解除房屋买卖合同协议书样文(精选12篇)

解除房屋买卖合同协议书样文(通用12篇)

解除房屋买卖合同协议书样文 篇1

原告:________________,________________,________________族,现就职于__________________,电话:________________;

被告:_________________,地址:________________市________________路________________号,法定代表人:________________,电话:________________;

诉讼请求

1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

2、_____________;

3、_____________。

事实和理由

________________;

________________;

________________;

________________。

此致

________________市________________区人民法院

具状人:________________

________________年________________月________________日

解除房屋买卖合同协议书样文 篇2

甲方:_______________

乙方:_______________

甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:

一、乙方将20__年10月3日购买的朝晖国际公寓501号和503号房屋退还给甲方。

二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、中国银行桂林分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款29.66万元退还给乙方,将购房贷款60.90万元退还给中国银行桂林分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

五、违约金:违约方需支付违约金伍万元。

六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。

七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解释权归甲方所有。

甲方 :___________

乙方 :___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

解除房屋买卖合同协议书样文 篇3

甲方: _____市 _____________房地产开发公司

乙方:

甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:

一、乙方将20 年 月 日购买的 国际公寓 号和 号房屋退还给甲方。

二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、 分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款 万元退还给乙方,将购房贷款 万元退还给 分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

五、违约金:违约方需支付违约金 万元。

六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。

七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解释权归甲方所有。

甲方盖章: 乙方签字:

负责人签字:乙方身份证号码:

年 月 日        年 月 日

解除房屋买卖合同协议书样文 篇4

甲方:市房地产开发公司

乙方:

甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:

一、乙方将20年月日购买的国际公寓号和号房屋退还给甲方。

二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款万元退还给乙方,将购房贷款万元退还给分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

五、违约金:违约方需支付违约金万元。

六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。

七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解释权归甲方所有。

甲方盖章

甲方身份证号码:

乙方签字:

乙方身份证号码:

负责人签字:

年月日

解除房屋买卖合同协议书样文 篇5

甲方:市房地产开发公司

乙方:

甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:

一、乙方将20年月日购买的国际公寓号和号房屋退还给甲方。

二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款万元退还给乙方,将购房贷款万元退还给分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

五、违约金:违约方需支付违约金万元。

六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。

七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解释权归甲方所有。

甲方

盖章

乙方签字:

负责人签字:

乙方身份证号码:

年月日

解除房屋买卖合同协议书样文 篇6

甲方:_________________

乙方:_________________

丙方:__________________________________

鉴于甲方通过丙方居间向乙方出售坐落于之房屋,三方分别或共同签署了相关法律文件(文件名称及编号:_________________

),现经甲乙丙三方友好协商,达成如下协议:_________________

1.本协议一经生效,甲乙丙三方此前分别或共同签署的所有关于上述房屋买卖、代理及相关协议(无论口头、书面或其它形式)均告解除。除本解约协议书所确定之责任外,甲乙丙三方互不承担其它任何责任。

2.本协议生效之日起个工作日内,甲方应履行下列义务:_________________

3.1

3.2

3.3

3.4

3.本协议生效之日起个工作日内,乙方应履行下列义务:_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

4.本协议生效之日起个工作日内,丙方应履行下列义务:_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

5因履行本解约协议所引起的或与此相关的任何争议,三方应友好协商解决,协商不成的,可向丙方所在地人民法院诉讼解决。

6本协议一式三份,三方各执一份。

(此页无正文)

甲方(章):_________________乙方(章):_________________

证件名称及编号:_________________证件名称及编码:_________________

联系地址:_________________联系地址:_________________

联系电话:_________________联系电话:_________________

代理人:_________________代理人:_________________

丙方(章):_________________

住所:_________________

经办人:_________________

联系电话:_________________

本文件签署日期:_________________

解除房屋买卖合同协议书样文 篇7

原告:_________________,女,汉族,现就职于________________市,电话:___________________

被告:________________河北_____________,地址:_________________市_______________路_______________号,法定代表人:_________________,电话:________________

诉讼请求

1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由

原告于20__年9月10日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于_______________县_____________的一套面积为181.65平方米的商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20021年5月1日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:________________“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!

