备进场时以甲方的随车交接清单进行交接，退场时甲方派人到乙方工地进行交接。双方根据进场清单把运回的机械进行验收交接，如有遗失、损坏部件(非甲方人员造成的)，乙方应照市场价赔偿。
2、 拼装时，拼装工人及拼装使用吊机及小型机具、材料由乙方免费提供。甲方派技术人员到现场指导拼装试吊直到交付使用。
3、 租赁设备的日常维修，由乙方负责并承担相应费用。
七、 租赁设备事故的处理
1、 凡属乙方人员指挥失误或乙方人员违反安全操作规程造成机械事故，责任由乙方负责承担相应费用。
2、 因设备自身质量问题而造成事故的(包括但不限于工期延误、人工损失、材料损失和罚款)，由甲方负责承担相应费用。
八、 双方责权：
甲方：
1、 保证本合同租赁设备状况良好，随机附件、随机工具齐全。保证机具手续齐全，报建、报验由乙方负责，甲方协助。
2、 桅杆吊机拼装时，甲方派技术员到场指导并负责机电部分的安装、调试，乙方应积极配合。
3、乙方违章或野蛮使用机械，甲方指出后，乙方拒不改正，或违反乙方责权第4 条的，甲方有权收回租赁设备，单方面终止合同，且不承担任何责任。
乙方：
1、 保证提供安装的地基平整牢固，承载力达到拼装贝雷桁架式起重机规范要求。若因地基原因造成吊机损坏或发生事故，所造成的一切损失和后果由乙方承担。
2、 遵守安全操作规程，严禁违章指挥作业和超载使用机械。
3、 拼装贝雷桁架式起重机时要做好支架铆固稳定工作，以确保拼装设备及人员安全。
4、 设备运抵乙方工地后，乙方即获得租赁设备的使用权，但不得将属于甲方资产的设备用做租赁、出借、担保、投资、还债、转让、扣押及变卖等等超出使用权范畴的活动或行为;不得随意改变其结构、拆卸其零部件、调整其性能。
5、 乙方负责拼装贝类架式起重机的技术监督、安检等单位需发生的一切费用和手续。
6、 乙方提供甲方人员食宿。
7、 乙方负责租赁机械的废旧油及其他影响环保的排污物品的处理。
十、本合同发生纠纷，当事双方应及时协商解决，协商不成时，由乙方住所地的法院裁决。
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签章后生效。租用完毕各款项付清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
甲方因香港机场人工岛桩基专案施工需用，现租赁乙方150T SNY SCC1500CHYDRAIC履带吊机一台。经双方友好协商，订立如下条款：
一、进场时间以甲方通知为准，租期暂定8个月，乙方吊机进入甲方施工现场，安装调试完毕并报送相关部门批准可以使用后开始计算租金。乙方提供吊机操作手一名，甲方有权根据乙方表现及工地实际情况，对租期进行调整。
二、乙方未经甲方许可，擅自退场，甲方有权扣除乙方剩余租金。租出之机械如中途坏机，乙方负责修理，但因坏机影响地盘之运作延误及损失，乙方恕不负担任何责任。
三、作业时间8:00-18:00，含午餐一小时(12:00-13:00)。除特别注明外，出租之机械均以月租计算，租用期不足一个月时则按比例计算，而计算之基数以每月26天计算(不包括星期日)，其余时间及法定假日视作加班。
四、甲方有吊机的调度权，吊机操作服从甲方现场安排。
五、乙方对吊机进行维护前，需征得甲方同意。
1、因乙方机械原因，未能修理好，乙方不会承担任何引致相关工程延误或另租机械的任何责任及费用。
2、因乙方机械原因，甲方有权提前终止合同，但甲方必须向乙方缴清坏机或停机日期前之租金。
六、乙方司机需离开工地，需向甲方主管领导请假批准后，方可离开，离开期间要保证通讯设备开通，便于甲方能及时联络到乙方。
七、乙方应确保其设备手续齐全，并能够满足甲方及业主在岛上施工要求，并应为其设备购买保险。第三者责任保险及操作手保险由承租人(甲方)负责购买。
八、乙方机械要保证随叫随到，乙方应予以无条件配合。如乙方操作人员技术水准差，甲方可要求乙方另派人员。
九、月租金为150000.00港元/台(大写港币：壹拾伍萬港元整/台)，加班费用为865.00港币/小时，星期日或劳工假期加班费用8，654港币/日。按实际考勤时间计量租金。甲方另行补贴乙方进退场费35000.00港元/程，如甲方租满6个月，可免除退场费。租金已包含税金，乙方凭收据及发票收款。
十、不论打风、落雨、地盘临时停工、实际工作时现场环境问题或货物吊重超重而不能工作，租金一律照计。
十一、最少租期为一个月，不足一个月则以整月租金支付。
十二、工程期间机械燃料(柴油)由甲方负责。
十三、出租之机械，乙方须提供一条完好威也。租期内出现第一次损坏，乙方须包一条新威也，并协助甲方更换。如租期内威也出现第二次或再次损坏，甲方须负责威也费用及更换。
十四、付款方式：甲方在吊机进场前预付乙方一月租金及进场费，于次月15日收到乙方账单后5个工作日内，及时支付乙方上月租金。预付款在乙方设备退场时，在租金中扣除。其他未尽事宜，由双方协商，另订附件。
十五、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
甲方代表：
签订日期： 签订日期：
承租方：
出租方：
根据《民法典》的有关规定，按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条：租赁机械的名称：
规格：315
数量：___台
使用地点：110田园变电站工程
第二条：甲方为租赁机械配备操作手3名，其每人工资__元/月，由甲方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由甲方负责承担。
第三条：租赁期限
自____年____月____日至____年____月____日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。
第四条：租赁机械的所有权
1、在租赁期间，合同附属文件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
第五条：租金的计算和支付
自____年____月____日至____年____月____日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
第六条：保证金
经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金___元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。
第七条：租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附属文件的约定要求。
第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。
第九条：租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。
第十条：租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：
将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;
更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。
第十一条：违约责任
1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租用，造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;
终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的`或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交临沂市仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
出租单位(简称甲方)：
承租单位(简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律法规，双方本着平等、互利和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，就本合同第1条所述设备(以下简称租赁设备或设备) 的租赁事宜达成以下协议。 1、租赁设备情况
2、设备交付
2.1、约定交付时间和约定交付地点。甲方应在 年 月 日之前将租赁设备 交付到位 。
2.2、设备交付时，甲乙双方应派代表清点设备及附属配件，并填写交接清单，由甲乙 双方代表签字。双方代表的签字时间为实际交付时间。 3、设备安装与验收
3.1、甲方应向乙方提供准确的基础制作图纸和塔吊相关的技术资料。 3.2、设备安装由乙方负责，拆立塔、装卸车的机械费用自行承担。
3.3、安装完毕后，乙方负责验收工作、组织验收资料并承担全部费用。 4、合同价格及支付方式
4.1、乙方应支付甲方设备租赁费 元(大写： )。 租赁费计费方式：起重机在施工现场立塔之日起开始计费。
4.2、设备租赁期限暂定为 年 月 日至 年 月 日。设备月租赁费 为 元 (大写： )。 4.3、设备租赁费支付方式为一次性付清。
5、租赁设备的维修、保养和运行
5.1、乙方负责租赁设备的维修、保养服务。租赁期间的一切维修保养费用均由乙方承担。
5.2、乙方应保证机械维护保养制度的落实，使设备处于良好的运行状态。机组应按照 《起重机械安全规程》和GB5144——94《塔式起重机安全规程》的规定做好设备的日常检 查和月检，认真执行交接班制度，并做好检查记录存档。 6、设备保管和风险责任
6.1、从租赁设备实际交付给乙方，到设备交还甲方为止，这一期间设备保管的责任由乙方承担。
6.2、租赁设备正常运行前要进行检验，检验合格后并备案，所有费用由乙方负责。租赁 设备发生意外事故后，最终赔付责任由乙方承担全部负担。 7.设备交还
7.1乙方使用设备完毕，要求归还设备通知甲方。甲乙双方在清点设备以后要在交接清 单上签字，各持一份。 8、合同生效与解除
8.1、双方合作过程中，本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另作补充。
8.2、本合同一式二份，双方各执一份。自双方签字之日起生效，至合同价款支付完毕 失效。
出租单位 (甲方)： 承租单位(乙方)：
电话： 电话：
签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日
出租方：______________________承租方：______________________
根据《民法典》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条租赁物的品名、规格、数量、质量、价格等。如有变量以双方出料单、收料单为准。
第二条租赁期限自________年_______月____日至_________年______月____日。共计______天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。不重新签订的，适用原合同有关条款。
第三条承租方每________月__日前自行计算并向出租方支付上月租金。不按时交纳租金的，应于双方约定的支付日起每日向出租方偿付所欠当月租金总额百分之______%违约金，此条款双方充分协商一致，承租方不得以违约金过高为由要求调整。
第四条押金经双方协商，出租方收取承租方押金__________元。租赁期间不得以押金抵作租金但承租方违约的除外。租赁期满，扣除应付租赁物缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。
