框架工程劳务承包合同书【30篇】

框架工程劳务承包合同书(精选30篇)

框架工程劳务承包合同书 篇1

甲方:________________(以下简称甲方)

乙方:________________(以下简称乙方)

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

一、工程名称:________________

二、工程地点:__________________________________________

三、承包方式:__________________________________________

四、承包范围:__________________________________________

五、施工费计算办法:____________________________________

六、工期要求:乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权对乙方予以相应处罚。

七、质量标准及验收要求:

1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,样板间要挂牌标明施工单位,以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后,经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收,检查内容:合同刮胶厚度为____mm,如有超出____mm厚度及时报项目部,由项目组织相关人员(模板班组)一起检查确认,并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因,确认是主体施工还是砌筑施工原因,否则不予找补。

2.乙方刮胶工程的施工质量,达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规方、天棚周边____mm宽上水平、阴阳角棚边上线)。

3.按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底,精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。

4.乙方在完成每一施工部位后,应醒目注明操作者姓名,便于追查责任。

5.乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。

6.乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务,凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作,均由乙方无偿修复。

八、工程款支付方式:

1.________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%,甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款,代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。除此之外,甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。

2.乙方承包的刮胶工程全部完工后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付到总工程量的____%;工程竣工验收合格后,并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的____%。剩余____%为质量保证金,____年后无息支付。结算此工程款项时,乙方只提供等额的收款收据,不提供任何发票。

3.工程款支付至以下账户:开户行:________________

账号:________________

九、甲方的责任和义务:

1.为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。

2.向乙方提供具备施工条件的工作面。

3.对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4.负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验。

5.按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十、乙方的责任和义务:

1.本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

2.严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

3.必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

4.制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

5.妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具,损坏与遗失照价赔。

6.每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。

7.乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。

十一、违约责任

(一)有下列情况之一,均属乙方违约:

1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。

2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

3.乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

5.乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;

6.乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。

对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿,并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。

乙方违反合同约定无故停工,或者施工质量不合格,未付的工程款甲方不再支付,因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿,并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。

(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

1.因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

2.甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十二、其他:

1.为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由乙方采购,费用由乙方自理。

2.因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。

十三、争议解决方式

1.本合同未尽事宜双方协商解决,协商向甲方所在地法院诉讼。

2.争议通过诉讼方式解决的,如乙方败诉,甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用,都由乙方承担。

十四、文本和和生效

1.本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。

甲方:________________ 乙方:________________

代理人:______________ 代理人:______________

电话:________________ 电话:________________

签订日期:____________

框架工程劳务承包合同书 篇2

发包方:

承包方:

按照《民法典 》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律 。

行政法 规的原则,经发包方承包方双方友好协商。

特制定以下条款:

一、工程概况:

1、工程名称:。

2、工程地址:

3、建筑面积:平方米

4、结构类型:框架

5、工程造价:

二、承包方式:承包方对工程项目劳务人工费总承包。

三、承包范围:本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。

四、承包工期:

1、开工时间:20__年 月 日

2、竣工时间:20__年 月 日

五、费用标准:

1、劳务费按实际施工建筑面积+─0、000以上/每平方米122元

2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。

3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币20__元以内,甲方不另外补份,变更量在20__元以上,甲方将变更的劳务费按实调增。

六、工程质量在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

七、履行保证金及劳务人工费及支付:

1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。

4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。

5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

八、甲、乙方的职责:

1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

十、现场安全:

1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

甲方: 乙方:

负责人: 负责人:

电话: 电话:

年 月 日年 月 日

框架工程劳务承包合同书 篇3

甲方:_____________________建设工程有限公司(简称甲方)

乙方: _____________________身份证号:_____________________

为了将甲方把该项目的所有砌体工程分包给乙方(包括线条及造型)。为明确双方职责,经双方共同协商,特订如下劳务协议:

一、 工程名称: _____________________工程

二、 承包范围: 地下室至天面所有砌体 。

三、 承包方式:_____________________

四、 施工工期:结合甲方的施工工期及进度,按时完成任务,并保证自进场之日起,_____________________完成所分部/项工程。

五、 质量标准:达到国家验收规范标准( 砌体分/项部工程),反工部分由乙方负责及赔偿材料款。

六、 承包单价:

按面积_____________________ 元/㎡结算。

七、 付款方式:

每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款________%,余款 ________%在工程验收合格后的 ________天内付清。

八、 甲方职责:

1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。

2、负责在开工前对乙方进行图纸、安全、质量技术交底,并定时召开班组协调会。

3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。

4、负责协调各施工班组在施工中的相互交叉配合。

5、负责与建设、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。

6、木工机械,电源由专职电工搭接至配电箱。配电箱外的电缆线由乙方自理,包括夜间加班时所用线缆,灯具等。

九、乙方职责:

1、施工班组必须从甲方现场工长、安全工长统一安排指挥,必须严格按图纸及相关规范要求进行施工,不能随便更改图纸。

2、严格执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。

3、严格遵守项目部制定的施工现场规章制度,不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸,违者将重罚。在现场工地打架者,双方各罚款________元,班组负责人罚款________元,对施工造成严重后果和重大经济损失者,移交公安机关处理,项目部将从重处罚并强制性驱逐出场,处罚金额在保证金中和工程款中扣除。

4、甲方必须保证安全设施齐全完好,如安全设施不定期完善或存在隐患,乙方有权拒绝施工,拒绝违章指挥作业并及时向甲方提出改进措施,待完全设施完善后在继续施工。否则,造成安全事故一切后果由乙方负责、另外:乙方原因造成对他人的伤、亡、残所产生的费用乙方负责。

5、乙方在施工中必须按甲方的安全技术要求或国家有关安全技术施工规范要求进行操作,特殊工种必须持证上岗。否则,造成一切后果由乙方负责。

6、如工程质量不符合要求,乙方负责无偿整修或返工,如乙方造成材料损失的,甲方从乙方承包的工程款重扣材料费,由此造成的一切损失由乙方负责。

7、乙方完不成甲方的下达的当月生产任务,甲方应协同乙方查找原因,制定计划,拿出补救措施,连续两次完不成甲方下达的生产任务,甲方有权终止合同,乙方必须两天退场,甲方不再做任何解释,也不支付任何费。

8、乙方必须在确保质量的前提下,降低工程成本,节约材料。如乙方故意浪费材料,甲方根据情节轻重进行处罚或终止合同。节经约材料在损耗范围内,甲方按节约款给奖。

9、承包负责人必须保持至少有一个人在工地现场,如需外出,预先向甲方负责人请假允许后方可,否则一次扣款________元。

10、乙方负责外来人口暂住,计生费等。

11、结账或借款,甲方只认乙方负责人 。

12、安全指标:无死亡。无重伤、无轻伤。

13、合同一经签订,双方不得悔改。如乙方在施工过程中故扯皮、捣乱(包括以单价太低等因素为由)而停工,甲方可以无条件驱逐乙方出场,并以工程产值得70%结算给乙方,乙方负责赔付,因乙方停工所造成的一切经济损失。

14、乙方必须配备有相应职称的专业技术管理人员1名以上,并将施工组织机构人员列表上报甲方,并明确分工和职责。

15、乙方在执行甲方指令时,如对甲方指令有不同意见,可向甲方书面提出,在甲方批复意见后,按批复意见执行。但在甲方未批复前,仍按原指令执行。

16、乙方不得将工程转包给别人,否则甲方有权终止合同,并按乙方违约清场。

十、其他事项:

1、面积的计算方法按规定进行计算,如有争议部分双方共同到省造价咨询,以咨询答复为准。

2、未尽事宜,双方友好协商解决,如有相互抵触,服从国家有关规定。

3.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同具有法律效力。

甲方: ________________乙方:________________

代表:________________ 代表:________________

__________年 __________月 __________日

框架工程劳务承包合同书 篇4

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:进场施工便道土石方

2、工程地点:K58+400--K59+600施工进场便道

3、工程内容:进场施工便道土石方开挖、爆破

二、技术及质量要求:

1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工,服从甲方现场管理人员的指挥,自觉接受监理工程师的指导和监督。

2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求,甲方有权令其停工采取补救措施或返工,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、施工安全

乙方在本合同施工中,必须严格执行甲方《安全管理体系》及业主对安全操作的有关规定,按技术要求施工,确保施工安全。发生安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

四、施工管理

1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的管理。在施工中若发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等不按规定执行的,将对乙方进行处罚并限期整改,严重者甚至解除合同。甲乙双方密切配合,共同努力,确保工程按质、按量、按期完成。

2、本合同工程所需用临时用地,由甲方划定,费用由乙方支付,乙方不得随意占用规定范围以外的土地。否则,所产生的后果及费用概由乙方负责。

3、本合同工程技术管理由甲方负责,并负责监督及技术指导、解释。

4、为了确保工程质量和工程进度,乙方除施工负责人或指定的全权代表须经常住工地外,每个施工点或每道工序,必须有专职的现场施工管理人员。

5、乙方若违反本合同有关条款的工程进度甲方有权终止合同。

6、工程安排:甲方根据乙方完成工程的工程质量、施工进度等情况安排乙方施工任务,若乙方完成工程的质量、进度等达不到要求,则甲方有权终止合同,由此产生的损失均由乙方承担。

7、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、法规,严禁违法用工,严禁使用童工,否则由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。

五、工程的承包及结算方式

1、本合同工程以单价承包方式进行承包,单价按合同执行,不得再行调整。承包单价已含工、料、机和管理所需的一切费用(承包单价表附后)

2、工程施工完毕后甲方按《公路工程质量检验评定标准》进行验收,合格后以实测数量为准,由甲方开据《工程价款结算单》予以结算工程款。

3、本合同工程甲方不支付预付款,每月末按实测工程量结算工程价款,扣除有关规定费用及材料款,并从乙方工程款中扣除5%质量保证金,3%环保、安全保证金后,进行支付,所扣款项待工程竣工验收一年后无质量及环保问题后再返还。

4、乙方向甲方租用的设备机具,均以有偿租用方式进行,租金按甲方内部规定计算收取,小型机具概由乙方自备。

5、其它:

六、材料要求及供应

1、工程所需炸药、导爆管、***、柴油

等统供材料,由甲方负责供给乙方,材料价款已含在工程承包单价内。材料价款由甲方在结算工程款时,按实际供应数量及合同中《甲方供应的材料单价明细表》的单价扣回。材料卸车、储存、保管由乙方负责,甲方不再支付费用。(甲方供应的材料明细表附后)

2、本工程使用的材料必须满足设计要求。不合格的、没有材质证明、出厂证明的材料、不准用于本工程,否则,发生质量、安全事故和返工的费用均由乙方负责。甲方有权对乙方用于本工程的材料进行检查、监督。

3、本工程所需材料,除商定由甲方供给外,均由乙方自行采购。乙方在购买时需经甲方检验符合要求才能购买,否则不能用于本工程中,该材料价款已含在工程承包单价内,甲方不再另行支付。

4、由甲方提供的材料,乙方必须做出需要用量、时间的计划,提前七天送交甲方现场技术员,以便甲方及时采购供给。

七、工期要求

1、乙方自进场日期开始起算,K58+400-K59+600段内的进场便道土石方工程必须在20xx年**月**日前全部完工,如不能完成工作任务,甲方有权将乙方清理出场,并只按完成工作量的85%进行结算。

八、施工进场便道土石方土石比的划分

1、K58+400-K59+600段内的施工进场便道土石方土石比均按实际开挖土石比结算。

九、其它有关问题

1、乙方不得将本合同工程委托或转包给第三者施工,若发现甲方则有权立即终止合同。

2、本合同工程用水、用电等问题甲方负责联系解决,费用由乙方承担。

3、乙方施工人员驻地及搬迁费用由乙方自己承担。

4、乙方施工人员进场后,应积极向当地公安部门办理暂住手续,配合当地公安和甲方搞好治安保卫工作,若发生治安事件,甲乙双方各自对自己的人员负责,并各自承担相应的费用。

5、要求进场施工人员禁止使用童工,违者后果由乙方自负。

6、乙方在本合同工程施工中不能履行上述任一条款的规定时,甲方有权单方面终止本合同。

7、附表一:工程单价和工程数量清单

附表二:甲方供应的材料明细表

8、签定本合同时同时签定《施工安全责任书》、《治安保卫责任书》、《工程廉政合同》作为本合同补充,与本合同具有同等效力。

9、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持一份,自双方签字盖章之日起生效,工程质量缺陷责任期满后自行失效。

甲方(签章):乙方(签章):

负责人(签字):负责人(签字):

身份证号码:

电话:

联系地址:

签订日期:年月日

框架工程劳务承包合同书 篇5

甲方:___________

乙方:___________

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称与地点:

该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市______________________城。

二、承包方式与要求:

该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容:

经双方协商,该工程按___________元的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;__年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。

四、付款方式与工期:

该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留___________%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

五、双方权力与义务

甲方:

1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。

2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。

3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。

乙方

1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。

2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。

3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。

6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。

六、违约责任与其他

1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。

2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。

3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。

本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。

甲方:___________乙方:___________

代表:___________代表:___________

___________年___________月___________日

框架工程劳务承包合同书 篇6

近几年来,我国的工程承包与劳务合作不断发展,已形成一项重要产业,工程劳务承包合同是怎样的以下是小编为大家整理的工程劳务承包合同范文,欢迎参考阅读。

工程劳务承包合同范文1

发包方 (以下简称甲方)

劳务承包方 (以下简称乙方)

为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。

第一条:工程概况

工程名称:_________________________________

结构类型:_________________________________

建筑面积:_________________________________

层 数:_________________________________

第二条:承包范围,内容及要求。

1、 经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:

乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。

2、 工期要求

按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。

3、 质量要求

乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到合格质量等级,观感为好,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。

第三条:安全要求

1、 乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。

2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。

3、 乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。

4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。

第四条:承包形式,价款结算方式。

1、 承包形式为劳务承包。

2、 承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到

①按实际加工面积计算 元平方米。

3、 结算程序

乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。

第五条:双方的权利和义务

1、 甲方的权利和义务

(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。

(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)

(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。

2、 乙方的权利和义务

(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。

(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。

(3) 乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。

(4) 乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。

(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。

(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。

(7) 乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。

(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。

第六条:违约责任

本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;

第七条:合同生效、终止。

1、 本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。

2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。

第八条:附则

1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。

2、 本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

工程劳务承包合同范文2

发包方:(简称甲方)

承包方: (简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。

一、工程概况

工程名称:县 建筑工程

工程地点:县

工程规模:总建筑面积:约 ㎡

承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。

二、合同工期

施工工期: 个月,即:________年____月____日开工,________年____月____日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。

三、工程质量

工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:

(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300以及相关配套的现行国家规范标准;