此致

_______________市_______________区人民法院

具状人:________________王_______________

________年____月____日

附:________________本诉状一式二份

证据件

解除房屋买卖合同协议书样文 篇8

原告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________

被告:______________,性别:____,________年____月____日生,汉族,住址:_________________电话:_____________

诉讼请求:_________________

1,判决被告一、被告二、被告三连带赔偿原告车辆修理费__________元,评估费__________元;

2,判决被告四在交通强制险及第三者责任保险限额内承担赔偿责任;

3,判决上述四被告承担本案诉讼费

事实与理由:_________________

此致

__________人民法院

具状人:______________

_____年_____月_____日

解除房屋买卖合同协议书样文 篇9

甲方:___________________

乙方:___________________

甲、乙双方于______年______月______日签订了编号为:___________________的《北京市外销商品房预售契约》/《北京市商品房买卖合同》。现双方经友好协商,达成如下一致意见

1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜,依该契约的约定,甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币______元,除尚未归还之__行贷款外,甲方需向乙方实际支付人民币______元。__行贷款部分款项共计______元由甲方______年______月______日直接返还予贷款__行,并向乙方提供__行的收据,做为乙方与__行解除借款合同的依据。

2.双方同意甲方按照下列期限,分期将除__行贷款部分外的购房款直接支付给乙方:

______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%计______元直接返还款项。

______年______月______日之前,甲方向乙方支付款项计______元,以及交付返还全部__行贷款后__行所提供的收据。

3.乙方如系以__行抵押贷款方式支付部分房价款的,自本协议签署之日起至该契约正式注销之日,每月应向贷款__行支付的抵押贷款月均还款,由甲方支付,乙方给予必要的配合,且乙方无须再向甲方归还。

4.甲方按本协议第2条第款约定执行完毕后,双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后,乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利,甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前,如果乙方不再要求退房、解约的,可与甲方另行协商。

5.甲方向乙方支付全款计______元之后,并且双方签订解除该契约的文件生效后,乙方应授权甲方至北京市国土资源与房屋管理局办理该契约注销登记手续之全部所需文件。

6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。

7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计______元到达乙方账户开始生效,壹式陆份,甲乙双方各持叁份。

甲方:___________________乙方:___________________

代表:___________________代表:___________________

______年______月______日

解除房屋买卖合同协议书样文 篇10

原告:______________,性别:______________,民族:______________,_____________年_____月_____日出生,现住址:_____________,联系电话:_____________

被告:______________法定代表人:______________注册地址:_____________实际经营地:_________________联系电话:______________

案由:_________________商品房预售合同纠纷

诉讼请求:_________________

一、解除原、被告于_____________年_____月_____日签订的《__________市商品房预售合同》。

二、被告返还原告已付购房款人民币_____________元(办理分期的写首付金额,全款的写全款金额)。

事实与理由:_________________

_____________年_____月_____日,原告就购买位于_________________-_____#住宅楼-_____层_____单元-_____号房屋(以下简称“诉争房屋”)事宜与被告签订了《__________市商品房预售合同》(以下简称“《购房合同》”)。合同约定,房屋总价款为_____________元,首付款为_____________元,其余_____________元采取银行贷款方式支付。

此致

__________市__________区人民法院

具状人:_________________

_____________年_____月_____日

解除房屋买卖合同协议书样文 篇11

_______________地产开发有限公司:_________________

本人与你公司于_________________年_________________月_________________日签订《商品房买卖合同》(合同编号:_________________),购买你公司开发的御景湾第幢号房屋壹套,本人已支付全部购房款人民币元(其中:_________________年_________________月_________________日付款_________________元,_________________年_________________月_________________日付款_________________元)。你公司既未按合同约定交房,又不按合同约定支付逾期交房违约金。为此,本人现依据《商品房买卖合同》第九条第(2)项规定,向你公司发出解除《商品房买卖合同》(合同编号:_________________)通知。自本通知到达之日起解除双方签订的《商品房买卖合同》。你公司应自本通知书到达之日起30日内退还本人已支付的全部购房款并自本人付款之日起按本人已贷款的年利率%支付违约金至全部购房款退清时止。退款及违约金请汇入以下账号,户名:_________________,开户行:_________________账号:_________________,如你公司逾期未予办理,本人将向人民法院提起诉讼。

特此通知!

(注:本通知壹式两份,福建美加德地产开发有限公司壹份,通知人存档壹份)

通知人:_________________

_________________年_________________月_________________日

解除房屋买卖合同协议书样文 篇12

甲方(卖方):_______________身份证号码:_______________

乙方(买方):_______________身份证号码:_______________

甲乙双方已于____ 年 _____ 月 _____ 日签订《房屋买卖合同》,现甲乙双方经协商一致取消上述交易,并解除合同事宜达成如下协议:

一、甲乙双方一致同意解除____ 年 _____ 月 _____ 日签订的《房屋买卖合同》;

二、由于该次交易而收取之定金、房款甲方应在签订本合同时返还乙方,双方不再追究对方的其他法律责任。

三、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,均具有同等法律效力。

四、未尽事宜,双方可另行协商并在备注或补充协议内订明。

备注:_______________

甲方(签字):_______________乙方(签字):_______________

日期:_______________

一键复制全文保存为WORD