第五条租赁物的维修保养租赁期间，承租方对租用物要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物退还出租方经营场所时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。如有丢损、转让、转租或将租赁物变卖、抵押等行为，出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物或要求赔偿相应价款，并计算租金直至全部收回。
第六条租赁物由出租方送至承租方工地、合同履行地在出租方主要负责人户籍所在地。运输费用由出租方承担，但在承租方工地产生的装卸费由承租方承担，承租方指定为领货签单人员，规格、型号、质量、数量、租期、起算日以领料单为准，签字认可，如未按期送货，在领料单上注明。租赁期满，由承租方将租赁物送回出租方住所地仓库，费用由承租方承担。逾期不退还租赁物，应于约定的退货日或出租方提出解除合同之日起每日向出租方偿付租金并加收一倍。
第七条出租方变更一、在租赁期间，出租方如将租赁物所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物新的所有权方即成为本合同的当然出租方。二、在租赁期间，承租方不得将租赁物转让、转移工地、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。
第八条违约责任1.出租方未按期提供租赁物，违约期免收租金。承租方违约的出租方有权要求退还租赁物或返还相应价款。2.租赁物质量不合约定给承租方造成损失的，应予赔偿。
第九条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。
第十条本合同一式__份，合同双方各执__份。本合同附件__份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
出租方：______________________承租方：______________________
担保方：______________________法定代表人：__________________
电话：______________________银行帐号：________________________________年______月____日
甲方：____________________
乙方：____________________
根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、租机范围及内容
甲方租用乙方钻机两台，用于_________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成X任务。
二、甲方责任
1、乙方进场前，做好场地的三通一平;
2、派_________为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系;
3、协助解决工人住宿。
三、乙方责任
1、根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔;
2、做好施工原始记录;
3、按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理;
4、严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理;
5、严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。
四、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
五、付款及结算方式
1、成X按_________元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成X用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。
2、乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机_________元支付预付款。
3、锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的70%支付进度款。
4、工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的70%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在六个月内结清。
5、乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
6、未尽事宜，双方协商解决。
本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(公章)：______________________ 乙方(公章)：___________________
法定代表人(签字)：_______________ 法定代表人(签字)：_____________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：__________________公司
乙方：__________________
根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、?租机范围及内容
甲方租用乙方钻机两台，用于_________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
二、?甲方责任
1.?乙方进场前，做好场地的三通一平；
2.?派____为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系；
3.?协助解决工人住宿。
三、乙方责任
1.?根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔；
2.?做好施工原始记录；
3.?按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理；
4.?严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理；
5.?严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。
四、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
五、付款及结算方式
1.?成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。
2.?乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。
3.?锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________%?支付进度款。
4.?工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。
5.?乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
6.?未尽事宜，双方协商解决。
本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
出租方(以下简称“甲方”)：
租赁方(以下简称“乙方”)：
乙方因施工需要，向甲方租赁一台桅杆吊机，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方充分协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。
一、 设备名称、租费标准及要求
1、配钢轨104米。
2、桅杆吊净高31m，跨度为44m。
3、贝雷片、销子及大车电缆由乙方提供。
二、 使用地点：巴溪洲景观联络桥工程工地现场
三、 租赁期限
1、 起租日期：甲方机械设备的全部运抵乙方工地，将所有设备安装、调试及试调后，请乙方有关技术人员验收合格后方可计算机械设备的起租日期即：( 20xx 年12月10日)。
2、 退租日期：甲方机械设备的所有部件在乙方场地清点无缺并办妥退租手续后之日，为机械的退租日期即：(20xx年8月25日)。
四、 租金支付、结算方式
1、 双方签订合同后，乙方在设备进场报建、验收合格后支付甲方租金300000元/月.台。
2、 设备租金自起租日开始计算，当月10日结算一次，使用不足一个月的部分按实际天数折算即：(每天10000元/月.台)。
五、 设备的装卸和运输费用
1、 设备的装卸：在甲方工地由甲方负责并承担相应费用，在乙方驻地由乙方负责并承担相应费用。
2、 设备的运输：使用期限六个月及以内时进、退场费由甲方承担;使用期限超过六个月时，进场费由甲方负责，退场费由乙方负责。
六、 设备的交接、拼装及维修
1、 机械设备进场时以甲方的随车交接清单进行交接，退场时甲方派人到乙方工地进行交接。双方根据进场清单把运回的机械进行验收交接，如有遗失、损坏部件(非甲方人员造成的)，乙方应照市场价赔偿。
2、 拼装时，拼装工人及拼装使用吊机及小型机具、材料由乙方免费提供。甲方派技术人员到现场指导拼装试吊直到交付使用。
3、 租赁设备的日常维修，由乙方负责并承担相应费用。
七、 租赁设备事故的处理
1、 凡属乙方人员指挥失误或乙方人员违反安全操作规程造成机械事故，责任由乙方负责承担相应费用。
2、 因设备自身质量问题而造成事故的(包括但不限于工期延误、人工损失、材料损失和罚款)，由甲方负责承担相应费用。
八、 双方责权：
甲方：
1、 保证本合同租赁设备状况良好，随机附件、随机工具齐全。保证机具手续齐全，报建、报验由乙方负责，甲方协助。
2、 桅杆吊机拼装时，甲方派技术员到场指导并负责机电部分的安装、调试，乙方应积极配合。
3、乙方违章或野蛮使用机械，甲方指出后，乙方拒不改正，或违反乙方责权第4 条的，甲方有权收回租赁设备，单方面终止合同，且不承担任何责任。
乙方：
1、 保证提供安装的地基平整牢固，承载力达到拼装贝雷桁架式起重机规范要求。若因地基原因造成吊机损坏或发生事故，所造成的一切损失和后果由乙方承担。
2、 遵守安全操作规程，严禁违章指挥作业和超载使用机械。
3、 拼装贝雷桁架式起重机时要做好支架铆固稳定工作，以确保拼装设备及人员安全。
4、 设备运抵乙方工地后，乙方即获得租赁设备的使用权，但不得将属于甲方资产的设备用做租赁、出借、担保、投资、还债、转让、扣押及变卖等等超出使用权范畴的活动或行为;不得随意改变其结构、拆卸其零部件、调整其性能。
5、 乙方负责拼装贝类架式起重机的技术监督、安检等单位需发生的一切费用和手续。
6、 乙方提供甲方人员食宿。
7、 乙方负责租赁机械的废旧油及其他影响环保的排污物品的处理。
十、本合同发生纠纷，当事双方应及时协商解决，协商不成时，由乙方住所地的法院裁决。
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签章后生效。租用完毕各款项付清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：__________________公司
乙方：______________________
根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、 租机范围及内容
甲方租用乙方钻机两台，用于_______________________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
二、 甲方责任
1.乙方进场前，做好场地的三通一平;
2.派___________为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系;
3.协助解决工人住宿。