(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;

(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。

四、工程费用计算

1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 万元总承包包干;

2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。

五、工程款支付

1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳 万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;

2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,________年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。

六、 双方权利义务和职责

1、甲方的职责

(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;

(2) 负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;

(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;

(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。

2、乙方的职责

乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:

(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);

(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);

(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:

①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;

②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;

(4)负责本工程临设搭拆人工费用;

(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即

①施工组织工作安排;

②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;

③本工程按图施工抄平放线;

④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;

(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;

(7)负责配合有关施工项目的配合费用;

(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;

(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。

3、相关权利义务

(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;

(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元人次,高空不系安全带罚款200元人次;

(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-0元次;

(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元次; (

5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元人次;

(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予

第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;

(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;

(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。

七、违约责任

1、出现下列情形之一视为乙方违约

(1)乙方未经甲方同意,连续停工达到____日以上;

(2)乙方超出本合同约定工期达到____日以上;

(3)乙方因资金不到位,拖欠工人工资,导致施工人员不足,施工进度严重滞后,影响竣工交付:

(4)乙方因组织施工和管理不善,出现重大安全责任事故;

(5)工程施工不按规范要求进行,导致质量验收不合格或重大返工损失;

(6)法律规定的其他违约情形。

2、出现下列情形之一视为甲方违约

(1)业主单位拨付工程款后,甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;

(2)甲方收到乙方竣工验收资料后,不及时组织验收和竣工决算;

(3) 法律规定的其他违约情形。

3、违约后果

(1)任何一方单方违约,违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;

(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;

(3)乙方违约,其所交履约保证金甲方不予退还。

八.本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

工程劳务承包合同范文3

发包人(以下称甲方):

承包方(以下称乙方):

乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。

一、乙方承包的劳务作业工程名称

甲方将 项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。

承包范围及承包内容:

①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);

②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);

③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);

④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。

⑤砼湿水养护。

⑥承担砼发生堵泵的一切费用。

⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。

⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。

⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。

⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。

二、施工工期

总日历天数为 天,具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。

三、承包单价

1、单价按: 元2(建筑面积按国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书

第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一万元。

2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。

3、项目部规定的统一服装费用由乙方承担,安全帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备,包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必须满足施工质量、进度要求)。

4、若甲方安排工作不及时完成(四小时范围内),甲方有权直接派其它班组完成,费用按双倍工资计取。若因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身原因,造成中途退场,按以上单价的80%计取;退场三个月后结清付款。

四、结算及付款方式

1、工程进度达到0.000楼面付至已完工程量的65%;0.000以上每月付款一次,付至已完工程量的65%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的75%,余额在全部验收合格后 个月内付清。支付形式包括:现金、转帐支票等形式。由于建设方原因,工程款未及时到位,乙方不得以此为理由聚众闹事,否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

2、结算程序如下:

(1)由主管施工员列出其工程量清单;

(2)经技术负责人审核其工程量;

(3)经质安员列出其质量、安全、文明相应证明文件;

(4)送交项目成本核算办公室办理结算;

(5)结算书送交项目经理签字认可后,由项目财务办理支付手续。

3、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票,转帐支票等形式。

五、质量要求

1、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进行施工,质量必须达到国家有关验收标准,而且必须节约材料,如因乙方原因造成质量返工,所有材料损失费均由乙方承担。

2、工程质量验收必须满足有关施工规范验收标准,每道工序须经甲方管理人员签认后,方可进入下道工序施工。

3、如因乙方原因使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的20%予以扣减乙方工程价款。

4、本工程实行自检、互检、专检相结合的质量检验制度,乙方必须为检查检验提供便利条件,并按质安部门,业主代表和监理要求返工、整改,承担由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施,互检由甲方协助乙方实施,专检由甲方组织建设监理方实施,乙方负责人参加。

5、本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

六、现场安全、文明管理

1、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

2、乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定,保持现场整洁有序,违反将进行处罚。

4、施工现场文明工作由乙方具体实施,其费用已包含在乙方承包价格之中,甲方不再另行支付。

5、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求,甲方有权安排其他人员完成应由乙方完成的相应工作,该部分发生的费用在乙方结算款中扣除,乙方无异议。

七、甲方权利义务

1、甲方对乙方作业进行统一指挥和安排,对乙方进场施工作业人员享有监督管理权,有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;

2、甲方按工程施工的进度计划供应材料,经甲方核验后交乙方施工;

3、有权对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

4、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

5、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

6、定期组织施工协调会,施工现场与其他专业队伍协调,垂直运输设备以保证乙方施工顺利进行。

7、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

8、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

八、乙方权利义务

1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范、施工验收规范标准和本合同的约定,精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、乙方应采取切实可行的方法节约甲方提供的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。

4、在各操作面施工完毕后,清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐,做到工完料清。

5、及时清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料,以免被淹埋造成浪费。

6、保护好甲方提供的辅助设施,给水、照明系统和其它工序的成品。

7、向甲方提供作业人员花名册及身份证复印件备案,按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,并将每月工资发放表提交甲方备案。

8、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

9、按照国家有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

10、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级书》等有效证件。

1

1、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。进场工人必须是18至55岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员,无心脑血管疾病及关节疾病,如有病情发生由承包人负责),要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。

1

2、乙方应加强对劳务作业人员的管理,遵守公司质量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定,做到现场安全文明施工。

1

3、材料节约:乙方在施工过程中必须爱惜原材料,在保证质量、进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以1000元次罚款。

A、浇捣砼时,砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔,砼浇捣完后必须清理场内零散材料,多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。

B、泵送砼时前后台必须配合,不得多送砼至楼面上造成浪费。

九、违约责任

(一)甲方责任:甲方未按合同约定支付劳务费,乙方有权要求甲方支付,给乙方造成损失的应予赔偿。

(二)乙方责任:

1、乙方未按工期计划施工的,每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金,并应赔偿由此造成的甲方损失;

2、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的,应予返工,承担返工所需的一切材料费及其它返工费,由此造成工程延期的,应按本条第1项的规定支付违约金,并就赔偿由此造成的甲方损失;

3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的,应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;

4、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约,按10000元次向甲支付违约金,由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;

5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他

第三方,否则,甲方有权解除本合同,并要求

第三方无条件撤出施工工地,由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。

6、工伤事故责任分担:

① 5000元以内安全事故,由班组承担。

② 5000元以上安全事故,班组承担5000元,其余的由项目部承担(若伤者名单及身份证号码未上报项目部交工伤管理局者,工伤事故费用由班组承担)。

(三)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十、争议解决

双方因履行本合同发行争议的协商解决,协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。

一、其它

本合同一式三份,经双方签字盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

框架工程劳务承包合同书 篇7

甲方(发包方):海南XX公司

乙方(承包方):

甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。

一、项目概况

1、工程名称:海南润城国际公寓;

2、工程地点:____省____县金江镇;

3、结构形式:框架结构;

4、最高层数:十七层;

5、建筑面积:22503.06平方米。

二、施工质量要求

本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。

三、工期

酒店部分自________年____月____日开工,________年____月____日竣工,公寓部分________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

四、承包方式

此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{四口和五临边的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。

五、合同价款

按平方米单价计算合同价款,368元2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除

框架工程劳务承包合同书 篇8

甲方:__________________工程项目部(以下简称甲方)

乙方:__________________(以下简称乙方)

根据甲方承建工程任务的需要,经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权力,特签订本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:

一、工程名称:砖砌体工程

二、工程地址:__________________

三、结构类型:框架结构

四、建筑面积:__________________

五、承包方式:清包工、斗车、小型机械及用具

六、承包内容及要求:

砌筑工程:

1、施工图纸包括的所有砌筑工程,以及设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。

2、砌筑前的浇水、湿润,所需材料场内的水平和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面,处理落地灰,搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。

3、砌筑砂浆每批试块强度低于规范要求或任意一组试块强度低于设计强度___________%的,罚款___________元,砌筑砂浆试块漏做的,每组罚款___________元,砌筑砂浆试块强度超过设计标号___________倍的,每组罚款___________元。

4、实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度,抽查三组中有一组或一组以上小于___________%的,罚款___________元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处,每超过一处罚款___________元。砌体非转角处留直槎时,如不放拉接筋的,每处罚款___________元。砌体转角处必须踏步槎,不按规定放拉接筋的每处罚款___________元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于___________mm的缺陷,超过___________mm的(每层查六处)的,每处罚款___________元。

5、水平灰缝平直度偏差大于___________mm(每层查三处)的,每处罚款___________元,水平灰缝厚度偏差10匹砖累计超出___________mm(每层查三处)的,每处罚款___________元。

6、砖墙平直度偏差,每层大于___________mm(每层查三处)的,每处罚款___________元。该设大马牙槎未设的,每处罚款___________元。严禁使用探尺铺灰砌筑,违者每次罚款___________元。

7、隔墙和填充墙顶面上与上部结构接触处,宜用侧砖或立砖斜砌挤紧,否则每处罚款___________元。

8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

9、承包工程范围内的安全、文明施工等。

10、生产性临时设施的搭设、拆除等。

1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案,工资发放表必须有领款人签字。

2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费___________元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程结束,按应支付总额的___________%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内,结清全部工程款。

3、在施工期间,如属于甲方原因造成停工在7天以上,工地上又确无办法安排其它工作的情况下,甲方向乙方支付每人每天___________元基本生活费。

八、工程质量标准:

1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质结构工程,甲方按苏州市工业园区优质结构工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的,甲方将通知乙方限期整改,如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的,甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场,退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。

2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后各班组必须先做好自检,互检工作然后通知甲方,总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,至到达到标准为止。

九、工期要求:乙方应根据自己所承担的的规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方原因使工程不能达到形象进度和工期要求,耽误了建设单位拨付给甲方工程款的时间,甲方将按照合同产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成的甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。

十、安全生产与文明施工

1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。若出现安全事故,损失在___________元以内的由乙方自己承担;损失在___________~___________元之间,甲、乙双方各承担一半;损失超过___________元,乙方承担1/3,甲方承担2/3。

2、严格遵守国家及___________省的各种法律法规,服从总包方及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。

3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品,必须戴好安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予___________元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护设施的视情节严重处以___________~___________元罚款。

十一、综合治理:

1、宿舍内严禁私拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具并处以___________元以上一次罚款。

2、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博,如有发现给予双方处以___________~___________元罚款,然后根据调查结果,责任方承担另一方的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸,乙方负责人负有管理责任,其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件,均由乙方自行负责。

3、严禁在宿舍内男女混居,工地上严禁带家属,若出现混居现象的给予___________元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员,每发现一次给予___________元/人次处罚,爱护公物,不得损坏各种设施。

4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织能力,技术好,责任心强的同志担任班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,并积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予___________~___________元的/次罚款。严禁使用童工。

5、乙方进场人员必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。

6、乙方人员必须服从甲方管理,遵守甲方制定的规章制度。

十二、其他:

1、班组进退场(包括任何形式的中途退场),甲方按乙方所做合格工程量进行结算外,不再承担其他任何费用。

2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。

3、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。

4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

甲方:______________________工程项目部 乙方:______________________

负责人:______________________ 负责人:______________________

签订合同日期:______________________

框架工程劳务承包合同书 篇9

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺利交付使用,经双方友好协商,本着平等互利、公平、公正、合理的原则,根据_____建筑法和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情况,特定立本合同条款,供双方相互监督执行。

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程结构:框架结构

4、建筑面积:约23000m(最终按实际建筑面积计算)

第二条:承包内容

乙方承包森林大酒店的整栋装修项目。承包内容包括:从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。

第三条:质量

工程质量应达到国家规范验收合格标准。

第四条:承包价款及计算方式

建筑面积参照陕西99预算定额计算,阳台全算。双方确认价每平方按建筑面积壹佰贰拾圆(120元)人民币,管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高,在按图纸结算完后的基础上另行增加第一层的实际建筑面积(第一层建筑面积约1500m),合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。

第五条:付款方式

按当月已完成工程量的75%支付,工程完工后十日内付至90%,验收合格后七天内付至97%,余3%为质保金,保质期为一年期满后一次付清。

第六条:工期要求

每月以项目部下发的进度计划表为准。

第七条:双方责任与义务

甲方:

1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住,但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。

3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。

4、甲方提供完整施工图纸一套。

乙方:

1、乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。

2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。

3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完,当日落地灰必须在当日清理干净并合理使用。

4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯运至一层堆放到指定地点,不得把垃圾从楼层里往外倒下)

第八条:安全

甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负,轻者按有关条例或规章制度处理,重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。

第九条:其他

1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工,乙方应积极配合。所派的临时用工工资由甲方支付,技术工按每人每天150元,普工每人每天90元。

2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(50000.00元)人民币,该款在付第一次进度款时全额退还。

3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款,否则乙方可暂停工程施工,或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。

4、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力,不得耽误工期,不得无故停工、_____闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进行经济处罚、严重者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。

第十条:争议

本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议,与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动_____部门_____。

第十一条

本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。

甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

代表人(签字):________________身份证号码:____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

框架工程劳务承包合同书 篇10

甲方:

乙方:(木工组、钢筋工组)

本着平等互利,就尚书苑4#、6#、7#楼协商一致,订立以下条例:

一、工程范围:尚书苑4#、6#、7#楼施工图所有钢筋、压墙筋、小型预制构件钢筋;所有施工图范围内的模板工程,小型预制构件的模板。

二、建筑面积:以建设单位与甲方核定面积计算。

三、承包单价:木工、钢筋工4#、6#、7#楼每平米60元(钢筋工和木工综合一块每平米的单价带机具、带小料)。

四、工程质量:合格(包括分项工程合格)

五、工期:11月20日4#、6#楼主体完工,7#楼三层完工,由建设单位、监理单位原因造成的停工,工期顺延,甲方不补偿乙方的一切费用,如有增加变更内容,乙方无条件进行施工,所增加的量甲方根据现场实际情况给予增加费用。

六、工程款支付:4#、6#楼每二层完成后7天内支付二层总价80%,7#楼基础到二层完工后,7天内支付二层主体合同价80%,抹灰完工后支付10%,工程整体竣工支付10%。

七、乙方工作:

1、安排本班组各1名现场负责人

2、制定本工程所用的材料计划,提前3天并上报甲方,自带并安排进场的工具、机械就位,装卸现场的进出场的工具和材料,完工后按甲方指定的位置堆积和清理完毕,加班时必须跟随各工种负责人各1名,主体完成时清理每层本班组所用的材料(木方、模板、扣件、钢管、卡具、钢筋等)。

八、安全:整体安全无事故,所操作的作业面层,存在隐患的乙方提出,甲方整改,乙方不提出整改,擅自作业造成安全事故,乙方自行负责。

九、质量、安全、现场、工期造成不符合验收要求:

1)模板工程,钢筋加工绑扎符合验评标准,造成返工的赔偿材料价两倍。

2)乙方自行造成安全事故,甲方处罚1万—5万罚款。

3)现场必须接受监理、甲方及上级有关本行业的检查和造成罚款,乙方自行承担,工作人员必须佩戴安全帽,1名不带的罚款50元。

4)必须服从甲方现场管理,工作安排协调各项工程工作。

5)加班时不跟随负责人,每一次罚款500元。

6)工期延期甲方造成的可顺延工期,乙方造成每延期1天罚款5000元。

7)禁用少数民族人员,有少数民族人当时停工,核对身份证后,乙方自行无条件退场。

8)现场清理,楼内的每层清理,服从现场管理人员时间安排,超出1天不计,超1天后,现场管理人员可外雇人员清理,外雇费用从乙方承包费中扣除,以上的罚款每月发工资时扣除。

9)木工模板每层验收和钢筋的绑扎每层验收,班组负责人与甲方申请监理单位、建设单位、质量监督站委派人员验收,一次性验收不合格,罚款5000元。

10)构造柱钢筋移位,罚款500元。

本协议签字后生效,双方各执一份。

甲方:乙方(瓦工组):

**年月日

框架工程劳务承包合同书 篇11

发包人(全称):

承包人(全称):

身份证号:

依照《中华人民共和国民法典》,双方本着平等、自愿、协商的原则,达成如下协议,双方共同遵守。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围: 工程图纸,设计变更,技术核定单,业主指令中所有模板分项工程的劳务施工。

四、承包方式

以包工,包木工所有使用的机械、照明,铁钉等、包材料损耗,包工期,包质量、包安全、包文明施工、包小型工具和机具场内水平垂直运输、包施工时承包方工人的安全保护用品和劳保福利。

五、结算方式:

1、本工程按照施工图纸、设计变更以及施工现场实际有效的签证单位计算工程量,按照承包单价进行结算。承包人超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外),为达到质量要求所采取的合理的技术措施和由承包人的原因造成返工的工程量,发包人不予计量。

2、结算审核程序:承包人申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员核算单价与工程量→项目技术负责人审核(项目负责人有权对有依据的工程量进行增减)材料人员签字→项目经理审批→领导终批。

签证必须在三日内完成,不得补签,过时不予认可。

3、说明:

(1)作为有丰富施工经验的承包人,在签证本合同前已完全充分了解与本工程的施工有关的各种情况和信息,承包人承诺不会因为除本合同条款规定可调整的项目外而向发包人要求额外的费用和其他项目的索赔。

(2)合同履行期间,由于工程变更等各种原因而引发发包人的自身承包范围发生减少,则发包人有权按照实际情况与承包人修改承包人的承包综合单价及承包工程量。

(3)由于承包人的原因造成返工的工程量,发包人不予计量,同时超量耗用的材料费等从承包人的结算款中予以扣除。

六、承包单价:

1、承包单价:

①、木模的承包综合单价为:建筑面积 元/m2,或模板接触面 元/2. 。调增、调减按实际接触面积 元/m2

②、点工的单价:大工按 元/工日、小工按 元/工日、女工按 元/工日(包括夜班、节假日),每日工作时间为8小时。

③、建筑面积以投标实际面积计算,调增、调减按实际接触面积计算。

七、付款方式

(一)支付时间

1、平时只按月支付工人生活费(每月按 元计算,)。农忙和开学前可向项目部借支职工家里农忙和小孩开学费用。

2、承包人的承包范围内的工程全部完工,经业主等有关部门验收合格并退场后支付至暂定合同总价的 70 %;

3、在工程竣工交付年度春节前,付至 90 %,尾款第二年春节前付清,(无息)。

(二)支付规定

1、从承包人的队伍正式进场后的第二个月开始支付进度款项(工人生活费),每月的支付标准为参照上月上岗工人的实际出勤人数,按照每人每月 元的标准支付。

2、承包人在每次申请工程进度款时,必须将上月所完成工作量报项目施工员、质量员、安全员、项目技术负责人、项目经理审核,提供当月上岗工人花名册及工资明细表,交工程处批准。按公司规定承包人必须为工人办理工资卡,由发包人统一发放,如发现承包人弄虚作假,按每人每次处以违约金100元。在当月款项中扣除

八、双方的职责:

(一)发包人职责:

1、发包人委派 为工地现场代表,负责实施本合同的履行。

2、发包人的管理人员不得向承包人索取或接受承包人的物质或非物质利益,不得刁难承包人,发包人的管理人员不得接受承包人的吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,发包方的管理人员出现索贿行为的,承包人应及时向发包人投诉。

3、负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。

4、发包人委派的工地现场代表,负责对承包人的工程安全丶质量、进度进行检查验收,办理变更登记、竣工结算手续等工作。

5、发包人有权对不服从各部门配合、协调、安排的班组给予违约整改的处罚,有权勒令违规、违章经教育无效的承包人、作业人员在24小时内离开本项目部。

(二)承包人职责:

1、承包人委派 为现场管理代表必须常驻工地,负责管理劳务作业人员的安全,并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。如无故不在则按每天200元进行违约处理;特殊有事时,需提前向项目经理或现场经理请假并指定好代为其职责履行人员,并经允许后方可离开现场,但不得超过2天。

2、承包人不得对发包人管理人员给予物质利益或非物质利益,承包人人员不得私自接触发包人的财务人员、材料员、仓管员、质检员、施工员、核算员、安全员等有关人员,不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物,不得与发包人有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相行贿行为,一经发现发包人有权对承包人处以合同总价5%的违约金,工程款不予结算,给发包人造成经济损失的,发包人有权继续追索,构成犯罪的,移交司法机关追其法律事责任。

3、承包人进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续;协议要求一式三份(承包人、工人、发包人项目部各执一份)。负责作业人员的政治思想、技术培训、安全生产、职业道德、教育工作。

4、承包人队伍进场时,提供每位员工的(身份证复印件、劳务证、特殊工种作业证、技能上岗证),须按当地政府外来人口的有关管理规定,申报办理相关手续,如不办理,发生的一切责任由承包人承担;承包人不得雇佣18岁以下及不宜从事建筑工程施工作业人员,否则发生一切责任,由承包人自行承担。

5、承包人必须确保员工工资按时足额发放工资到工人,若因承包人工资发放不及时或发放不到位而造成劳资纠纷,发包人有权利代为处理,处理费用在承包人工程款中扣除并处以1000元/次的违约处理。

6、承包人自带必备的施工工具和用具,费用包括在承包单价内。

7、对于发包人供应的模板、方木、钢管扣件等材料承包人必须参与验收数量和质量,并按照规定合理堆放。承包人凭统一的领料单到发包人仓库领用由发包人提供的材料,材料损耗率按合同规定的损耗率计算,未有规定的,按现行定额规定的损耗率计算,承包人领用的材料超规定的用量,按发包人依据材料购进价在承包人工程款中扣除。以上材料的领用人由承包人的现场管理代表指定,办理书面委托书(包括身份证复印件和手印等内容)。

8、承包人应遵循发包人公司的《成品保护的有关规定》,加强对施工人员的成品保护教育,不得在结构物和已施工完成的成品、半成品上随意钻孔、凿槽、拆除结构物脚手架钢管及扣件等,否则发包人有权按规定从承包人工程款中扣除相应的违约金。

9、承包人不得将承包范围内的工程转包给他人,否则发包人有权解除合同,承包人向发包人支付合同总价5%的违约金,给发包人造成损失的,必须承担赔偿责任。

10、承包人施工中每天必须做到“工完料清场地净”以及工程工序完工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

11、承包人新工人进场,必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到发包人项目部办理登记及领取工作证手续,工程完工后,承包人应在发包人指定的期限内退场,退场前退回工作证并办理相关手续,逾期不予办理。承包人工人必须持证上岗,如有发现无证上岗、违章操作,每人每次处以违约金200-300元的处罚;造成严重安全事故的由承包人承担相关责任,发包人不承担任何责任和义务。

12、严禁承包人工人在工地发生违法、打架、斗欧、偷窃、闹事、破坏公、私财物的违法行为,如有发生,双方均处500-1000元违约处理,情节严重者报送公安机关处理。

13、在执行覆行合同期间,承包人对所有发生工程量签证依据的数量、承包项目的范围、工作内容必须属实,工程签证必须严格按照发包人的签工要求,同时三人签字方可生效(项目经理、核算员、施工员),如果发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为,发包人有权则按分项工程价款的100%进行违约处理。发包人有权终止合同,责令承包人退场,另选施工班组。情节严重者,送司法机关追其法律责任。

14、承包人施工完毕或中途退场,应在接到发包人书面通知之日起2天内,负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离发包人工地;逾期未撤离的,发包人有权采取任何强制措施,强行责令承包人退场,所产生的费用(包括发包人垫付的工人工资等费用)在承包人工程款中扣除,由此造成的经济损失和法律责任后果均由承包人完全承担,与发包人无关。

15、承包人因自身的原因或者无正当的理由而要求中途退场时,发包人项目部有权按照承包人实际已完成的工程量的70%进行结算。

16、承包人在履行合同的过程中,不得以任何理由和原因,煽动工人闹事、围攻、威胁恐吓发包人人员和工地办公室。如若发生以上情况,发包人有权对视发生的态势情节报警处制并对承包人处以20__元的违约金并在结算款中予以扣除。

17、如果因为工程发生变更而造成承包人承包范围的工程量的增加或减少,承包人须积极调整劳动力和施工机械,无条件服从发包人的指挥,不得以此和其他原因为借口,向发包人提出经济补偿和单价调整的要求,否则视为承包人违约。

18、承包人必须服从项目部管理人员的生产、安全、质量安排,如有争议可请示项目经理协商解决,无正当理由不服从安排的将视情节轻重处以1000~5000元/每次的违约处理,金额在当月进度款中扣除。

九、定岗定员要求:

1、承包人必须确保施工工期,应根据总施工进度计划及周施工任务计划组织相应施工人员,完成相关任务!如延误则按施工工期的相应条款执行。

2、承包人应配备具有丰富现场管理能力和懂本专业施工规范的固定的管理人员。

3、承包人应每天向现场施工员如实上报现场施工人名额及人数,发包人有权不定期清点承包人人数以便核实!如发现同上报人数不符,每少一人按100元/人给予违约处理。

4、每月领取生活费的人数,应按项目部核实人数为准。

十、施工工期的条款:

1、本工程与业主合同总工期历时_ _天,开工时间_ 年_ 月_ _日,竣工时间_ 年_ 月_ 日。

2、在工序工种衔接上,承包方必须服从发包方的统一调度,承包方无特殊原因而造成工种衔接上的脱节,须赔偿由此造成的一切经济损失。

3、每个分项工程计划最终完成时间每迟延1天,发包人有权对承包人处以1000元/节点/天的违约处理,按双方确认进度计划延误累计超过3天的,发包人有权另行安排队组进行抢工,由此发生的各项费用,在承包人结算款中予以扣除,或通知承包人解除本合同,有关责任由承包人承担。

4、若承包人的工程进度和工期明显与控制点不符,发包人可要求承包人赶工,若承包人在收到发包人通知后1天内无明显改进,或承包人无能力承担工程任务,发包人有权增派或改派其它的施工单位,由此增加的承包差价由承包人承担,在承包人工程款中扣除,同时发包人有权利责令承包人按已完成的合格工程的70%工程量结算退场。

十一、工程质量的条款:

1、承包人承包施工的工程质量以GB50300-20__《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范、施工图纸及说明、施工方案、安全措施、设计变更、技术交底,作为检查、抽检或验收的依据和标准,实行“三检制度”。

2、承包人必须服从发包人管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因承包人的原因而造成工程出现质量问题,承包人必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给发包人造成的损失,工期不顺延,发包人有权视承包人对施工质量的补救情况决定是否解除合同;发包人也可以不要求承包人采取补救措施,直接解除合同,由承包人承担补救费用,并赔偿因此给发包人造成的其它损失。

3、分项工程施工完毕之后必须按程序规定:承包人必须先经自检合格后方能书面呈报发包人(或相关单位)验收。发包人第一次验收不合格,对承包人处以500-20__元违约金,可考虑要求承包人限期整改、完毕后再报发包人验收;若承包人未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经发包人第二次验收仍不合格的,发包人有权通知承包人解除本合同,对承包人按已完工合格工程的70% 结算,并限期办理有关退场手续。

4、工程质量要求达到发包人检验的“优良”标准,优良标准的检验在部分分项工程过程中评定,如工程质量评定为“合格”,则按合同总价的95%结算。

5,模板工程质量控制要求

①、承包人必须按照施工图纸和交底要求,精心施工,保证质量。如质量不符合标准,必须返工修理,其工料费损失,由承包人承担:质量低劣又无法挽救的,应由承包人负责赔偿全部工料损失。

②、模板制作安装浇筑砼构件后,不得有跑模、涨模等现象发生,如发现跑模、涨模等现象0.5m2内的违约处理100元/处,1.0m2内的违约处理500元/处,1.0m2以上的违约处理1000元/处,累计计算,违约金在当月生活费中扣除,对发生的部位要及时整改到位并由质量员验收确认。

③、砼梁、现浇板模板接缝严密,凡砼柱、墙模板接头处加贴双面胶带纸(包括构造柱马牙口处),如不按以上要求执行,板、柱(墙)各按1元/ m2扣除,拆模后立即清除胶带纸,及时对跑模、模板缝、构件阴阳角凹凸处砼的凿除、修补、磨光及清理,凡梁、板、墙、柱的几何尺寸、标高、开间、进深尺寸等达不到设计图纸要求而造成返工、多用材料、罚款、用户要求的赔款等,一切损失由承包人负责。

6、质量控制措施

(一)木模制作

①.所有外模均采用定型模板,未采用定型模板随便配模, 有一处违约处理100元。

②.配模时不得任意裁割整板, 否则发现一次违约处理50元。

③.模板制作的几何尺寸要准确, 发现安装的模板偏差1cm违约处理100元。

(二)排架搭设

①.排架搭设的横距. 间距必须按规范及项目部施工方案要求施工, 距离不得大于1m, 否则发现一处违约处理20元。

②. 搭设的排架必须做到横平竖直, 扣件镙丝要紧到位, 否则发现一处违约处理50元。

③. 阳台. 空调搁板等悬挑部位的支架必须具备独立性,( 不影响其他构件拆模) 否则发现一处违约处理100元。

(三)模板安装

①. 根据梁的截面高度搭设梁底模, 梁底模铺好的标高偏差应控制在土0.5cm以内. 梁底模的尺寸偏差应控制在0.5cm以内,否则超出1cm违约处理100元。

②. 根据图纸尺寸. 板面标高确定梁侧模的尺寸架设板底模的支架. 方木. 铺设底板. 铺好的底模板面的标高及平整度都应控制在0.5cm以内, 否则偏差0.5cm违约处理50元/处。

