风电厂升压站主体劳务工程承包合同（精选3篇）
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99标准，经双方协商一致，达成以下条款：
一、工程名称、地点：___________________________
二、分项工程承包内容及单价：乙方承包搭设甲方外墙脚及安全网工程，单价为每平方米______________计价。
1、计算方式：以乙方搭设外墙脚手架计算.
2、付款方式：以乙方搭设脚手架的工程进度的70%付款给乙方，余款在工程完工验收一星期一次付款给乙方。
三：工期开工日期：从甲乙双方签订之日期生效，工期为五个月如乙方五个月未完成工程，乙方有拆除乙方所搭设的外墙脚手架或每天甲方补给乙方每平方米0。5元延误工劳费。
四、工程质量标准：以施工图纸及国家颁发的施工验收规范和质量检验为依据。
五、工程完全：
（1）严格按相关规范进行，必须遵守甲乙双方签订的安全责任书上所述。
（2）甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，做到安全操作、文明施工。
（3）对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用。乙方在施工中发生伤亡事故，其损伤由乙方负责。
（4）劳动保护用品及施工中属个人全用的带电操作工具如绝缘手套、胶鞋等由乙方自行解决，乙方对工程的电器安装必须请专业电工持证作业。
（5）在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
（6）乙方必须无条件的.贯彻落实甲方的《规章制度》《工作流程》并严格执行。
六、材料管理：
（1）乙方应严格按照甲方提供的质量要求按图施工。
（2）乙方在施工中按堆使用材料，做到日用日清，工完料净，保持现场整洁。
（3）工程所用的材料必须严格按施工图标明的品牌型号认购，乙方若没按施工图选购材料，对造成的损失将由乙方全部承担，给甲方造成的名誉损失将承担伍仟至伍万的经济赔偿。
七、工程保修：工程保修期为一年，提供终身有偿服务。
八、违约责任：
（1）合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随便变更或解除。如一方不经对方同意，单方解除合同时，应由责任反复赔偿对方影响施工计划造成的经济损失。
（2）工程工期违约处理；严格按甲方要求完成，否则造成工期延误，双方协商，协商无效由违约方赔偿损失。
（3）对于吧合格的工程项目乙方及时整改达到客户验收标准和甲方的工艺标准要求，整改所发生的费用由乙方承担，所造成的工期延误由乙方承担。给甲方和客户造成的损失赔偿责任。
（4）工程进度中，由甲方造成停工，由甲方自行承担所有责任。
十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
十一、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
十二、其它补充协议：根据工程的特点和要求，本协议未尽事宜双方协商补充。
甲方（签章）：乙方（签章）
甲方
乙方
甲方将湖南省 风电厂升压站主体劳务工程承包给 修建，为了明确与确保双方的责任、权、利，经双方共同磋商，特拟定并达成以下条款，望双方共同遵守合同。
一、工程名称：湖南省城步县风电厂升压站
二、工程地点：
三、工程日期： 年 月日------- 年 月 日
四、承包方式：清包主体劳务
五、劳务单价：
1、房建主体按建筑面积计算每平方米 元
2、基础以下工程劳务工资，浇混凝土每立方 元
3、扎钢筋 元/吨，模板按展模面积 元/平方
4、外脚手架 元每平方;
浇地坪 元每平方;
雨蓬按实际完成工程量，价格参照基础工价计算。
5、计时工资：大工 元/天;小工 元/天
六、工作内容：本劳务工程只含房建主体劳务清包，和内、外墙搓砂打底。
不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任：
1、负责工地上的三通一平，确保乙方施工中原材料使用
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机，及钢筋加工机具、小型台式锯料机，等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行，并做好周边协调工作
4、确保民工的生活费和劳务工资
5、若发生民工停工待料，按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任：
1、严格按图施工，精心制作，做到不浪费原材料
2、安生生产，文明施工，杜绝工伤事故发生
3、施工中经常检查各部位的安全隐患，并确保工程质量
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法：
1、乙方进场1个星期后，甲方预支乙方民工生活费
2、每月月底计量一次，下月10号前预付民工工资，因春节临近，春节时不拖欠民工工资，春节后按月进度完成工程量的80%预付工资，以此类推，全部工程完工后，剩余的20%30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《北京市建筑市场管理条例》及其它法律规定，双方达成如下协议：
一、合同主要内容
1、甲方将形式承包给乙方承做。
2、工程总造价：人民币大写：
3、工程工期年日起至年日。
4、工程付款方式列下表：
注：①增项款与第三次工程款一次付清
②只有尾款付清后，公司才给予办理保洁、维修、开具发票等有关手续。
③本工程质量保证金为工程总造价的3%。工程若无质量问题，半年内付清。
5、工程保修期：壹年
二、合同细节说明
1、甲方工作
①开工前，甲方对乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等用品规格及尺寸、并说明使用注意事项，办理施工所涉及的申请、批件手续。
②甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理工程验收、变更、登记手续。甲方其他人对工程及乙方单调均需通过甲方代表与乙方接触。
③负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。
④如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
⑤协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
2、乙方工作
①组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必须甲方审定并签字认可。、
②严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算
③施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
④工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3、工期
①因甲方未按约定工作，影响工期，工期顺延，对乙方造成误工的，应付误工费。
②因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
③因设计变更或甲方原因造成停水、停电、停气及不可抗力的因素影响，导致停工4小时以上(一周累计计算)，工期相应顺延，因此造成乙方和误工费用由双方协商解决。
4、工程质量及验收
①工程竣工后，甲乙双方以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为准进行验收。
②甲、乙双方应及时办理隐藏工程和中间工程的检查，乙方可自行验收，甲方应予以承认。
③由甲方选购的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。
5、变更
如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目，必须及时与乙方代表联系，在签订变更后方能进行该项目施工。由甲方私自更改施工内容所引起的工切后果，甲方自负，给出乙方造成损失的，甲方还应赔偿;由乙方私自更改设计图纸及甲方意图而造成的损失，由乙方承担，工期不顺延。
6、结算
工程竣工验收后，乙方提出工程并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在3日内结算余款。
7、争议或纠纷处理
①本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
②当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。
10、违约责任
本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将给出对方工程预算总造价5‰的违约金，并承担由此而产生的其他经济损失。
11、附则
①本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
②本合同履行完成后自动终止。
12、补充条款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日________年____月____日