三、乙方责任
1.根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔;
2.做好施工原始记录;
3.按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理;
4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理;
5.严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。
四、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
五、付款及结算方式
1.成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。
2.乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。
3.锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________% 支付进度款。
4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。
5.乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
6.未尽事宜，双方协商解决。
本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_____________签订地点：_____________
承租方：
出租方：
甲方因香港机场人工岛桩基专案施工需用，现租赁乙方150
1500履带吊机一台。经双方友好协商，订立如下条款：
一、进场时间以甲方通知为准，租期暂定8个月，乙方吊机进入甲方施工现场，安装调试完毕并报送相关部门批准可以使用后开始计算租金。乙方提供吊机操作手一名，甲方有权根据乙方表现及工地实际情况，对租期进行调整。
二、乙方未经甲方许可，擅自退场，甲方有权扣除乙方剩余租金。租出之机械如中途坏机，乙方负责修理，但因坏机影响地盘之运作延误及损失，乙方恕不负担任何责任。
三、作业时间8:00-18:00，含午餐一小时。除特别注明外，出租之机械均以月租计算，租用期不足一个月时则按比例计算，而计算之基数以每月26天计算，其余时间及法定假日视作加班。
四、甲方有吊机的调度权，吊机操作服从甲方现场安排。
五、乙方对吊机进行维护前，需征得甲方同意。
1、因乙方机械原因，未能修理好，乙方不会承担任何引致相关工程延误或另租机械的任何责任及费用。
2、因乙方机械原因，甲方有权提前终止合同，但甲方必须向乙方缴清坏机或停机日期前之租金。
六、乙方司机需离开工地，需向甲方主管领导请假批准后，方可离开，离开期间要保证通讯设备开通，便于甲方能及时联络到乙方。
七、乙方应确保其设备手续齐全，并能够满足甲方及业主在岛上施工要求，并应为其设备购买保险。
第三者责任保险及操作手保险由承租人负责购买。
八、乙方机械要保证随叫随到，乙方应予以无条件配合。如乙方操作人员技术水准差，甲方可要求乙方另派人员。
九、月租金为150000.00港元台，加班费用为865.00港币小时，星期日或劳工假期加班费用8，654港币日。按实际考勤时间计量租金。甲方另行补贴乙方进退场费35000.00港元程，如甲方租满6个月，可免除退场费。租金已包含税金，乙方凭收据及发票收款。
十、不论打风、落雨、地盘临时停工、实际工作时现场环境问题或货物吊重超重而不能工作，租金一律照计。
十
一、最少租期为一个月，不足一个月则以整月租金支付。
十
二、工程期间机械燃料由甲方负责。
十
三、出租之机械，乙方须提供一条完好__。租期内出现
第一次损坏，乙方须包一条新__，并协助甲方更换。如租期内__出现
第二次或再次损坏，甲方须负责__费用及更换。
十
四、付款方式：甲方在吊机进场前预付乙方____月租金及进场费，于次月____日收到乙方账单后5个工作日内，及时支付乙方上月租金。预付款在乙方设备退场时，在租金中扣除。其他未尽事宜，由双方协商，另订附件。
十
五、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方：乙方：
甲方代表：
签订日期：签订日期
出租方(以下简称“甲方”)：_____
租赁方(以下简称“乙方”)：_____
乙方因施工需要，向甲方租赁一台桅杆吊机，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方充分协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。
一、 设备名称、租费标准及要求配钢轨__________米。
3、桅杆吊净高__________m，跨度为__________m。
4、__________片、销子及大车电缆由乙方提供。
二、 使用地点：_____工地现场
三、 租赁期限
1、 起租日期：_____甲方机械设备的全部运抵乙方工地，将所有设备安装、调试及试调后，请乙方有关技术人员验收合格后方可计算机械设备的起租日期即：( ________________年__________月__________日)。
2、 退租日期：甲方机械设备的所有部件在乙方场地清点无缺并办妥退租手续后之日，为机械的退租日期即：(__________年__________月__________日)。
四、 租金支付、结算方式
1、 双方签订合同后，乙方在设备进场报建、验收合格后支付甲方租金300000______元/______月.台。
2、 设备租金自起租日开始计算，当月__________日结算一次，使用不足一个月的部分按实际天数折算即：(每天__________元/月.台)。
五、 设备的装卸和运输费用
1、 设备的装卸：在甲方工地由甲方负责并承担相应费用，在乙方驻地由乙方负责并承担相应费用。
2、 设备的运输：使用期限______月及以内时进、退场费由甲方承担;使用期限超过______月时，进场费由甲方负责，退场费由乙方负责。
六、 设备的交接、拼装及维修
1、 机械设备进场时以甲方的随车交接清单进行交接，退场时甲方派人到乙方工地进行交接。双方根据进场清单把运回的机械进行验收交接，如有遗失、损坏部件(非甲方人员造成的)，乙方应照市场价赔偿。
2、 拼装时，拼装工人及拼装使用吊机及小型机具、材料由乙方提供。甲方派技术人员到现场指导拼装试吊直到交付使用。
3、 租赁设备的日常维修，由乙方负责并承担相应费用。
七、 租赁设备事故的处理
1、 凡属乙方人员指挥失误或乙方人员违反安全操作规程造成机械事故，责任由乙方负责承担相应费用。
2、 因设备自身质量问题而造成事故的(包括但不限于工期延误、人工损失、材料损失和罚款)，由甲方负责承担相应费用。
八、 双方责权：
甲方：
1、 保证本合同租赁设备状况良好，随机附件、随机工具齐全。保证机具手续齐全，报建、报验由乙方负责，甲方协助。
2、 桅杆吊机拼装时，甲方派技术员到场指导并负责机电部分的安装、调试，乙方应积极配合。
3、乙方违章或野蛮使用机械，甲方指出后，乙方拒不改正，或违反乙方责权第4 条的，甲方有权收回租赁设备，单方面终止合同，且不承担任何责任。
乙方：
1、 保证提供安装的地基平整牢固，承载力达到拼装桁架式起重机规范要求。若因地基原因造成吊机损坏或发生事故，所造成的一切损失和后果由乙方承担。
2、 遵守安全操作规程，严禁违章指挥作业和超载使用机械。
3、 拼装桁架式起重机时要做好支架铆固稳定工作，以确保拼装设备及人员安全。
4、 设备运抵乙方工地后，乙方即获得租赁设备的使用权，但不得将属于甲方资产的设备用做租赁、出借、担保、投资、还债、转让、扣押及变卖等等超出使用权范畴的活动或行为;不得随意改变其结构、拆卸其零部件、调整其性能。
5、 乙方负责拼装贝类架式起重机的技术监督、安检等单位需发生的一切费用和手续。
6、 乙方提供甲方人员食宿。
7、 乙方负责租赁机械的废旧油及其他影响环保的排污物品的处理。
十、本合同发生纠纷，当事双方应及时协商解决，协商不成时，由乙方住所地的法院裁决。
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签章后生效。租用完毕各款项付清后失效。
甲方(公章)：______________ 乙方(公章)：______________
法定代表人(签字)：______________ 法定代表人(签字)：______________
日期：_______________年__________月__________日
承租方：__________________(以下简称乙方)
出租方：__________________(以下简称甲方)
根据《民法典》的有关规定，按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条：租赁机械的名称：
规格：________________________
数量：_________________________
使用地点： __________________工程
第二条：甲方为租赁机械配备操作手______名，其每人工资____________元/月，由甲方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由甲方负责承担。
第三条：租赁期限
自______年_______月______日至_______年______月______日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。
第四条：租赁机械的所有权
1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
第五条：租金的计算和支付
自______年______月______日至_______年______月______日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
第六条：保证金
经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金____________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。
第七条：租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。
第九条：租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。
第十条：租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：
(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;
(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。
第十一条：违约责任
1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的`或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交临沂市仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承租方：_______________
出租方：_______________
依照其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就廖家沟绿化工程二标段机械租赁事项协商一致，订立本合同。
一、合同价款：_______________
1、租赁设备概况及价格
二、租赁期间：_______________自________年______月______日至______年______月______日.