③. 内墙柱模板安装时应先釘好阴角模, 再拼平面模板. 严格控制模板的垂直度. 平整度, 其偏差应控制在0.5cm以内,确保阴阳角砼浇筑时不漏浆, 否则发现一处违约处理50元。

④外墙模板的安装是确保质量最关健的问题, 也是目前出现偏差最多的部位. 木工班组要严格按图纸尺寸配制定型模板, 严格控制外模的标高和垂直度及平整度。其偏差应控制在0.5cm以内, 否则跑模1cm违约处理100元。(项目部检查发现问题通知整改未整改到位, 跑模1cm违约处理200元。每次控制在0.5cm以内给予奖励100元。

(四)拆模

木工班组对每个分项工程底模的拆模都必须得到项目部的许可方能拆模, 项目部根据拆模砼试块试压值强度决定可、否,拆模、 并报监理认可后及时通知木工班组. 由其是大于4m的梁底模. 悬挑结构. 阳台. 搁板不得随便拆模. 否则发现一处违约处理200元。

十二、安全生产和文明施工的条款:

1、承包人对自有配备的人员进场前进行必要的安全教育,进场后必须做好安全、技术教育和考核工作,提高作业人员自身的安全防范意识并应将该工作的书面资料及时报送项目部专职安全员备案。

2、承包人必须做好每天的班前安全交底及每周安全检查的总结,并有书面记录;严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(违约处理标准),

用电及机具要专人管理专人操作并对其加强监督管理,若违反规定造成工伤事故由承包人负责。

3、施工现场承包人必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全的“自检与整改”工作。

4、严禁承包人工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者,发现每人次处以违约金100元整,从工程款中扣除。

5、承包人自行负责工人的劳保用品、劳保福利费用。

6、特殊工种操作人员必须持有效证件上岗;机械的操作人员必须为有丰富经验和经过培训的工人,承包期内因自身违章操作原因而引起的安全事故,一切责任均由承包方负责。

7、由于承包人施工管理不善,造成对任何第三方的损害,由承包人承担一切责任。

8、承包人的工人在施工过程中,必须每天穿着工作服、戴好安全帽,不允许穿拖鞋和赤膊操作,不允许在施工场地内随意大小便,否则发包人有权对以上不良现象进行经济处罚。

9、承包人施工中每天做到“工完料清场地净”,及时做好每天施工后作业面剩余材料的堆放及场地的清理工作,每次砼浇捣前须将工作面所有剩余材料半成品以及废料等应按规格堆放在发包人指定区域内。不得放置在外架上和楼层上等下一次用,每发现一处违约处理200元。工作面多余材料因没及时清理无法取出每发现一处违约处理200元。

10、承包人的工人在施工过程中,若被发现有私自拆除安全设施,包括脚手架、安全网、脚手板以及施工洞口和临边的栏杆、盖板和机械防护设施等现象时,发包人有权按照項目部的安全管理规定予以违约处理按每次300-500元。

11、承包人的施工人员在施工现场必须保持施工场地的卫生整洁,不得乱扔垃圾,否则发包人有权对以上行为进行经济处罚。

12、安全奖罚:如承包人责任发生轻伤事故,发包人对承包人处以500元/次的违约处理,如承包人责任发生重大伤亡事故,发包人对承包人处以10000元/人次的违约处理。

13、承包人应加强教育其工人在上、下班的过程中应注意安全出行应严格遵守道路交通法,礼让出行,发生任何事故均由承包人自行负责,与发包人无任何关系。

14、由于承包人在承包期间发生安全事故而造成后果,承包人必须服从发包人对于事故的处理方法和程序,每次由于自身原因或直接造成其他安全事故的医疗费在人民币10000元(含10000元)以下的,承包人承担所有一切费用;每次由于自身原因或直接造成其他安全事故的医药费超过人民币10000元以上的,A、在10000~30000(含30000元)之间,发包人承担60%承包人承担40%;B、在30000~50000(含50000元)元之间,发包人承担70%承包人承担30%;C、在50000元以上,发包人承担80%承包人承担20%;但发包人不承担由此造成的其他费用及其它连带责任。

十三、生活区和宿舍管理条款

1、发包人承包期间负责向承包人提供工地住宿及用膳设施的条件,但承包人必须按照每月 元/间向发包人租用(发生的资金在承包人工程款中扣除)。

2、承包人的施工人员宿舍必须服从发包人项目部的统一安排、管理,宿舍内保持清洁卫生,注意保护公共设施,损坏和污染各项设施照价赔偿。

3、承包人入住生活区的宿舍后,必须向发包方提供每位工人的铺位图,发包方有权进行不定期的突击检查。发现不符者,发包方有权按照20元/人的标准进行违约处理。承包人入住的每间宿舍必须设置生活管理员一名,协助、配合发包方的行管员进行管理。管理员应报项目部备案。

4、承包人工人必须留宿工地,工地不得留宿外来人员,违者处以违约金每人每晚100元的标准计算,因此而造成治安问题发生的,由承包人承担一切责任,发包人不承担任何责任或义务。

5、严禁承包人的工人如在宿舍内私自乱拉乱接电线、插座、电炉,若出现以上向行为,发包人有权予以无条件拆除,并有权进行经济处罚。若因为以上原因而引起的火灾、触电等安全事故,一切后果均由承包人承担,与发包人无关。由此造成的经济及其他损失,由承包方负责、从工程结算款中扣除。

6、承包人的工人在生活区洗衣、洗澡等,必须节约用水,开水龙头不关者,发现按每人次、处以违约金100元整,从工程款中扣除。

7、在食堂买饭买菜时,遵循先来后到的原则,讲究文明礼貌,一律在食堂的出售窗口依次排队等候就餐,若由此发生打架、斗殴等现象,将按照项目部的管理规定进行处罚。

十四、解决合同纠纷的方式:

1、因本合同发生争议时,可由双方友好协商解决。

2、如果双方协商不成时,可向当地劳动仲裁部门申请仲裁仲裁不成、可向合同签订地的人民法院起诉。

十五、其他:

1、发包人的现场管理人员有权根据有关合同条款及管理制度对承包人进行处罚,承包人的代表必须接收签字,不签收者发包人有权直接通知交由财务部门从承包人的工程进度款中扣除,另外每次按照50元违约处理。

2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件,具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止。

4、合同一式两份,双方各持一份,每份均具同等法律效力。

发包人: 承包人:

代 表:_______________________ 代 表:__________________________

电 话:_______________________ 电 话:__________________________

盖 章:_______________________ 盖 章:__________________________

签订地: 签订日期:

框架工程劳务承包合同书 篇12

发包方:____________________

承包方:____________________

甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。

第一条工程概况

工程名称:____________________

工程地点:____________________

施工面积:____________________

第二条承包范围

人工挖运土石方、回填土;

现浇砼工程支模钢筋制作、安装;

预制构件制作、安装;

砌砖;

铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;

安砌青石路沿及草坪路沿;

二布六油防水层;

脚手架搭拆;

梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;

建筑拆除搭建临设;

零星估工等。

第三条承包金额

详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

承包金额的构成=单价_实收方量+上、下浮比例金额。

本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。

本工程进场前乙方向甲方缴纳______元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。

主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。

本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

第四条工期

开工日期:______年______月______日。

竣工日期:______年______月______日。

第五条施工技术要求

每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。

乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。

先作样板,达标后再施工。

第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。

第六条双方责任及工作

甲方工作

1.提供食宿条件:

2.为乙方施工协调有关工作关系:

3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。

乙方工作

1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。

2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。

加强安全、防火、防盗意识。

3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。

文明施工,周转材料包干使用。

①扣件按3%,②形扣按15%,③钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。

第七条工程验收

工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。

以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。

第八条人工费支付

工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。

每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。

付款时必须扣除预支金额。

如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支,交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。

本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;

将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;

若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。

第九条安全责任

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。

第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。

第十一条其它约定

若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

第十二条本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。

甲方:____________________乙方:____________________

负责人:__________________委托人:__________________

代表:____________________代表:____________________

签约时间:______年______月______日

框架工程劳务承包合同书 篇13

发包方(以下简称甲方)

劳务承包方(以下简称乙方)

为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。

第一条:工程概况

工程名称:_________________________________

结构类型:_________________________________

建筑面积:_________________________________

层数:_________________________________

第二条:承包范围,内容及要求。

1、经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:

乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。

2、工期要求

按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。

3、质量要求

乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到合格质量等级,观感为好,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。

第三条:安全要求

1、乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。

2、施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。

3、乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。

4、乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。

第四条:承包形式,价款结算方式。

1、承包形式为劳务承包。

2、承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到①按实际加工面积计算元/平方米。

3、结算程序

乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。

第五条:双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

(1)甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。

(2)甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)

(3)甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。

2、乙方的权利和义务

(1)乙方有权依法雇佣自己的劳工。

(2)乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。

(3)乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。

(4)乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。

(5)因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。

(6)因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。

(7)乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。

(8)严禁乙方雇佣童工进场施工。

第六条:违约责任

本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;

第七条:合同生效、终止。

1、本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。

2、本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。

第八条:附则

1、本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。

2、本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程劳务承包合同范文2发包方:(简称甲方)

承包方:(简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就______县________建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。

一、工程概况

工程名称:______县______建筑工程

工程地点:______县

工程规模:总建筑面积:约㎡

承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。

二、合同工期

施工工期:个月,即:年月日开工,年月日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。

三、工程质量

工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》503002001以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。

四、工程费用计算

1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性____万元总承包包干;

2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。

五、工程款支付

1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;

2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的%,主体工程全部完工时累计支付达到%,主体验收合格后,累计支付达到%,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,1年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。

六、双方权利义务和职责

1、甲方的职责

(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;

(2)负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;

(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;

(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。

2、乙方的职责

乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:

(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);

(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);

(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;

(4)负责本工程临设搭拆人工费用;

(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;

(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;

(7)负责配合有关施工项目的配合费用;

(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;

(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。

3、相关权利义务

(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;

(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次;

(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-20000元/次;

(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元/次;(5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次;

(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;

(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;

(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。

七、违约责任

1、出现下列情形之一视为乙方违约

(1)乙方未经甲方同意,连续停工达到10日以上;

(2)乙方超出本合同约定工期达到15日以上;

(3)乙方因资金不到位,拖欠工人工资,导致施工人员不足,施工进度严重滞后,影响竣工交付:

(4)乙方因组织施工和管理不善,出现重大安全责任事故;

(5)工程施工不按规范要求进行,导致质量验收不合格或重大返工损失;

(6)法律规定的其他违约情形。

2、出现下列情形之一视为甲方违约

(1)业主单位拨付工程款后,甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;

(2)甲方收到乙方竣工验收资料后,不及时组织验收和竣工决算;

(3)法律规定的其他违约情形。

3、违约后果

(1)任何一方单方违约,违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;

(2)任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;

(3)乙方违约,其所交履约保证金甲方不予退还。

八.本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程劳务承包合同范文3发包人(以下称甲方):

承包方(以下称乙方):

乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。

一、乙方承包的劳务作业工程名称

甲方将项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。

承包范围及承包内容:

①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。⑤砼湿水养护。⑥承担砼发生堵泵的一切费用。⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。

二、施工工期

总日历天数为天,具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。

三、承包单价

1、单价按:元/2(建筑面积按最新国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一万元。

2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。

3、项目部规定的统一服装费用由乙方承担,安全帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备,包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必须满足施工质量、进度要求)。

4、若甲方安排工作不及时完成(四小时范围内),甲方有权直接派其它班组完成,费用按双倍工资计取。若因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身原因,造成中途退场,按以上单价的80%计取;退场三个月后结清付款。

四、结算及付款方式

1、工程进度达到0.000楼面付至已完工程量的65%;0.000以上每月付款一次,付至已完工程量的65%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的75%,余额在全部验收合格后个月内付清。支付形式包括:现金、转帐支票等形式。由于建设方原因,工程款未及时到位,乙方不得以此为理由聚众闹事,否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

2、结算程序如下:

(1)由主管施工员列出其工程量清单;

(2)经技术负责人审核其工程量;

(3)经质安员列出其质量、安全、文明相应证明文件;

(4)送交项目成本核算办公室办理结算;

(5)结算书送交项目经理签字认可后,由项目财务办理支付手续。

3、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票,转帐支票等形式。

五、质量要求

1、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进行施工,质量必须达到国家有关验收标准,而且必须节约材料,如因乙方原因造成质量返工,所有材料损失费均由乙方承担。

2、工程质量验收必须满足有关施工规范验收标准,每道工序须经甲方管理人员签认后,方可进入下道工序施工。

3、如因乙方原因使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的20%予以扣减乙方工程价款。

4、本工程实行自检、互检、专检相结合的质量检验制度,乙方必须为检查检验提供便利条件,并按质安部门,业主代表和监理要求返工、整改,承担由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施,互检由甲方协助乙方实施,专检由甲方组织建设监理方实施,乙方负责人参加。

5、本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

六、现场安全、文明管理

1、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

2、乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定,保持现场整洁有序,违反将进行处罚。

4、施工现场文明工作由乙方具体实施,其费用已包含在乙方承包价格之中,甲方不再另行支付。

5、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求,甲方有权安排其他人员完成应由乙方完成的相应工作,该部分发生的费用在乙方结算款中扣除,乙方无异议。

七、甲方权利义务

1、甲方对乙方作业进行统一指挥和安排,对乙方进场施工作业人员享有监督管理权,有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;

2、甲方按工程施工的进度计划供应材料,经甲方核验后交乙方施工;

3、有权对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

4、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

5、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

6、定期组织施工协调会,施工现场与其他专业队伍协调,垂直运输设备以保证乙方施工顺利进行。

7、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

8、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

八、乙方权利义务

1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范、施工验收规范标准和本合同的约定,精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、乙方应采取切实可行的方法节约甲方提供的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。

4、在各操作面施工完毕后,清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐,做到工完料清。

5、及时清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料,以免被淹埋造成浪费。

6、保护好甲方提供的辅助设施,给水、照明系统和其它工序的成品。

7、向甲方提供作业人员花名册及身份证复印件备案,按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,并将每月工资发放表提交甲方备案。

8、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

9、按照国家有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

10、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级书》等有效证件。

11、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。进场工人必须是18至55岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员,无心脑血管疾病及关节疾病,如有病情发生由承包人负责),要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。

12、乙方应加强对劳务作业人员的管理,遵守公司质量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定,做到现场安全文明施工。

13、材料节约:乙方在施工过程中必须爱惜原材料,在保证质量、进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以1000元/次罚款。

、浇捣砼时,砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔,砼浇捣完后必须清理场内零散材料,多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。

、泵送砼时前后台必须配合,不得多送砼至楼面上造成浪费。

九、违约责任

(一)甲方责任:甲方未按合同约定支付劳务费,乙方有权要求甲方支付,给乙方造成损失的应予赔偿。

(二)乙方责任:

1、乙方未按工期计划施工的,每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金,并应赔偿由此造成的甲方损失;

2、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的,应予返工,承担返工所需的一切材料费及其它返工费,由此造成工程延期的,应按本条第1项的规定支付违约金,并就赔偿由此造成的甲方损失;

3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的,应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;

4、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约,按10000元/次向甲支付违约金,由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;

5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他第三方,否则,甲方有权解除本合同,并要求第三方无条件撤出施工工地,由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。

6、工伤事故责任分担:

①5000元以内安全事故,由班组承担。

②5000元以上安全事故,班组承担5000元,其余的由项目部承担(若伤者名单及身份证号码未上报项目部交工伤管理局者,工伤事故费用由班组承担)。

(三)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十、争议解决

双方因履行本合同发行争议的协商解决,协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其它

本合同一式三份,经双方签字盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

框架工程劳务承包合同书 篇14

甲方:________________(以下简称甲方)

乙方:________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

一、工程名称:________________

二、工程地点:__________________________________________

三、承包方式:__________________________________________

四、承包范围:__________________________________________

五、施工费计算办法:____________________________________

六、工期要求:乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权对乙方予以相应处罚。

七、质量标准及验收要求:

1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,样板间要挂牌标明施工单位,以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后,经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收,检查内容:合同刮胶厚度为____mm,如有超出____mm厚度及时报项目部,由项目组织相关人员(模板班组)一起检查确认,并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因,确认是主体施工还是砌筑施工原因,否则不予找补。

2.乙方刮胶工程的施工质量,达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规方、天棚周边____mm宽上水平、阴阳角棚边上线)。

3.按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底,精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。

4.乙方在完成每一施工部位后,应醒目注明操作者姓名,便于追查责任。

5.乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费修复至原状。

6.乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务,凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作,均由乙方无偿修复。

八、工程款支付方式:

1.________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%;________刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%,甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款,代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。除此之外,甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。

2.乙方承包的刮胶工程全部完工后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付到总工程量的____%;工程竣工验收合格后,并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的____%。剩余____%为质量保证金,____年后无息支付。结算此工程款项时,乙方只提供等额的收款收据,不提供任何发票。

3.工程款支付至以下账户:开户行:________________

账号:________________

九、甲方的责任和义务:

1.为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。

2.向乙方提供具备施工条件的工作面。

3.对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4.负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验。

5.按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十、乙方的责任和义务:

1.本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

2.严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

3.必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

4.制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

5.妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具,损坏与遗失照价赔。

6.每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。

7.乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。

十一、违约责任

(一)有下列情况之一,均属乙方违约:

1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。

2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

3.乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

5.乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;

6.乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。

对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿,并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。

乙方违反合同约定无故停工,或者施工质量不合格,未付的工程款甲方不再支付,因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿,并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。

(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

1.因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

2.甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十二、其他:

1.为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由乙方采购,费用由乙方自理。

2.因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。

十三、争议解决方式

1.本合同未尽事宜双方协商解决,协商向甲方所在地法院诉讼。

2.争议通过诉讼方式解决的,如乙方败诉,甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用,都由乙方承担。

十四、文本和和生效

1.本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。

甲方:________________ 乙方:________________

代理人:______________ 代理人:______________

电话:________________ 电话:________________

签订日期:____________

框架工程劳务承包合同书 篇15

发包方:(简称甲方)

承包方: (简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xx县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。

一、工程概况

工程名称:xx县 建筑工程

工程地点:xx县

工程规模:总建筑面积:约 ㎡

承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。

二、合同工期

施工工期: 个月,即: 年 月 日开工, 年 月 日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。

三、工程质量

工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB503002001以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。

四、工程费用计算

1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 x万元总承包包干;

2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。

五、工程款支付

1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳 万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;

2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,1年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。

六、 双方权利义务和职责

1、甲方的职责

(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;

(2) 负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;

(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;

(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。

2、乙方的职责

乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:

(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);

(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);

(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项工作的材料设备费用,即:①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;

(4)负责本工程临设搭拆人工费用;

(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及保卫工作费用;

(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;

(7)负责配合有关施工项目的配合费用;

(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;

(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。

3、相关权利义务

(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;

(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次;

(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-20000元/次;

(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元/次; ( 5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次;

(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;

(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;

(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。

七、违约责任

1、出现下列情形之一视为乙方违约

(1)乙方未经甲方同意,连续停工达到10日以上;

(2)乙方超出本合同约定工期达到15日以上;

(3)乙方因资金不到位,拖欠工人工资,导致施工人员不足,施工进度严重滞后,影响竣工交付:

(4)乙方因组织施工和管理不善,出现重大安全责任事故;

(5)工程施工不按规范要求进行,导致质量验收不合格或重大返工损失;

(6)法律规定的其他违约情形。

2、出现下列情形之一视为甲方违约

(1)业主单位拨付工程款后,甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;

(2)甲方收到乙方竣工验收资料后,不及时组织验收和竣工决算;

(3) 法律规定的其他违约情形。

3、违约后果

(1)任何一方单方违约,违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;

(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;

(3)乙方违约,其所交履约保证金甲方不予退还。

八.本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

框架工程劳务承包合同书 篇16

发包人(以下称甲方):

承包方(以下称乙方):

乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。

一、乙方承包的劳务作业工程名称

甲方将 项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。

承包范围及承包内容:

①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。⑤砼湿水养护。⑥承担砼发生堵泵的一切费用。⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。

二、施工工期

总日历天数为 天,具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。

三、承包单价

1、单价按: 元/m2(建筑面积按最新国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一万元。

2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。

3、项目部规定的统一服装费用由乙方承担,安全帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备,包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必须满足施工质量、进度要求)。

4、若甲方安排工作不及时完成(四小时范围内),甲方有权直接派其它班组完成,费用按双倍工资计取。若因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身原因,造成中途退场,按以上单价的80%计取;退场三个月后结清付款。

四、结算及付款方式

1、工程进度达到0.000楼面付至已完工程量的65%;0.000以上每月付款一次,付至已完工程量的65%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的75%,余额在全部验收合格后 个月内付清。支付形式包括:现金、转帐支票等形式。由于建设方原因,工程款未及时到位,乙方不得以此为理由聚众闹事,否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

2、结算程序如下:

(1)由主管施工员列出其工程量清单;

(2)经技术负责人审核其工程量;

(3)经质安员列出其质量、安全、文明相应证明文件;

(4)送交项目成本核算办公室办理结算;

(5)结算书送交项目经理签字认可后,由项目财务办理支付手续。

3、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票,转帐支票等形式。

五、质量要求

1、工程质量要求必须按照设计图纸、程序要求进行施工,质量必须达到国家有关验收标准,而且必须节约材料,如因乙方原因造成质量返工,所有材料损失费均由乙方承担。

2、工程质量验收必须满足有关施工规范验收标准,每道工序须经甲方管理人员签认后,方可进入下道工序施工。

3、如因乙方原因使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的20%予以扣减乙方工程价款。

4、本工程实行自检、互检、专检相结合的质量检验制度,乙方必须为检查检验提供便利条件,并按质安部门,业主代表和监理要求返工、整改,承担由自身原因导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施,互检由甲方协助乙方实施,专检由甲方组织建设监理方实施,乙方负责人参加。

5、本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

六、现场安全、文明管理

1、乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

2、乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定,保持现场整洁有序,违反将进行处罚。

4、施工现场文明工作由乙方具体实施,其费用已包含在乙方承包价格之中,甲方不再另行支付。

5、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求,甲方有权安排其他人员完成应由乙方完成的相应工作,该部分发生的费用在乙方结算款中扣除,乙方无异议。

七、甲方权利义务

1、甲方对乙方作业进行统一指挥和安排,对乙方进场施工作业人员享有监督管理权,有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;

2、甲方按工程施工的进度计划供应材料,经甲方核验后交乙方施工;

3、有权对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

4、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

5、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

6、定期组织施工协调会,施工现场与其他专业队伍协调,垂直运输设备以保证乙方施工顺利进行。

7、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

8、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

八、乙方权利义务

1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范、施工验收规范标准和本合同的约定,精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、乙方应采取切实可行的方法节约甲方提供的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。

4、在各操作面施工完毕后,清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐,做到工完料清。

5、及时清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料,以免被淹埋造成浪费。

6、保护好甲方提供的辅助设施,给水、照明系统和其它工序的成品。

7、向甲方提供作业人员花名册及身份证复印件备案,按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,并将每月工资发放表提交甲方备案。

8、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

9、按照国家有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

10、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级书》等有效证件。

11、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。进场工人必须是18至55岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员,无心脑血管疾病及关节疾病,如有病情发生由承包人负责),要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。

12、乙方应加强对劳务作业人员的管理,遵守公司质量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定,做到现场安全文明施工。

13、材料节约:乙方在施工过程中必须爱惜原材料,在保证质量、进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以1000元/次罚款。

A、浇捣砼时,砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔,砼浇捣完后必须清理场内零散材料,多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。

B、泵送砼时前后台必须配合,不得多送砼至楼面上造成浪费。

九、违约责任

(一)甲方责任:甲方未按合同约定支付劳务费,乙方有权要求甲方支付,给乙方造成损失的应予赔偿。

(二)乙方责任:

1、乙方未按工期计划施工的,每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金,并应赔偿由此造成的甲方损失;

2、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的,应予返工,承担返工所需的一切材料费及其它返工费,由此造成工程延期的,应按本条第1项的规定支付违约金,并就赔偿由此造成的甲方损失;

3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的,应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;

4、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约,按10000元/次向甲支付违约金,由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;

5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他第三方,否则,甲方有权解除本合同,并要求第三方无条件撤出施工工地,由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。

6、工伤事故责任分担:

① 5000元以内安全事故,由班组承担。

② 5000元以上安全事故,班组承担5000元,其余的由项目部承担(若伤者名单及身份证号码未上报项目部交工伤管理局者,工伤事故费用由班组承担)。

(三)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十、争议解决

双方因履行本合同发行争议的协商解决,协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其它

本合同一式三份,经双方签字盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

框架工程劳务承包合同书 篇17

甲方(全称):

乙方(全称):

签订日期:________年____月____日

内部劳务承包合同

甲方:

乙方:

甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同:

第一条:工程概况

1、工程名称:乌海消防工程

2、工程地点;____市海勃湾

3、工程内容;消防工程地下停车场。

4、承包范围;包工不包料,包括防排烟部分,系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计,按消防验收规范进行。

第三条:质量要求

1、本工程为以质检站确定后的合格工程。

第四条:合同价款与计算方式

1、价款及计算方式:

地下部分:防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算,每平米37元(包括阀部件),风机安装费计算方式:按每个65元计算(包括辅材)。

2、付款方式:在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的10%,每月甲方计量后支付现有工程量的65%,在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%,竣工验收后支付总工程价款的95%,其余5%做为质保金,质保期满后一个月内一次性付清。

第五条:安全

1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员,协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。

2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业 因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。

第六条:保险

1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险,乙方负责支付费用。

第七条:甲方义务

1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源,费用由甲方承担。

2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。

3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。

4、负责甲方应该做的其他工作。

第八条:乙方义务

1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,向甲方提交施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划,经甲方批准后严格实施;

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期; 加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。

4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。

5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责____区的治安保卫工作;

6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施,造成损失的要照价赔偿。

7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。

8、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责。

第九条:验收

1、乙方应确保所完成工程的质量,符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

第十条:违约责任

1、乙方不按甲方进度计划表实施的,每延误____日应向甲方支付5000元的违约金。

2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级,乙方应承担承包费额5%的违约金,并支付甲方承包费总额的15%额外的补偿金;

3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。

4、甲方如有违约应承担违约损失,工期相应顺延。

第十一条:争议

1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解,调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。

第十二条:保修

1、工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定:保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的5%留取,到期支付,不计利息。

第十三条:合同份数

本合同一式俩份,甲、乙双方各执一份,双方代表人签字后,甲方审核盖章后生效。

补充条款:

甲方驻地代表: 电话: 乙方驻地代表:

甲方(发包人)(公章): 乙方(承包人)(公章):

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号

框架工程劳务承包合同书 篇18

发包方:__________

承包方:__________

鉴于甲方承建工程,因施工需要,经双方协商,拟由乙方进行劳务承包,甲方通过并接受乙方对本合同项目施工、完工、修补缺陷的承诺,双方达成如下协议。

第一条 工程概况

(一)工程名称:

(二)工程地点:

第二条 承包范围

合同工序及项目范围包括:

第三条 承包方式及价格

单价包干:本合同采取单价包干,在执行期间内包干单价不变。各项目价格详见附件。

(总价包干:合同范围内工程项目,采取项目总价包干,在整个合同执行期间,价格、费用及工程量不作调整。即以双方协商并确认的合同总价及工程量为基础,固定项目总价包干结算。若工程量及工程子项目确有减少,应以实际完成工程量结算合同价款,相应减少合同总金额。其他情形不作任何调整。本合同总价包干为:____万元。)

本合同价款已包含该项目各子项目的工人工资费用、管理费、措施费、临时设施、施工水电、保险、交通费、工具费、税费等一切费用,以及明示和隐藏的子目等所有相关费用。除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。

第四条 履约保证金

本合同履约保证金为现金__万元,由乙方在签订合同前一次性汇入甲方财务部。

第五条 质量保修金

本合同质量保修金为合同总价的__%。由甲方财务逐次从每月应付给乙方的款项中扣出当月计价总额的__%作为保修金。该质量保修金必须以现金方式交由甲方财务部入帐。

本合同质量保修期为一年,从甲方与业主的验工交付手续办理完成之日算起。保修期满后,如无质量问题,退还乙方质量保修金本金,不计息。如涉及隐蔽工程,乙方在办理退还手续时还必须出示该隐蔽工程的无损探测合格证明,否则,不予办理退还手续。

第六条 材料供应

为保证工程材料质量,本合同项目主材由甲方供应。乙方应按定额计划用料,超出部分的费用全部由乙方承担。甲供材料的内容、名称、单价及数量见附件。

甲供材料以外的其他材料,由乙方自行采购,也可委托甲方采购。乙方自行采购的材料质量须经甲方认可,方可投入使用,必须保证将合格材料用于工程。

第七条 工期进度

本工程自__年__月__日起至__年__月__日止。

(本工程工期共__天,自甲方通知乙方进场施工时第二日起算。)