三、结算及付款方式：_______________
1、结算费用：以现场单据数量和单价核算结算单。
2、付款方式：两年付清，第一年春节前付总货款的70%，余款第二年春节前付清，不计息，每次支付货款同时开具等额增值税专用发票，点对点付款。以现金或转帐方式结算。
四.运费的承担：设备的进出场费用由乙方承担。如租期不足二日，则退场费由甲方承担，甲方应在设备进退场前一日内通知乙方。
五、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
六、承租方的基本职责
1.负责施工期内机手食宿。
2.负责设备在施工现场的看护。
3.不得强迫机手违章作业。
七.出租方的基本责任
1.提供技术型良好的设备。
2.设备进入施工现场后，机手服从承租方施工管理人员的调度与指挥，并遵守施工现场的规章制度。机手应该按设备操作规程施工。否则由此产生的机械及人员安全事故由出租方承担.
3.施工期内,出租方末经承租方同意不得将机械转租给其它单位,否则承租方有权拒付施工费用.
4.负责提供增值税专用发票.
5.负责施工期间机械设备的用油及驾驶员工资.
八、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：_______________现场施工员签量单.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。
九、争议的解决：劳动仲裁_____。
十、本合同一式______份，由甲.乙双方各执______份。甲乙双方签字、盖章之日起生效。
承租方：_______________出租方：_______________
法人代表：_______________法人代表：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
电话：_______________电话：_______________
帐号：_______________帐号：_______________
日期：_______________日期：_______________
甲方：乙方：
甲乙双方本着友好协作的关系，就租用洒水车一事共同协商，达成如下协议。
一、租用时间及数量甲方租用乙方汽车式洒水车________台，租用时间从________年____月____日至________年____月____日止。视工程需要情况，由甲方调整租用时间。
二、工作内容乙方机械需完成甲方指定的各项工作内容，如因乙方原因影响施工，给甲方造成了经济损失，视情节轻重对乙方进行处罚。具体工作由甲方视工程需要在施工中确定，乙方不得以任何理由拒绝。三、乙方责任及义务1、乙方负责安排司机，每台派__________名司机操作机械，以满足全天工作能力。
2、自行负责支付机械操作手的工资并负责安排其食宿，发生的费用由乙方自行承担。
3、乙方所雇用的司机，工作中必须听从甲方人员的工作调动和安排，否则通知乙方负责人立刻更换司机并将对乙方予以处罚。
4、乙方必须与所雇用的司机签订劳动合同及安全协议，不得违反劳动法，并严格遵守甲方的安全管理。租赁期内，乙方人员如出现任何伤亡等安全事故，甲方不负任何责任。
5、乙方负责机械的维修及日常保养，并负责除燃油以外的全部相关费用。
6、乙方机械必须保证完成每天的工作任务，具体工作时间由甲方确定，乙方不得以任何理由拒绝，否则按违约处理。
7、乙方的设备检修工作应在雨休日或空闲时间进行，如果一个月内因设备出现故障而影响两天以上工作时，扣除检修时间按实际工作天数结算。
8、因乙方操作问题发生的事故，由乙方承担赔偿责任。
9、乙方机械必须具备喷雾洒水装置，如不满足要求，乙方必须无条件进行改装，直至满足甲方要求为止。
10、乙方自行解决取水问题。
四、甲方责任和义务
1、甲方视需要情况安排乙方机械工作，并负责管理具体工作。
2、甲方按合同规定，合理支付乙方的租赁费用。
3、甲方在租金外只负责机械的燃油费用，甲方的租金应视为包括除燃油费用以外所有相关费用。
4、如乙方出现机械操作及管理上的问题，并对甲方的工作产生不良影响，甲方有权利单方面解除合同。
5、租用期内，乙方机械出现的任何安全事故及机械故障，甲方不承担任何责任。
五、租赁单价及结算方式
1、从机械使用之日起，开始进行结算。执行月结算制度，如果不足一个月，按实际时间折算成月数进行结算。
2、结算价格为：月租____________元/台·月上述租金中包括合同中规定的甲方应支付的一切费用。
3、甲方视自身经济情况，定期对乙方进行结算。
六、守约及违约本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。
经双方友好协商共同遵守，对双方具有共同的约束力。如出现单方面违约情况，所发生的经济损失由违约方负责。其他未尽事宜由双方协商解决。
签订时间：________年____月____日甲方盖章：________________________乙方盖章：________________________
承租方(甲方)：________________
出租方(乙方)：________________
甲方因香港机场人工岛桩基专案施工需用，现租赁乙方____________________________履带吊机一台。经双方友好协商，订立如下条款：
一、进场时间以甲方通知为准，租期暂定8个月，乙方吊机进入甲方施工现场，安装调试完毕并报送相关部门批准可以使用后开始计算租金。乙方提供吊机操作手一名，甲方有权根据乙方表现及工地实际情况，对租期进行调整。
二、乙方未经甲方许可，擅自退场，甲方有权扣除乙方剩余租金。租出之机械如中途坏机，乙方负责修理，但因坏机影响地盘之运作延误及损失，乙方恕不负担任何责任。
三、作业时间_____________________，含午餐一小时(_____________________)。除特别注明外，出租之机械均以月租计算，租用期不足一个月时则按比例计算，而计算之基数以每月26天计算(不包括星期日)，其余时间及法定假日视作加班。
四、甲方有吊机的调度权，吊机操作服从甲方现场安排。
五、乙方对吊机进行维护前，需征得甲方同意。
1、因乙方机械原因，未能修理好，乙方不会承担任何引致相关工程延误或另租机械的任何责任及费用。
2、因乙方机械原因，甲方有权提前终止合同，但甲方必须向乙方缴清坏机或停机日期前之租金。
六、乙方司机需离开工地，需向甲方主管领导请假批准后，方可离开，离开期间要保证通讯设备开通，便于甲方能及时联络到乙方。
七、乙方应确保其设备手续齐全，并能够满足甲方及业主在岛上施工要求，并应为其设备购买保险。第三者责任保险及操作手保险由承租人(甲方)负责购买。
八、乙方机械要保证随叫随到，乙方应予以无条件配合。如乙方操作人员技术水准差，甲方可要求乙方另派人员。
九、月租金为______________港元/台(大写港币：____________________元整/台)，加班费用为______________港币/小时，星期日或劳工假期加班费用______________港币/日。按实际考勤时间计量租金。甲方另行补贴乙方进退场费______________港元/程，如甲方租满6个月，可免除退场费。租金已包含税金，乙方凭收据及发票收款。
十、不论打风、落雨、地盘临时停工、实际工作时现场环境问题或货物吊重超重而不能工作，租金一律照计。
十一、最少租期为一个月，不足一个月则以整月租金支付。
十二、工程期间机械燃料(柴油)由甲方负责。
十三、出租之机械，乙方须提供一条完好威也。租期内出现第一次损坏，乙方须包一条新威也，并协助甲方更换。如租期内威也出现第二次或再次损坏，甲方须负责威也费用及更换。
十四、付款方式：甲方在吊机进场前预付乙方一月租金及进场费，于次月15日收到乙方账单后5个工作日内，及时支付乙方上月租金。预付款在乙方设备退场时，在租金中扣除。其他未尽事宜，由双方协商，另订附件。
十五、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(签章)：________________ 乙方(签章)：________________
甲方代表：________________
签订日期：________________ 签订日期：________________
钻机租赁及钻孔施工合同
甲方：__________________公司
乙方：__________________
根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、?租机范围及内容
甲方租用乙方钻机两台，用于_________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
二、?甲方责任
1.?乙方进场前，做好场地的三通一平；
2.?派____为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系；
3.?协助解决工人住宿。
三、乙方责任
1.?根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔；
2.?做好施工原始记录；
3.?按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理；
4.?严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理；