乙方必须在合同约定的工期内完成合同项目,按期开工,并按甲方下达的年度、季度、月、旬、日施工计划组织施工。

乙方根据合同项目工期的要求,上足机械、人员、材料,乙方不能满足合同工期进度等要求时,甲方有权直接安排乙方人、机、料,乙方必须服从并承担所产生的费用,同时不能减轻乙方的合同工期责任。

乙方实际施工进度不能满足合同项目进度要求时,甲方现场经理部有权调整其他施工队伍进场施工,费用价格由甲方确定并由乙方承担;直至解除与乙方合同,清退乙方出场;同时不能免除乙方合同工期责任,履约保证金不予退还。

乙方必须在合同的完工期内完工,每延误一天,乙方应承担违约金__元。

如乙方严重违约不全面履行合同、中途退场,或甲方责令退场后拒不退出,除甲方不予退还履约保证金和保留向乙方索赔的权利外,如甲方需要,乙方已进场设备由甲方无条件留置本项目使用,直至本合同项目施工结束。

第八条 技术规范及质量标准

本合同项目最终验收必须达到优良工程

每__(季度、月、周)由甲方对乙方已完成的本合同项目进行质量初验,分项项目必须达到优良。

第九条 验工计价

本合同项目按__(季度、月、周)进行验工计价,期间进行验工计价。

甲方对乙方完成的合同项目计量前进行质量初评,并填写质量评定表。对不符合质量要求和施工规范标准的部份,有权暂缓验收计量,待乙方修复合格后再验收计量。对最终认定不合格部份合同项目,甲方有权责成乙方限期返工或直接收回合同项目。如出现收回合同项目,将对该部份不予计价,同时有权在已经计量价款中,扣除进行该部份返工所必须的拆除费用以及一定额度的违约金,履约保证金不予退还。

乙方必须为验工计价提供必要的现场计量等条件,乙方现场代表必须参加计量;乙方不提供必要条件或因乙方责任原因导致无法验工计价的,甲方有权不予验工计价,以后再进行验工的,乙方必须承担该部份合同项目价款__%的违约金;以后无法再验工计量的,本期未计量部份按未施工处理,从合同总价款中扣除该部份合同项目价款,不再补计。只有经甲方授权代表最终签认并加盖项目经理部印章的验工计价单,才是证实乙方实际完成工程量之唯一凭证,甲乙双方均按此要求办理验工计价。

根据当期验工计价款,扣除材料、工具款、质保金以及其他应扣款后,剩余款项由甲方视整个项目业主资金拨付情况对乙方资金拨付予以安排。

第十条 支付

乙方办理拨付款手续时应持合同书、验工计价单和其他要求提供的凭据,办理付款手续。

合同项目完工后,乙方应按规范向甲方提出工程结算报告书,双方无异议或协商一致后办理结算签认书。乙方凭结算签认书、合同书、履约评定意见表进行末次验工计价清算,办理退场手续,签订合同终止协议书,终止合同关系,转入债权债务关系。

在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时支付验工计价余款。甲方根据项目资金实际情况决定一次或分期支付余款,不计息。

第十一条 安全施工

甲方应向乙方进行安全技术措施交底。督促乙方制定安全保障制度、落实安全保障措施。

甲方负责督促乙方组织所属人员进行安全技术措施交底,检查乙方各项安全措施的落实和执行情况。

乙方应遵守国家有关规定,配备专职安全管理人员,并在施工中采取严格的安全技术、安全防护措施,承担由于自身安全措施不力或过失造成事故的责任和因此发生的费用。

乙方应对所属人员进行安全教育和安全技术交底,加强安全管理,所有现场施工人员必须自觉遵守甲乙双方各项现场管理规定,乙方违章施工者,甲方有权要求乙方对其所属人员予以处分或处罚,并要求乙方支付违约金。

发生安全事故,乙方应按有关规定及时上报政府有关部门,同时按政府主管部门的规定和要求处理,并通知甲方代表。甲方应为救助提供所能提供的条件,发生的费用由事故责任方承担。

第十二条 甲、乙双方权利义务

(一)甲方责任

甲方负责办理征地拆迁、接通水电至工地附近,为乙方进场施工创造条件。

根据本合同约定及时办理验工计价、付款。

及时书面答复乙方提出的书面请求。

对乙方全面履行合同进行监督管理,负责合同项目质量监督、检查、评定,定期对其合同项目质量进行验收评定。

(二)乙方责任

在合同签订后,按照承诺日期及时组织足够的施工队伍和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。

严格按甲方提供的施工文件和甲方指令按技术规范组织施工,服从甲方监督检查,确保工程质量,不合格项目必须返工,直到达到甲方验收标准后方可验工,返工费用由乙方自行承担,同时不减轻其合同工期责任。

按时报送施工计划、验工报表、甲供材料的申请计划,填写工程日志簿,按时报检隐蔽工程。

乙方必须备齐生产生活资料,保证不影响施工。乙方生产、生活资料、其他临时设施以及生产、生活用水电等费用,均已包括在合同价款中;若由甲方供应,其费用由乙方承担并在验工计价款中扣除。

乙方应当按期及时支付工人工资、保险、工伤赔偿等一切应支付工人的款项,不得因任何原因拖欠,甲方不予垫资或预支。工人因拖欠工资保险、工伤等原因要求赔偿均由乙方承担,于甲方无关。甲方与乙方员工及雇佣人员不存在任何劳动关系或雇佣关系。

第十三 条违约责任

乙方有下列情形之一者,甲方有权追究乙方违约责任,由乙方向甲方支付合同项目总价 %的违约金,直至解除合同,收回工程,履约保证金不予退还:乙方施工质量达不到要求,甲方要求乙方无偿返工或修复,返工返修后仍达不到质量要求的。

乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经甲方督促、警告仍无力满足要求的。

乙方严重违章影响合同履行,甲方有权清退乙方出场,追究给甲方造成的经济损失,终止合同。

乙方不得以任何形式将本合同项目进行分包、转包,甲方一经查实,将勒令乙方退场,解除合同,处以乙方已完合同项目验工计价总额__%违约处罚,同时履约保证金不予退还。

禁止乙方在任何情形下使用甲方及甲方项目部名义进行生产经营和施工管理活动。否则,由乙方向甲方支付合同项目总价__%的违约金。同时,甲方将追究乙方法律责任和经济责任,直至清退乙方出场,履约保证金不予退还。

乙方出现违约行为应承担违约金时,甲方可以直接从履约保证金中扣出,也可以从已完项目计价款中扣出。

履约保证金作为在本合同执行过程中乙方全面履约的保证,期限为合同签订到合同终止期间。乙方全面履行合同无违约情形,由甲方在结算后退还乙方本金,不计息。

质量保修金用于乙方施工项目质量保修。保修期应与业主合同保修期一致,从甲方与业主办理完验工交付手续之日起算,保修期为一年。合同项目出现质量问题时,该款充作修理费用,不足部分,乙方仍应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起五日内派人修理(无法通知则适用后款),否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保修金中扣除,不足部分,乙方仍应承担责任。质保期满后合同项目无质量问题时,退还本金,不计息。

乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线及文物,应及时停止施工、妥为看管,并报告甲方,由甲方负责处理,乙方应积极配合。如损坏,乙方应承担经济损失和法律责任。

第十四条 争议解决

双方在本合同履行过程中发生争议,应协商解决,如协商不成时,双方同意交北京仲裁委员会仲裁解决。__________

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

法人代表:__________法人代表:__________

委托代理人:__________委托代理人:__________

地址:__________地址:__________

开户行:__________开户行:__________

账号:__________账号:__________

__________年__________月__________日

框架工程劳务承包合同书 篇19

发包方:

承包方: 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包方式:大清包,甲方提供材料,乙方以包工不包料的承包形式包工、包主体内辅助材料、包工期、包质量、包安全文明施工。包括工程建筑施工所需的全部机具设备和一切施工任务。承包方式,其具体目标如下:

1、包工:本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有用工。

2、包辅助材料:本工程的一次性消耗材料(除甲方供应钢材、水泥、商品砼、砂、石子、机砖外),其它所有一次性工程消耗用材由乙方采购,其费用包括在总承包价内。甲方供材料应按规定的用量进行使用,超用部分由乙方承担费用。

3、包周转材料,根据工程需要及时提供周转材料。

4、包机械设备及其维修保养费用:负责本工程需要配置机械设备及配电箱柜、龙门吊、砼搅拌机等,负责施工期间正常保养及维修工作,保证设备及配电箱柜完好和运转正常。、包小型机具、工具及照明用具等费用:乙方自行负责本工程所有的小型机具及工具。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。

5、生活用水、用电不进行定额用量包干,但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯给予乙方元的处罚。

6、包工期目标:乙方必须按总合同的工期进度要求,因乙方原因造成工期不能满足甲方要求,应承担相应违约损失。

7、包安全文明施工目标:负责文明施工,保证施工现场及生活区清洁卫生。

8、包质量目标:确保工程一次交验合格。

四、施工工期:根据承包合同,合同工期为天。乙方进场日期由甲方通知,开工日期以乙方接到甲方通知为准。

五、质量要求:合格。

六、安全文明目标:杜绝重大伤亡等各种安全事故,工程施工中发生一切工伤事故及责任全部有乙方自负。

七、劳务承包范围及承包内容:

1、工程范围:在工程图纸范围内的基础土方开挖、清理及土方回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、装饰粉刷、室内外地坪及楼地面工程、脚手架工程及现场防护工作、施工现场的安全文明施工。

2、工作内容

3、施工准备工作

根据施工组织设计要求,进行场地平整、负责现场临时给排水设施、临时设施搭设的材料费、安装及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。基础土方开挖及回填工作内容

①清基:配合机械清理基坑土方,开挖及转运基础的土方(包括机械开挖土方以外的土方开挖和回填工作)。

②垫层:垫层的平整、夯实。

③负责土方回填,不负责土方外运,采用人机配合施工。

④配合基础施工的其它部分工作。砼工程工作内容:模板工程(含木制工程)工作内容

①准备工作:熟悉施工图纸,负责抄平放线,做好施工前准备工作。

②模板加工制作:选、配料;划线、截料、砍边、平口对缝,钉木带;垫块及场内原材料、半成品分类堆放等全部操作过程。

③安装:架立模板、立支撑、拉杆、斜撑、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、钉卡子、安装加固、清理木屑及搭拆支模架、板。钢筋工程工作内容

①施工准备:熟悉施工图纸,编制钢筋配料表,提前报甲方技术负责审核。提供准确的钢筋需用量计划,做好施工前的准备工作。

②制做:包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。

③绑扎。砌体工程工作内容

①施工准备:熟悉施工图纸,编制砌体材料计划,报甲方技术负责审核。做好施工料具准备等砌体施工前的全部工作。

②材料准备:包括砂浆搅拌运输、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。

③砌筑:各类砌体工程的施工全部工序,包括构造柱、独立柱、过梁、压顶、梁顶板等现浇工程。

④养护及验收:保证天的湿润养护,配合砌体验收。粉刷工程:室内外粉刷抹灰、外墙正面部分饰面砖、散水、阳台、找平层、全部人工费。

八、承包费用

1、甲方在签约前三天收取乙方万元的履约保证金。

2、在合同承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量达到验收标准,工期、安全及文明施工等达到甲方要求,劳务承包费用按建筑面积包干。建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算。

3、此承包价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。及使用过程中所有工序的全部费用。

4、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、钢筋连接、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。、此包干价包括了砼搅拌机施工过程中的全部机具及工具的费用。

5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、安全网、施工所用工具、安全带。

6、本包干价包括了现场安全、文明施工措施费及用工费。

7、合同规定整体清包部分不存在计时工。

九、清包价格:按部标准核计每平方米元整。

十、工程结算及付款方式

1、结算:本工程劳务费用按形象进度结算。一层完工含基础结算一次,主体部分完工结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的_%计算。第一次结算时甲方退回乙方履约保证金,剩余保证金在最后一次结算时全额退回。按工程量提供拨付款申请单,由相关负责人签字后,进行结算。

2、结算付款时,严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。

3、付款方式:每次结算完后的日内以现金支付或银行转账,乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的,主体结构结束后天内付款达到。余款在工程竣工并经甲方验收合格后个月内付清。乙方因自身原因不能完成承包范围的工作,甲方有权要求勒令退场,结算预留的工程款及履约保证金不予支付。

十一、施工质量

1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级,并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令乙方返工,返工的所有工料费用由乙方负责,并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权安排其他队伍进行返工,返工费用由乙方承担,并罚款元次。

2、严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可用书面形式报甲方验收,对不进行自检、互检、交接检或无记录,或记录与事实不符合验收要求的,每发生一次罚款元。

3、在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的每次罚款元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大,或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象,甲方有权勒令其退场,并没收履约保证金及赔偿由此造成的一切经济损失。

4、试用期一个月,试用不合格甲方无条件清退乙方。

5、按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收,要求所有分包工程必须达到国家规定标准。

十二、施工安全

1、乙方必须建立健全的安全组织机构,设立安全负责人及兼职安全员,配合甲方做好现场及日常安全工作。

2、乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员均有很强的安全意识。

3、乙方必须严格执行国家、及主管部门制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生,施工期间,乙方人员发生的大小安全事故均由乙方负全部责任,并承担所有由此而产生的全部费用,甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故,甲方协助乙方追究第三方责任。

5、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成第三方人员轻伤,在包干结算价中扣除元/人次;造成第三方人员重伤,在包干结算价中扣除元/人次;造成第三方人员死亡,产生严重后果的,对肇事人交有关部门追究法律责任,并没收履约保证金。

十三、文明施工

1、施工期间,应加强班组内部文明施工教育。

2、乙方须严格按照甲方要求维护企业形象,保持施工现场及生活区域内的环境整洁,每天派专人清理,并接受甲方检查。

3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔,否则甲方指派专人清理,所有人工从乙方结账单中扣出(按元工日扣除)。

4、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为。

十四、甲乙双方职责

(一)甲方职责:

1、甲方负责三通一平,解决四邻纠纷。

2、乙方施工人员上岗前,甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

3、甲方负责办理乙方人员有关证件,包括外来就业证、暂住证、项目出入证等,办证费用由乙方承担。

4、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。

5、甲方按照乙方的材料计划及时提供工程所需的材料。

6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场米内。负责水电费用。

7、按合同的约定结算办法及时支付劳务费用。

(二)乙方职责:

1、乙方配备项目技术员、安全员、质检员、测量员等管理人员人以上。负责组织技术过硬的施工管理及劳务人员,特种作业人员必须持证上岗。

2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。

3、负责编制实际使用的工程材料计划,并在使用前一周书面报甲方。

4、配合甲方做好隐蔽签证工作,做好施工记录及材料试验记录。

5、承担因工伤事故所发生的所有费用。

6、配合其它工种的工作,不得因乙方原因造成其它工种的返工。

十五、附则

本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。、本合同一式肆份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。结清全部劳务款项后自行失效。

甲方: 乙方:

甲方代表:乙方代表:

签订时间:签订地点:

年月日

框架工程劳务承包合同书 篇20

发包方:

承包方:

按照《民法典》,《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律、行政法规的原则,经发包方承包方双方友好协商。特制定以下条款:

一。工程概况:

1.工程名称:___工程。

2.工程地址:

3.建筑面积:___平方米。

4.结构类型:框架。

5.工程造价:

二。承包方式:

承包方对___工程项目劳务人工费总承包。

三。承包范围:

1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。

四。承包工期:

1.开工时间:________年____月____日

2.竣工时间:________年____月____日

五。费用标准:

1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元

2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。

3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币元以内,甲方不另外补份,变更量在元以上,甲方将变更的劳务费按实调增。

六。工程质量

在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

七。履行保证金及劳务人工费及支付:

1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月____日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。

4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。

5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

八。甲。乙方的职责:

1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

九。由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

十。现场安全:

1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

甲方:乙方:

负责人:负责人:

电话:电话:

________年____月____日________年____月____日

注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力

框架工程劳务承包合同书 篇21

在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系。以下是小编整理的关于工程劳务承包合同范本五篇,欢迎阅读参考!

关于工程劳务承包合同范本

(一)

甲方:烟台汽车配件有限公司

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就烟台汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜,经双方协商达成一致,订立本合同。

第一条、 工程概况

工程名称:烟台汽车配件有限公司办公楼

工程地点:

第二条 工程承包范围

基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。

第三条 工程工期劳务承包合同范本

1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月日 ;

2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。

第五条 合同内容

甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标,物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。

2.负责与设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。

4.及时提供由甲方供应的施工材料。

5.协助乙方管理现场施工人员。

第八条 乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。

5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。

6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资,承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

1

1.管理好自己的施工队伍,若有不服从甲方合理安排和要求,按照1000元次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动,一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。

第九条 环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育;依据国家法律法规,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故,均由乙方承担一切责任后果和经济费用。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

第十条 材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量,根据工程计划需要向乙方提供。

2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料 (包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。

第十一条 承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价:本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包,承包价格按照建筑面积每平米390.00元计算。

2.承包价格所包含的内容:

2.1甲方负责以下材料:

土建主材:钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;

2.2除甲方提供的材料外,其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.

即:承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

第十二条 结算办法及付款方式

1、工程结算方式:工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证,按建筑面积390.00元每平方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。

2.甲方不预付乙方生活费用。

3.付款方式(以人民币现金或现汇支付):

3.1过程付款:甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付):

1、施工设备进驻施工现场,并着手挖基,支付: 元;

1)当主体框架结构施工完成基础时,支付工程款 ;

2)当主体结构验收完成

第一层时,支付工程款 ;

3)当主体结构验收完成

第二层时,支付工程款 ;

4)当主体结构验收完成

第三层时,支付工程款 ;

5)全部竣工验收通过,支付工程款

6)总工程款的 ,作为工程保证金。

第十三条 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时,甲方相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内

第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合

第三方工作的费用另外协商)。

3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内,甲方不及时验收,即视为工程合格。

第十四条 工程保修

1.保修范围、期限:________年_。

2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

第十五条 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;

2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十六条 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十七条 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

第十八条 合同份数

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方签章:

20430

乙方签章:____日期:

关于工程劳务承包合同范本

(二)

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方友好协商,甲方将 以劳务大包方式承包给乙方。

为明确双方权利与义务,特拟定如下条款,供双方共同遵守。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程规模:

二、工程承包和结算方式

该工程以劳务大包方式承包给乙方,承包价格采取分项单价组和总价的形式,按陕西定额建筑面积计算方式(凸窗不计算面积、阳台按半面积计算)结算,综合单价为 元㎡(不含税金)的承包单价一次性包死 。要求承包企业(队伍)必须具有施工劳务企业资质、安全资质、用工资质,拥有专业的劳务班组,工作人员要持证上岗。

三、工程承包范围和内容

施工图和施工图变更文件范围内的基础工程、主体工程、二次结构、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、室内外回填、室外散水及台阶、设备基础、主体结构施工资料等所有的土建部分工程(毛墙毛地)。其中承包单价包括以下具体内容:

(一)、包含内容:

1、基础工程:地下井桩钢筋的制作、绑扎、安放、浇筑,基础垫层浇筑,防水保护层浇筑(不含卷材防水)

2、主体工程:钢筋下料、加工制作、绑扎、安装、焊接、套丝连接(含套筒材料费);模板下料、制作、支模及拆模、螺杆割除(所需氧气、乙炔、焊枪材料由乙方自备并承担费用)、定制模板吊运、安装、拆除、清理上油(含定型钢模板租赁费);砼浇筑、养护、打磨、泵管连接、清理、保养、包括后浇带及电缆竖井;主体内外脚手架和现场临时设施的搭设、拆除、码放、钢管的刷漆(上述所需材料由乙方自备并承担费用);主体施工测量放线(控制线由甲方负责)。

3、二次结构:填充墙(砌体工程)、圈梁、过梁、构造柱、女儿墙、止水反梁、散水、台阶等。

4、抹灰工程:内墙抹灰、外墙抹灰(含门窗洞口及线条等)、女儿墙抹灰、压顶抹灰、楼梯走道、伸缩缝、玻璃条。

5、楼地面工程:楼地面基层找平及清理、水泥砂浆找平、混凝土垫层、面层找平及拉毛、混凝土的养护。

6、屋面工程:炉渣找坡、水泥砂浆找平、C排气管的钻孔及安装、刚性层的钢筋制作、安装、调制。

7、机械设备:塔吊、电梯、布料机、吊篮、钢筋机械、(焊接机械)木工机械、砼工机械、配电柜、二级配电箱、电缆、电线及楼层养护用水管道、管件均由乙方负责,甲方负责二级箱以上配电设备和电缆及____市管网,供水点到施工现场的管道、管件。

8、材料:商砼、钢筋、防水、保温隔热、止水钢板(止水条)须到施工现场内、砖、沙、水泥、石子等工程所需的主要材料由甲方提供,其余材料由乙方提供(防水螺杆、钢管、方木、模板、扣件、丝杆、机械连接套筒、剪力墙穿墙螺杆、砼防冻保温材料、周转材料、辅助材料、人工费、临时用电、水材料等)乙方不负责水电费。

9、施工管理:乙方必须拥有完整独立的项目部机构(施工总负责1名,技术负责人1名,安全负责人1名,技术人员1名,质量员1名,材料员1名,施工员1名)

10、场内所有材料的二次搬运、垃圾清理。

1

1、乙方必须做好创建省级文明工地创建的硬件工作(作业棚搭设、安全通道搭设、三包、四口、五临边的防护、临时上下爬梯、防护棚、标牌安装、楼内场地的卫生、临时宿舍内务管理、场地硬化、环境卫生等)。

1

2、设施配合:乙方积极配合其他安装队伍,提供塔吊、电梯等内容,做好各工种间的工序穿插、成品保护。

1

3、砼、钢筋按图纸量加2%的损耗(钢筋下脚料归甲方处理),石子沙子不能超出3%, 材料超出损耗范围甲方将在工程款扣除(按照甲方购买价格计算)。

1

4、施工人员意外伤害保险费:保险由甲方代为购买,费用在乙方工程款中扣除。

1

5、按照提交完整的报表,原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保护工作,因乙方对成品损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失。

(二)、不含内容

1、外墙保温和涂料、商业面积的石材贴挂、强电、弱电、消防、通风、采暖、防水工程、门窗、给排水。

四、质量标准

乙方承包的全部工程内容必须符合相关的标准和规范要求,工程一次验收合格率达到100%。观感质量要求:砼不得由漏筋、蜂窝、麻面、气泡、夹渣、跑模等外观质量缺陷,墙柱梁板的阴阳角应方正(拆模后如需保护应采取包模措施),构件实测项目按施工验收规范中的要求进行实测实量,实测结果应达到90%以上,总体质量标准必须符合国家规范要求 ,如出现施工质量问题,乙方负责承担全部经济责任及相关后果。

五、工程工期要求

以基础垫层(砖模)施工开始至承包范围的工作内容完成达到竣工验收为止,有效工期 天。________年____月____日至________年____月____日(具体完工验收时间统一安排),冬季为有效施工时间。

乙方进场后,依据甲方工期要求和施工现场在实际状况,编出详细、具体、切实可行的施工组织方案(交甲方存档备查);科学组织、合理安排、确保施工工期在合同期限内完成。

六、工期顺延

1、由于人力不可预见和不可抗拒的自然灾害而被迫停工的。

2、因甲方变更计划或变更施工图而不能继续施工的。 3因甲方不能按期提供施工图、材料、设备或所需材料、设备进场后不符合规范要求而被迫停工或不能施工的。

4、外界干扰造成的停工。

七、停工

考虑到政府政策的变化可能导致停工,停工期间甲方不承担乙方的任何经济损失。

八、安全生产和文明施工

1、安全目标:创建零事故工程;文明施工的目标:创建省级文明工地。施工期间应在施工场地配备有关安全生产的标准、规范、制定各种安全技术操作规程,并设臵在操作明显的位臵。安全技术操作规程应该为安全活动和安全教育的主要内容。

2、乙方进场后双方签订详细的与本合同具有同等法律效力的安全生产、环保、工程质量等责任书。施工作业前,乙方技术人员应将分部分项工程有关施工安全技术向施工班组、作业人员进行安全技术交底,安全管理人员应参加安全技术交底,安全技术交底必须以书面形式进行,并经交底双方签字确认。

3、乙方进场必须统一组织、审查严禁使用来路不明的社会闲杂人员,对发现的事故隐患,必须按定人、定时、定措施的三定原则进行整改,做好书面记录并存档。

4、乙方人员要统一着装,且衣着干净、行为文明。

5、乙方对外来的务工人员及时办好暂住证。

九、付款方式与工期

1、该工程双方约定:工程主体施工到正二层后开始首次付款,按完成工程量的75%支付给乙方劳务费,然后按月完成工程量75%支付,主体封顶及二次结构完成付至劳务费得85%,办完工程结算付至劳务费的95%。留5%保修金(保修金不计利息)在________年内无质量问题一次性付给乙方。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严厉,为确保工程按期竣工,故乙方进场需交纳施工进度保证金 万, 安全质量保证金万,计人民币 万元。工程施工进度保证金、质量安全保证金按工程进度比例返还。

2、乙方进入施工现场必须按照甲方确定的工期编出详细的(年、月、周)进度计划。在施工过程中应认真组织,精心施工,保证工期按时完成。如因乙方的原因造成工期延误,扣除工期保证金,工期不顺延,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚,总工期延迟一天罚金5000元,月进度推迟一天罚款元。

十、双方的权利与义务

(一)、甲方

1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款的内容实施处罚,经济赔偿及辞退权利。

2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容应无条件遵照执行。

3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费,如因甲方随意拖久,造成的一切损失及后果均由甲方承担,乙方可向甲方依法追偿产生的全部费用(包括但不限于:诉讼费、仲裁、评估鉴定及律师代理费用)。

4、甲方有权根据施工图和相关文件向乙方进行宏观性施工技术、安全质量和验收标准进行交底工作(具体施工方案,交底由乙方完成)

5、甲方负责施工中的施工进度、质量、安全、管理等方面的监督、检查、考核。

6、甲方应及时向乙方提供施工图纸1套及施工前的相关资料。

7、甲方对乙方提供来的施工工作人员实行实名制,建立健康状况档案,有权禁止乙方雇用残疾、智障人员。

8、甲方应及时按照乙方要求提供甲方供给材料(商砼、钢筋、砖、水泥、石子),如有拖延乙方有权向甲方索赔。

9、因自然灾害(地震、大风、雷电、暴雨、冰冻)所造成的损失,乙方只承担自身的财产损失,其余均有甲方承担。

10、如甲方临时用工费在当月不超过一千元,不计费用。

(二)、乙方

1、乙方必须向甲方提交符合承包合同资质、安全资质、用工资质,必须要为工人交纳意外保险,主动承担合同的全部工作,确保工程质量、进度、安全。

2、乙方在进场施工前,必须进行施工图纸审核,发现设计图纸内容有遗漏或错误时,应立即向甲方技术部门报告,否则乙方也将承担相应的责任。

3、乙方必须按照施工规范进行安全生产,必须保证安全、文明施工,要有可靠的安全措施。在施工过程中发生的一切安全事故和所产生的费用,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。

4、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

5、乙方不得瞒报,私自雇用残疾及智障作业人员,同时应提供所有乙方施工人员的花名册及身份证复印件。

6、乙方要管理好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动(如赌博、卖淫嫖娼等)因此所产生的后果,乙方负全责,甲方概不负责。

7、为确保工期乙方必须按照甲方要求保证施工劳动力、机械设备、和耗材的供应。

8、乙方应按照施工图纸和施工计划,提前15天向甲方提供甲供材料计划单,不能随意多报少报,误差控制在2%之内,超出部分给甲方带来的损失由乙方承担,乙方对甲供材料的进场应及时验收、保管,施工现场材料、构件、建筑垃圾等应按照平面布臵图定点分类堆放,如因乙方对甲供材料进场后的保管工作不到位,给甲方带来的损失由乙方承担。

9、工程施工期间的人力资源安排:要求乙方必须针对本工程,做出各阶段计划用工数表,甲方将依据计划表对乙方在各个施工阶段的实际用工量进行复合,少一人一天扣200元,无上限,若乙方实际人数少于计划人数的20%,甲方有权清退乙方,并对其造成的各种损失进行索赔。

10、乙方进场____月内,甲方应在承包工程所在地按规定帮助办理相应保险,其费用在乙方工程款中扣除,并提供购买保险票据给乙方检查,提供不来者结算按2元㎡扣除,由此而引起的一切责任后果及费用由甲方承担。

一、关于工伤(人损)和拖欠工资

1、乙方承包工程施工期间,乙方员工、雇佣人员的工伤事故,乙方员工、雇佣人员造成的

第三方人身、财产损害,均由乙方负责解决处理,甲方不负责任何责任。

2、在本工程施工和完工后,乙方应按时支付工人工资,并需提供支付工人工资表。如因乙方无理克扣和拖欠工人工资,出现乙方人员、所聘人员向有关部门举报拖欠工资现象,一切责任及后果乙方承担。如因上述事项,造成甲方任何名誉、财产损失,甲方有权在乙方劳务费用中直接扣除或直接代行赔偿;费用不足抵偿甲方可向乙方依法追偿因此产生全部费用(包括但不限于:诉讼、仲裁、评估及律师代理费用)。