5.?严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。
四、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
五、付款及结算方式
1.?成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。
2.?乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。
3.?锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________%?支付进度款。
4.?工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。
5.?乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
6.?未尽事宜，双方协商解决。
本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
承租方：(以下简称乙方)
出租方：(以下简称甲方)
根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条：租赁机械的名称：
规格： QTZ315
数量：___1台_____
使用地点： 110kV田园变电站工程
第二条：甲方为租赁机械配备操作手3名，其每人工资20xx元/月，由甲方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由甲方负责承担。
第三条：租赁期限
自20xx年_06月05日至20xx_年8月20日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。
第四条：租赁机械的所有权
1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
第五条：租金的计算和支付
自20xx年_06月05日至20xx_年8月20日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
第六条：保证金
经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金100000元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。
第七条：租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。
第九条：租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。
第十条：租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;
(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。
第十一条：违约责任
1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额5%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交临沂市仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租方：(以下简称乙方)
出租方：(以下简称甲方)
根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条：租赁机械的名称：
规格： QTZ315
数量：___1台_____
使用地点： 110kV田园变电站工程
第二条：甲方为租赁机械配备操作手3名，其每人工资20xx元/月，由甲方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由甲方负责承担。
第三条：租赁期限
自20xx年_06月05日至20xx_年8月20日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。
第四条：租赁机械的所有权
1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
第五条：租金的计算和支付
自20xx年_06月05日至20xx_年8月20日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
第六条：保证金
经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金100000元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。
第七条：租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。
第九条：租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。
第十条：租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：
(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;
(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。
第十一条：违约责任
1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交临沂市仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租方(甲方)：_____
出租方(乙方)：_____
甲方因_________施工需用，现租赁乙方__________________履带吊机一台。经双方友好协商，订立如下条款：
一、进场时间以甲方通知为准，租期暂定______月，乙方吊机进入甲方施工现场，安装调试完毕并报送相关部门批准可以使用后开始计算租金。乙方提供吊机操作手一名，甲方有权根据乙方表现及工地实际情况，对租期进行调整。
二、乙方未经甲方许可，擅自退场，甲方有权扣除乙方剩余租金。租出之机械如中途坏机，乙方负责修理，但因坏机影响地盘之运作延误及损失，乙方恕不负担任何责任。
三、工作时间_________-_________，含午餐一小时(_________-_________)。除特别注明外，出租之机械均以月租计算，租用期不足一个月时则按比例计算，而计算之基数以每月26天计算(不包括星期日)，其余时间及法定假日视作加班。
四、甲方有吊机的调度权，吊机操作服从甲方现场安排。
五、乙方对吊机进行维护前，需征得甲方同意。
1、因乙方机械原因，未能修理好，乙方不会承担任何引致相关工程延误或另租机械的任何责任及费用。
2、因乙方机械原因，甲方有权提前终止合同，但甲方必须向乙方缴清坏机或停机日期前之租金。
六、乙方司机需离开工地，需向甲方主管领导请假批准后，方可离开，离开期间要保证通讯设备开通，便于甲方能及时联络到乙方。
七、乙方应确保其设备手续齐全，并能够满足甲方及业主在岛上施工要求，并应为其设备购买保险。第三者责任保险及操作手保险由承租人(甲方)负责购买。
八、乙方机械要保证随叫随到，乙方应予以无条件配合。如乙方操作人员技术水准差，甲方可要求乙方另派人员。
九、月租金为_________港元/台(大写港币：_________元整/台)，加班费用为_________港币/小时，星期日或劳工假期加班费用_________港币/日。按实际考勤时间计量租金。甲方另行补贴乙方进退场费_________港元/程，如甲方租满______月，可免除退场费。租金已包含税金，乙方凭收据及发票收款。
十、不论打风、落雨、地盘临时停工、实际工作时现场环境问题或货物吊重超重而不能工作，租金一律照计。
十一、最少租期为一个月，不足一个月则以整月租金支付。
十二、工程期间机械燃料(柴油)由甲方负责。
十三、出租之机械，乙方须提供一条完好。租期内出现第一次损坏，乙方须包一条新，并协助甲方更换。如租期内出现第二次或再次损坏，甲方须负责费用及更换。
十四、付款方式：甲方在吊机进场前预付乙方一月租金及进场费，于次月_________日收到乙方账单后5个工作日内，及时支付乙方上月租金。预付款在乙方设备退场时，在租金中扣除。其他未尽事宜，由双方协商，另订附件。
十五、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：______________ 乙方(公章)：______________
法定代表人(签字)：______________ 法定代表人(签字)：______________
日期：_________年__________月____日
签订日期：_20xx年6月05日_ 合同编号：__20xx0601_____
承租方：(以下简称乙方) 济南历源实业有限责任公司
出租方：(以下简称甲方)
根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条：租赁机械的名称：
规格： QTZ315
数量：___1台_____
使用地点： 110kV田园变电站工程
第二条：甲方为租赁机械配备操作手3名，其每人工资20xx元/月，由甲方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由甲方负责承担。
第三条：租赁期限
自20xx年_06月05日至20xx_年8月20日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。
第四条：租赁机械的所有权
1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
第五条：租金的计算和支付
自20xx年_06月05日至20xx_年8月20日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
第六条：保证金
经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金100000元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。
第七条：租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。
第九条：租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。
第十条：租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;
(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。
第十一条：违约责任
1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额5%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交临沂市仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
承租方(乙方)：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
电 话：
开 户 行：
帐 号：
税 号：
出租方(甲方)：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
电 话：
开 户 行：
帐 号：
税 号：
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据国家相关法律、法规，按照平等互利的原则，经过双方反复协商，一致同意甲方____号大治河金砖码头有偿租赁给乙方从事货物装卸、仓储使用，为明确双方权利和义务，特制定如下合同条款共同恪守：
一、租赁范围
大治河1号码头岸线由西向东长____米，宽____米和与该地快相对应相连地块长____米宽____米约____亩地及安装在码头上____吨吊机一台。
二、租赁期限
自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
三、租金计算
四、租金交纳期限
在本合同签定后三日内，乙方向甲方交纳____元，三个月内再向甲方交纳人民币____元。
第三、年租金，在第一、二年租期满后一个月内交清。
第四年租金，在第三年租期满后一个月内交清。
第五年租金，在第四年租期满后一个月内交纳。
五、甲方权利义务
1、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、等内容的各项规章制度并负责监督实施。
2、协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿，直至单方解除合同。
3、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施，要保证乙方内外道路畅通、和正常经营。
4、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的经营活动。
5、甲方应对码头进行严格管理，并负责码头内的安全防范和经营设施的建设及维护保养工作;对水、电、等设备、管道、线路、设施及系统的管理、维修及保养。
六、乙方权利义务
1、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。
2、应具备合法的经营资格，并按照工商行政管理部门核准的经营范围经营。
3、应按照约定的用途开展经营活动，自觉遵守国家法律法规和甲方依法制订的各项规章制度，服从甲方的监督管理。
4、应按期支付租金并承担因经营产生的各项税费。使用甲方公司发票应照章纳税，并享受优惠政策。
5、乙方应选派责任心强，素质高，懂经营，善管理人员对码头进行管理，对外来打工人员要认真进行临时户口登记申报，确保一方平安。
6、乙方要对设备和设施进行定期检查和保养，冬季要对吊机做一次防锈保护，保持设备完好及正常运转，对设备故障及时修复确保安全。
7、应按照各级行政管理部门的规定，本着公平合理、诚实信用的原则合法经营，不得损害国家利益及其他经营者和消费者的合法权益，并承担因违法经营造成的一切后果。
8、乙方在租用期间，不得随意改变码头状态和地上的建筑物、构筑物、附着物及水、电、污水管网等设施，如确需改动或扩增设备应事先征得甲方书面同意后方可实施，对有关设施进行改动或扩增设备时如需办理相关手续，由乙方办理，甲方根据实际情况给予协助，所需费用有乙方承担，否则，乙方应恢复原状，并赔偿由此给甲方造成的损失。
七、合同的解除
1、甲方负责乙方生活、作业、办公供电供水，以分支计量表核算费用。
2、乙方租用甲方码头需向有关部门交纳有关费用由甲方代交后向乙方收取。
3、航头港监费由乙方自行交纳。
4、合同期满后，如出租方仍继续出租，承租方享有优先承租权。但租金按当时的物价及周围码头租金涨幅作适当调整。
5、租赁期满后，甲、乙双方不续租时乙方应提前对码头场地进行清理，将属于自乙方的临时建筑拆出清理干净，在租期结束后按时交还甲方。
6、乙方在经营中需使用甲方地磅时甲方应指派司磅人员积极配合，乙方应按0.2元/吨交费。
八、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可以向人民法院起诉。
九、免责条款
因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使场地、码头不适于使用或租用时，甲方应减收相应的租金。如果场地无法复原的，本合同自动解除，应退还租金，双方互不承担违约责任。
十、合同生效时间
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份具有同等法律效力
1、本合同所涉及的码头使用证复印件
2、本合同所涉及的土地证复印件
3、港口经营许可证复印件
甲方代表：
日期：
乙方代表：
日期：
出租方：
承租方：
签订地点：
签订时间：年月日
根据及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：
第二条租赁期限自年月日至年月日，共订天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。
第三条租金租金收取：
第四条押金(保证金)经双方协商，出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的维修保养租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。
租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条出租方变更
一、在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任：
1.未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金%的违约金。
4.其它违约行为。
承租方违约责任：
1.不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金%违约金。
2.逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
4.其它违约行为。
第八条争议的解决方式第九条其它约定事项第十条本合同一式份，合同双方各执份。
本合同附件份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：
(或委托代理人)(或委托代理人)
电话：电话：
帐号：帐号：
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
甲方因香港机场人工岛桩基专案施工需用，现租赁乙方150T SNY SCC1500CHYDRAIC履带吊机一台。经双方友好协商，订立如下条款：
一、进场时间以甲方通知为准，租期暂定8个月，乙方吊机进入甲方施工现场，安装调试完毕并报送相关部门批准可以使用后开始计算租金。乙方提供吊机操作手一名，甲方有权根据乙方表现及工地实际情况，对租期进行调整。
二、乙方未经甲方许可，擅自退场，甲方有权扣除乙方剩余租金。租出之机械如中途坏机，乙方负责修理，但因坏机影响地盘之运作延误及损失，乙方恕不负担任何责任。
三、作业时间8:00-18:00，含午餐一小时(12:00-13:00)。除特别注明外，出租之机械均以月租计算，租用期不足一个月时则按比例计算，而计算之基数以每月26天计算(不包括星期日)，其余时间及法定假日视作加班。
四、甲方有吊机的调度权，吊机操作服从甲方现场安排。
五、乙方对吊机进行维护前，需征得甲方同意。
1、因乙方机械原因，未能修理好，乙方不会承担任何引致相关工程延误或另租机械的任何责任及费用。
2、因乙方机械原因，甲方有权提前终止合同，但甲方必须向乙方缴清坏机或停机日期前之租金。
六、乙方司机需离开工地，需向甲方主管领导请假批准后，方可离开，离开期间要保证通讯设备开通，便于甲方能及时联络到乙方。
七、乙方应确保其设备手续齐全，并能够满足甲方及业主在岛上施工要求，并应为其设备购买保险。第三者责任保险及操作手保险由承租人(甲方)负责购买。
八、乙方机械要保证随叫随到，乙方应予以无条件配合。如乙方操作人员技术水准差，甲方可要求乙方另派人员。
九、月租金为150000.00港元/台(大写港币：壹拾伍萬港元整/台)，加班费用为865.00港币/小时，星期日或劳工假期加班费用8，654港币/日。按实际考勤时间计量租金。甲方另行补贴乙方进退场费35000.00港元/程，如甲方租满6个月，可免除退场费。租金已包含税金，乙方凭收据及发票收款。
十、不论打风、落雨、地盘临时停工、实际工作时现场环境问题或货物吊重超重而不能工作，租金一律照计。
十一、最少租期为一个月，不足一个月则以整月租金支付。
十二、工程期间机械燃料(柴油)由甲方负责。
十三、出租之机械，乙方须提供一条完好威也。租期内出现第一次损坏，乙方须包一条新威也，并协助甲方更换。如租期内威也出现第二次或再次损坏，甲方须负责威也费用及更换。
十四、付款方式：甲方在吊机进场前预付乙方一月租金及进场费，于次月15日收到乙方账单后5个工作日内，及时支付乙方上月租金。预付款在乙方设备退场时，在租金中扣除。其他未尽事宜，由双方协商，另订附件。
十五、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租单位：合同编号：
出租单位：
签订地点：签订时间：_________年____月____日
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利与义务，且保证租赁设备安全、有效地使用，经双方协调，签订本合同。
第一条：乙方提供40塔机一台40高度米甲方承建的：新庄赞成湖畔居住宅楼工程使用，工程地点为：55号，机械设备进场时间为：__年11月份。
第二条：安装相应扶墙，甲方应按说明或乙方书面材料书要求埋设附墙拉杆预埋件，并焊接扶墙耳板座，甲方应提前壹周书面通知乙方安装扶墙及塔机的预升。
第三条：租赁期从机械安装完毕并经法定单位检测合格交付甲方使用日起至项目部报停日收回。办理租赁时，乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产许可证、产品合格证和检测合格证明。
第四条：租金及其支付期限和方式：
一、月租玖仟元/台，塔机配操作人员壹名，与_________年____月____日签订的两台塔机操作人员联合配套工作。
二、人工工资壹仟伍百元/月有操作不当引起停机，造成损失由乙方承担。
三、安装调试完毕，自检报验合格，交付使用，每达一个月即支付一个月租金，留一个月租金及操作工工资，待拆除后一次付清。
第五条：甲方的权利和义务：
一、应严格按有关安全操作规程和租赁物的性质使用租赁设备，指挥人员应持证上岗。
二、每半个月应安排半天时间由机操工或乙方派出的修理工按说明书要求对租赁机械进行常规维护和保养。
三、机械设备如发生故障，需要修理，操作工应及时通知乙方，由乙方派人上门维修。
四、应按合同及时支付租金，否则乙方有权让甲方停止使用设备。
五、甲方设计塔机基础位置时，应考虑安装撤卸方便，如遇无法或难以安装撤除情况，所增加的一切费用由甲方承担。
第六条：乙方的权利义务：
一、负责安排持有上岗证的操作工上岗，并让操作工熟悉本租赁设备的性能和安全操作规程。
二、负责提供安全可靠、性能完好的机械设备及随机工具。
三、乙方应不定期派人上门检修、维护租赁设备。
四、随机提供壹份租赁设备和使用说明书。
五、乙方收到操作工修理通知后，应及时派人上门进行修理。
第七条：违约金条款：机械拆除后甲方必须付清所有尾款，不得拖欠，否则乙方有权收取甲方违约金，计算方式为：每拖欠一天，支付拖欠费的1%。并有权继续实际撤机日期前的租赁费。
第八条：正式停机时间以甲方通知乙方拆除之日为准。
第九条：争议解决条款：有关租赁合同争议由双方协商解决，协商不成的由乙方所在地人民法院提诉讼。
第十条：其他事项：
一、春节停机时间确定为实际停机天数。
二、维修时间，一般维修时间每次不超五小时，如超出，甲方扣除这时间。每月累计或结束累计，重大维修超现24小时，甲方扣除所超时间的2倍台班费及人工费。
第十一条：本合同壹式肆份，双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
补充条款：安全事故由乙方承担，其费用由乙方承担。乙方派出的机械操作工应定人定机持有效证件上岗，严禁违章操作或交给其他无证人员操作，违反操作规程的作业命令及信号不清时，操作工必须拒绝执行，违反本规定或机械故障或乙方操作工其他原因引发的一切责任由乙方承担。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
_________年____月____日_________年____月____日
承租方(甲方)：_______________
出租方(乙方)：_______________
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 廖家沟绿化工程二标段机械租赁事项协商一致，订立本合同。
一、合同价款(暂定)：_______________
1、租赁设备概况及价格
二、租赁期间：_______________自 ________年______月______日至______年______月______日.
三、结算及付款方式：_______________
1、 结算费用：以现场单据数量和单价核算结算单。
2、付款方式：两年付清，第一年春节前付总货款的70%，余款第二年春节前付清，不计息，每次支付货款同时开具等额增值税专用发票，点对点付款。以现金或转帐方式结算。
四.运费的承担：设备的进出场费用由乙方承担。如租期不足二日，则退场费由甲方承担，甲方应在设备进退场前一日内通知乙方。
五、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
六 、承租方(甲方)的基本职责
1.负责施工期内机手食宿。
2.负责设备在施工现场的看护。
3.不得强迫机手违章作业。
七.出租方(乙方)的基本责任
1.提供技术型良好的设备。
2.设备进入施工现场后，机手服从承租方(甲方)施工管理人员的调度与指挥，并遵守施工现场的规章制度。机手应该按设备操作规程施工。否则由此产生的机械及人员安全事故由出租方(乙方)承担.
3.施工期内,出租方(乙方)末经承租方(甲方)同意不得将机械转租给其它单位,否则承租方(甲方)有权拒付施工费用.
4.负责提供增值税专用发票.
5. 负责施工期间机械设备的用油及驾驶员工资.
八、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：_______________现场施工员签量单.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。
九、争议的解决：劳动仲裁_____。
十、本合同一式______份，由甲.乙双方各执______份。甲乙双方签字、盖章之日起生效。
承租方(甲方)：_______________ 出租方(乙方)：_______________
法人代表：_______________ 法人代表：_______________
委托代理人：_______________ 委托代理人：_______________
电话：_______________ 电话：_______________
帐号：_______________ 帐号：_______________
日期：_______________ 日期：_______________
承租方：_____
出租方：_____
甲方因_________施工需用，现租赁乙方__________________履带吊机一台。经双方友好协商，订立如下条款：
一、进场时间以甲方通知为准，租期暂定______月，乙方吊机进入甲方施工现场，安装调试完毕并报送相关部门批准可以使用后开始计算租金。乙方提供吊机操作手一名，甲方有权根据乙方表现及工地实际情况，对租期进行调整。
二、乙方未经甲方许可，擅自退场，甲方有权扣除乙方剩余租金。租出之机械如中途坏机，乙方负责修理，但因坏机影响地盘之运作延误及损失，乙方恕不负担任何责任。
三、工作时间_________-_________，含午餐一小时。除特别注明外，出租之机械均以月租计算，租用期不足一个月时则按比例计算，而计算之基数以每月26天计算，其余时间及法定假日视作加班。
四、甲方有吊机的调度权，吊机操作服从甲方现场安排。
五、乙方对吊机进行维护前，需征得甲方同意。
1、因乙方机械原因，未能修理好，乙方不会承担任何引致相关工程延误或另租机械的任何责任及费用。
2、因乙方机械原因，甲方有权提前终止合同，但甲方必须向乙方缴清坏机或停机日期前之租金。
六、乙方司机需离开工地，需向甲方主管领导请假批准后，方可离开，离开期间要保证通讯设备开通，便于甲方能及时联络到乙方。
七、乙方应确保其设备手续齐全，并能够满足甲方及业主在岛上施工要求，并应为其设备购买保险。第三者责任保险及操作手保险由承租人负责购买。
八、乙方机械要保证随叫随到，乙方应予以无条件配合。如乙方操作人员技术水准差，甲方可要求乙方另派人员。
九、月租金为_________港元/台，加班费用为_________港币/小时，星期日或劳工假期加班费用_________港币/日。按实际考勤时间计量租金。甲方另行补贴乙方进退场费_________港元/程，如甲方租满______月，可免除退场费。租金已包含税金，乙方凭收据及发票收款。
十、不论打风、落雨、地盘临时停工、实际工作时现场环境问题或货物吊重超重而不能工作，租金一律照计。
十一、最少租期为一个月，不足一个月则以整月租金支付。
十二、工程期间机械燃料由甲方负责。
十三、出租之机械，乙方须提供一条完好。租期内出现第一次损坏，乙方须包一条新，并协助甲方更换。如租期内出现第二次或再次损坏，甲方须负责__费用及更换。
十四、付款方式：甲方在吊机进场前预付乙方一月租金及进场费，于次月_________日收到乙方账单后5个工作日内，及时支付乙方上月租金。预付款在乙方设备退场时，在租金中扣除。其他未尽事宜，由双方协商，另订附件。
十五、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方：______________乙方：______________
法定代表人：______________法定代表人：______________
日期：_________年__________月____日
钻机租赁及钻孔施工合同书
甲方：__________________公司
乙方：
根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、 租机范围及内容
甲方租用乙方钻机两台，用于_________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
二、 甲方责任
1. 乙方进场前，做好场地的三通一平;
2. 派____为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系;
3. 协助解决工人住宿。
三、乙方责任
1. 根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔;
2. 做好施工原始记录;
3. 按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理;
4. 严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理;
5. 严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。
四、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
五、付款及结算方式
1. 成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。
2. 乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。
3. 锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________% 支付进度款。
4. 工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。
5. 乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
6. 未尽事宜，双方协商解决。
本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________代表(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租方：
出租方：
甲方因香港机场人工岛桩基专案施工需用，现租赁乙方履带吊机一台。经双方友好协商，订立如下条款：
一、进场时间以甲方通知为准，租期暂定8个月，乙方吊机进入甲方施工现场，安装调试完毕并报送相关部门批准可以使用后开始计算租金。乙方提供吊机操作手一名，甲方有权根据乙方表现及工地实际情况，对租期进行调整。
二、乙方未经甲方许可，擅自退场，甲方有权扣除乙方剩余租金。租出之机械如中途坏机，乙方负责修理，但因坏机影响地盘之运作延误及损失，乙方恕不负担任何责任。
三、作业时间8:00-18:00，含午餐一小时。除特别注明外，出租之机械均以月租计算，租用期不足一个月时则按比例计算，而计算之基数以每月26天计算，其余时间及法定假日视作加班。
四、甲方有吊机的调度权，吊机操作服从甲方现场安排。
五、乙方对吊机进行维护前，需征得甲方同意。
1、因乙方机械原因，未能修理好，乙方不会承担任何引致相关工程延误或另租机械的任何责任及费用。
2、因乙方机械原因，甲方有权提前终止合同，但甲方必须向乙方缴清坏机或停机日期前之租金。
六、乙方司机需离开工地，需向甲方主管领导请假批准后，方可离开，离开期间要保证通讯设备开通，便于甲方能及时联络到乙方。
七、乙方应确保其设备手续齐全，并能够满足甲方及业主在岛上施工要求，并应为其设备购买保险。第三者责任保险及操作手保险由承租人负责购买。
八、乙方机械要保证随叫随到，乙方应予以无条件配合。如乙方操作人员技术水准差，甲方可要求乙方另派人员。
九、月租金为港元/台，加班费用为港币/小时，星期日或劳工假期加班费用8，654港币/日。按实际考勤时间计量租金。甲方另行补贴乙方进退场费港元/程，如甲方租满6个月，可免除退场费。租金已包含税金，乙方凭收据及发票收款。
十、不论打风、落雨、地盘临时停工、实际工作时现场环境问题或货物吊重超重而不能工作，租金一律照计。
十一、最少租期为一个月，不足一个月则以整月租金支付。
十二、工程期间机械燃料由甲方负责。
十三、出租之机械，乙方须提供一条完好威也。租期内出现第一次损坏，乙方须包一条新威也，并协助甲方更换。如租期内威也出现第二次或再次损坏，甲方须负责威也费用及更换。
十四、付款方式：甲方在吊机进场前预付乙方一月租金及进场费，于次月15日收到乙方账单后5个工作日内，及时支付乙方上月租金。预付款在乙方设备退场时，在租金中扣除。其他未尽事宜，由双方协商。
十五、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
甲方因香港机场人工岛桩基专案施工需用，现租赁乙方150T SNY SCC1500CHYDRAIC履带吊机一台。经双方友好协商，订立如下条款：
一、进场时间以甲方通知为准，租期暂定8个月，乙方吊机进入甲方施工现场，安装调试完毕并报送相关部门批准可以使用后开始计算租金。乙方提供吊机操作手一名，甲方有权根据乙方表现及工地实际情况，对租期进行调整。
二、乙方未经甲方许可，擅自退场，甲方有权扣除乙方剩余租金。租出之机械如中途坏机，乙方负责修理，但因坏机影响地盘之运作延误及损失，乙方恕不负担任何责任。
三、作业时间8:00-18:00，含午餐一小时(12:00-13:00)。除特别注明外，出租之机械均以月租计算，租用期不足一个月时则按比例计算，而计算之基数以每月26天计算(不包括星期日)，其余时间及法定假日视作加班。
四、甲方有吊机的调度权，吊机操作服从甲方现场安排。
五、乙方对吊机进行维护前，需征得甲方同意。
1、因乙方机械原因，未能修理好，乙方不会承担任何引致相关工程延误或另租机械的任何责任及费用。
2、因乙方机械原因，甲方有权提前终止合同，但甲方必须向乙方缴清坏机或停机日期前之租金。
六、乙方司机需离开工地，需向甲方主管领导请假批准后，方可离开，离开期间要保证通讯设备开通，便于甲方能及时联络到乙方。
七、乙方应确保其设备手续齐全，并能够满足甲方及业主在岛上施工要求，并应为其设备购买保险。第三者责任保险及操作手保险由承租人(甲方)负责购买。
八、乙方机械要保证随叫随到，乙方应予以无条件配合。如乙方操作人员技术水准差，甲方可要求乙方另派人员。
九、月租金为150000.00港元/台(大写港币：壹拾伍萬港元整/台)，加班费用为865.00港币/小时，星期日或劳工假期加班费用8，654港币/日。按实际考勤时间计量租金。甲方另行补贴乙方进退场费35000.00港元/程，如甲方租满6个月，可免除退场费。租金已包含税金，乙方凭收据及发票收款。
十、不论打风、落雨、地盘临时停工、实际工作时现场环境问题或货物吊重超重而不能工作，租金一律照计。
十一、最少租期为一个月，不足一个月则以整月租金支付。
十二、工程期间机械燃料(柴油)由甲方负责。
十三、出租之机械，乙方须提供一条完好威也。租期内出现第一次损坏，乙方须包一条新威也，并协助甲方更换。如租期内威也出现第二次或再次损坏，甲方须负责威也费用及更换。
十四、付款方式：甲方在吊机进场前预付乙方一月租金及进场费，于次月15日收到乙方账单后5个工作日内，及时支付乙方上月租金。预付款在乙方设备退场时，在租金中扣除。其他未尽事宜，由双方协商，另订附件。
十五、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日