二、违约责任

1、甲乙双方要诚信为本,严格按照上述协议条款执行,不得随意更改条款,更不能违约,如有违约,造成经济损失由违约方承担,并承担协议总价款20%的违约金。

2、如因甲、乙方原因损害对方公司名誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,受损方有权要求损害方赔偿全部损失,受损方可向损害方依法追偿因此产生的全部费用(包括但不限于:诉讼、仲裁、评估、鉴定及律师代理费用)。

3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响工程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

关于工程劳务承包合同范本

(三)

甲方: 身份证号:

乙方: 身份证号:

甲方将甘肃____市武龙区水电站引水渠工程项目的劳务工程承包给乙方,经甲乙双方协商,双方本着平等、互利的原则,特议定以下条款:

一、工程名称及地址:

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程承包方式:劳务

4.工程承包内容:支模、浇筑砼,临时架搭棚设施及手用工具。

二、工程承包价额:

1.引水渠底工程支模、浇筑砼,甲方按每立方米元给乙方计价。

2.引水渠堤工程支模、浇筑砼,甲方按每立方米元给乙方计价。

三、结算方式:

1.乙方进场施工

第一个月,当月月底甲方保证按当月工程进度月支付 %,(按月给付乙方工程款以此类推)。

2.乙方完成全部工程,甲方保证在一个月内支付全部工程余款款额。

四、甲方职责:

1.甲方负责协调周边以及上下级关系,确保乙方顺利进场施工。解决乙方住、吃等工作,不停工滞料,若因停工滞料给乙方造成的经济损失均由甲方承付给乙方(按乙方正常工作日人平收入的标准计算)。

2.甲方确保乙方在施工中所须的砼到位、用电、及机械设施,作好安全防范工作,每月召开一次对员工的安全、文明施工教育会议。派专职安全员及质量员,对安全质量进行检查,若因安全设施不到位引发的安全事故所造成的一切责任均由甲方承担。

3.甲方按乙方的施工进度,确保工程款额按时支付给乙方。

四、乙方职责:

1.乙方进场后,必须服从甲方管理人员的管理。保证安全、文明施工。各工友要团结友爱,不打架斗殴,确保工程顺利完成。

2.在施工中,对模板工程的支撑的力度以及钢度要达到,模板支好后必须要进行全面、严格检查,保证不涨模、不漏模。方可进行浇筑砼,人头石放入时不能成堆,交铺开,保证工程质量。模板托落后进行检查对存在的问题,先报施工员后按质量要求进行整改处理。

五、其它事宜:

1.乙方进场后,生活、住宿由甲方统一安排,费用由甲、乙双方按实际就餐人员分摊。

2.本协议合同一式四份,甲、乙双方各执二份,此合同双方签字后具有同等的法律效力。未尽事宜由双方协商解决。

甲方: 乙方:

________年____月____日________年____月____日

关于工程劳务承包合同范本

(四)

甲方:

乙方:

兹有乙方承包甲方乐山XX公司焦炉尾气综合开发利用项目生产性辅助用房、检修库工程项目,根据《中华人民共和国民法典》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:

一、劳务承包项目: 生产性辅助用房、检修库劳务承包合同范本

二、承包期限: 201________年____月____日________年____月____日

三、承包费用: 钢筋每平方米40元(包括人工费、钢筋制作机械、扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑)、基础钢筋制作安装毎吨500元。

四、承包工程量:生产性辅助用房和检修库设计图所包揽的主体结构工程.

五、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方,剩余20%竣工验收后一次付清。

七、所有施工工程量及费用按设计图纸结算。

八、承包期内乙方的职责、任务和要求:

(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。

(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

(三)、具体职责、任务和要求:

1、严格按照设计图及国家相关质量验收规范施工作业。

2、乙方对钢筋制作质量负责。若由于质量问题发生的经济损失由乙方负责。

3、乙方负责自有作业人员的安全卫士健康问题,严格按照国家相关操作规程操作机械,若发现安全隐患应及时上报甲方。因迟报或瞒报造成的经济损失由乙方负责。

4、乙方务必在合同约定的工期内完成所承包的施工任务,必须在________年____月____日前完成生产性辅助用房和检修库的主体结构工程。

5、在施工工期内,乙方要加强其自有作业人员的安全教育和自我保护意识教育,时刻注意并确保用电用水安全,共同创建优质健康的工作环境,达到安全文明施工。

七、合同的变更、解除或终止:合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任:

(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。

(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。

十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。

甲方负责人签字 : 乙方负责人签字(印鉴):

(盖章) 住址:

身份证件号码:

________年____月____日________年____月____日

关于工程劳务承包合同范本

(五)

甲方:_河南XX公司

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称:_河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室工程 工程地点:_郑开大道

3.5公里处路北

第二条 工程承包范围

木工、钢筋工工程(包括文明施工及小五金、包工具包施工机械)。

第三条 工程工期

1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数40天;

2.主要节点工期:地下室、一层、二层各十天劳务承包标准合同范本.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到 合格 。

第五条 甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

6.负责乙方住宿租房费用,其生活用水、用电由乙方负责。

7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。

8.负责开设统一饭堂,伙食费由乙方承担。

9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。

第六条 乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。

5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

1

1.管理好自己的施工队伍,遵守工地的一切规章制度,如有违反受到业主处罚,除了业主处罚外,甲方还追加1000元次的罚款;不得在工地及之外进行违反犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。

第七条 环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。 发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和

第三方财产造成损害和妨碍。

第八条 材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。

2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。

第九条 承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价:本工程以固定人工单价计价(人工单价以双方签字的分部分项工程量清单计价表的单价结算)的形式发包。

2.承包价格所包含的内容:

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:施工所用的机具费用;机具用的易损件及地拖线;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

第十条 结算办法及付款方式

1. 以图纸总建筑面积加一层的32面积计算,㎡ 。。

2.甲方不预付乙方生活费用。

3. 按节点支付工程款,地下室完成后付工程款的 ,主体二层结束付总工程款的 ,主体完工付总款的 ,预留 的保证金待粉刷完成后付清。

第十一条 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内

第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合

第三方工作的费用另外协商)

第十二条 工程保修

1.保修范围、期限:________年_。

2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

第十三条 保险

1.甲方负责办理乙方施工人员意外伤害保险。

2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十四条 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;

2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十五条 不可抗力

1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第十六条 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十七条 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

本合同一式__3_份,甲方_2_份;乙方_1份。

本合同双方约定_签字_后生效。

合同签订时间:______________

合同签订地点:______________

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章

框架工程劳务承包合同书 篇22

甲方:乙方:

发包方(以下简称甲方)

代表人:

承包方(以下简称乙方)

根据本工程的建设特点,依照《_____》《中华人民共和国?建筑法》?及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则,乙方自愿承担凯里“未来城,一期房建项目二标段(A1?地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就本工程施工事项仂、商一致,特订立本协议,以共双方共同遵守执行,协议订立本合同:

一、工程概况

1、承包单项工程名称:基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。

2、工程地点:凯里市原棉纺厂至西出口片区(武警支队旁)

3、建筑面积:约?96000.00?平方米。

二、劳务分包方式、范围(内容)?分包范围(内容)

具体承包内容如下:

1、本工程混凝土生产及浇筑工程:湿润、浇筑养护?(务必收面、拉毛)砼?覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比如:为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作),?本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥?工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序,包括施工图、图纸会审记录、设?计变更中所包括的内容。

2、室内抹灰工程:包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱?(墙上梁)柱墙、室内?梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞?强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容,?(外墙内保温?YT?砂浆由甲方负责,非?YT?砂浆外的内墙保温由甲方自行负责);

3、楼地面:包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序,其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平,不做找平层,但若达不到此要求,找?平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担;?主要内容:砂浆及砼施工机械的配套,与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、?防暑等所有劳保用品,凡所属工程范围内转运均内乙方?2?自行负责,甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。

4、双方约定,基础工程中孔桩数量不多于?10?个孔,超过?10?个孔双方更行?协商。

5、?针对_____一事,对于工地内泥工班组的二次_____费用控制在两万元以内,由乙方支付两万元_____费,?超过该范围内_____公司及施工总包负责若不超过则由?甲方自行处理。

6、成品保护、保卫(场内外所有材料?50?米距离内的上车下车及码放);

7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安?设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱,各层设备用电均由乙方设置;

8、如因图纸变更增加工程量单处超过?1000.00?元,按实际发生计算;

9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作,乙方不得有任何异议或其他诉求。

三、承包单价?按照以上的工作内容、范围,以人工费包干的形式按以下方式结算:

按设计图中建筑面积据?元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结?构)按设计施工图中的建筑面积计算工。

四、工期要求

1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准,不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成,?下雨不超过二小时必须正常上?班。否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款,不得有任何异议。

2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工,不蛮干做到文明施工。

必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理,不得有辱骂?现场管理人员,斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为,否则视为违规现象,轻者罚款直至整个班组清理出场,重者送相关法律部门,并且所有后果自负。

3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间?)组织人员入场,工?程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人?3?员离开岗位;?严禁招用老、弱、病、残、孕及未满?l8?岁的未成年人;?严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;?严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;?严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;?甲方发现乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥500?元/人次的违约金,并?且乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。

乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。

4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作,乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包?单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等,乙方必须无条件予以配合并加快进度)乙方必须在标准层的进度在每月五层以上,?一旦发生,乙方必须组织工人,加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位)?的工期损失,否则当月不预计量及拨款;

5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制,如达不?到施工任务单进度要求,则由乙方承担相应的延期费用。

五、质量标准

1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限?于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。

工程质量必须达到合格标准。

质量标准的评定以国家、?地方或行业的质量检验评定标准为依据。

甲方组织有关人员到工地验收所承包的?分项工程时,乙方负责人必须到场参加,发现问题立刻进行整改。

2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或?设计要求)而造成返工的,人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的,?乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。

3、?每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检,交接工作上不清下不接,并由甲方现场管理人员签字认可。?4?4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程?验收而造成的一切损失均由乙方承担。

5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延,超过三天按实际补贴乙方?50?元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费?500?元/天,在当月工程款中?扣除。

六、付款方式及要求?1、乙方先进场施工完成地面二层浇注,一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款,支付比例为已完工部分的?80%;

2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格,并下达整改意见三次以上均无改观,则甲方有权要求乙方出场,?且甲方按所做过程实际完成量的?60%支付乙方劳务工程款,且其所交纳的纳履约保证金不予退还,作为违约处理。

3、人工费的支付:在甲方支付乙方工资时,乙方将工人当月工资表交甲方,采用实名制,并附工人身份证复印件一份,由甲方监督发放。

4、本工程款仅发放于本工程施工工人,不得挪用于其他工程上,否则将视为违约。

5、进度支付按每栋每月完成?5?层为支付节点,支付比例为己完工部分的?80%;达不到支付条件,当月不予以支付;?七、乙方义务?1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲?方、监理审批备案。

2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人(男?18?岁以上?50?岁以下、女?20?岁以上?45?岁以下)投入生产活动;自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目?部的有关规章制度;乙方施工人员必须进行“_____安全教育”后方能上岗操作,?特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格,持有有效的国家颁发的上岗证?的人员方能上岗作业;乙方必须保证施工人员的素质,保持队伍的稳定,在合同?未履行完毕之前,除甲方要求乙方退场外,乙方中途不得随意更换班组人员和擅?5?自撤离施工现场。

3、乙方班组长或代班长必须在施工现场,离开工地连续?4?小时以上,须告?知甲方,并另派人到施工现场,不得影响施工,否则按?500?元/次承担违约金。

4、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间?)组织人员入场,工?程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人?员离开岗位;?严禁招用老、弱、病、残、孕及未满?18?岁的未成年人;?严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;?严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;?严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;?甲方发现乙方招用以上违禁人员,?乙方须支付¥500?元/人次的违约金,?并且?乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。

乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。

5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项?方案)精心组织施工,确保工程量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足?够的人力、物力、保证工期;落实安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损?失。

6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效?证件、持证上岗情况;与现场其它分包单位协调配合,顾全大局。

7、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理,?做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额提供本工场所需要的施工机械?设备、?周转材料、?安全设备等保证施工需要。

自行负责材料和设备的保管和看管,?如有偷盗自行负责。?6?8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料,如乙方使用超过定?额损耗量,乙方负责赔偿超损部分。

9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。

10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度,造成停工、_____或找理由拖延工期的,影响恶劣的,甲方可以单方面立即终止合同,且甲方按所做过程实际?完成量的?60%予以结算乙方劳务工程款。

12、乙方民工进场后,其暂住证由甲方配合乙方办理,费用由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、_____等由乙方负责,应按照劳动法有关规定按时?支付其雇请人员的工资、加班费:

13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅);

八、安全文明施工

1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底,使工人明确危险所在,同时乙方每天应对班前安全意识教育,并做好记录,每周甲方检查一次记?录。乙方在施工过程中严格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用?品,不违章作业,不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承担,并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时,金额在?_________0?元以内?由乙方自行负责,超过?_________0?元以上_____公司赔偿以后余下金额,由甲方负责?70%,乙方负责?30%的费用。

2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作:

3、每一道工序完工,必须严格执行“三检‘?’制度。尤其其配套跟进的安全?文明措施。

九、事故处理?发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即报告甲方,按国家有关法律、行?政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故,乙方应积极采取措施,防止或减少损失,同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的?刑事、民事责任均由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。

十、竣工结算

1、全部工作完成,并经工程承包人组织单项预验收后?15?天内,劳务分包人?向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务?报酬的最终支付。

2、结算办理完后?30?个工作日内支付实际完成工程量工程款至?98%,预留?2%作为质量保证金,工程保修期?1?年。

十一、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方提前?2?天以书面形式通知乙?方,?并提供变更的相应图纸和说明,乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时?进行各项调整和变更。

2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)

乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作),不?得擅自对工程设计进行变更,园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用?和因此导致甲方的损失,均由乙方承担,且延误工期不予顺延。

十二、施工验收

1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准,甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,?乙?方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的相关损失。

十三、其他

1、乙方下料必须正确,其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料,梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工?规范要求》机械施工。

2、如因乙方与务工人员的工资纠纷,导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公,每?次对乙方处以罚款壹万元整。

3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动,如安全设施确实档道,?需及时向项目部汇报,?由项目部统一安排专业人员处理,?否则擅自松动、?拆除将按?500~1000?元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。

4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工,在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数,?乙方必须常住现场人员不得低于?10?人,?8?若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员,?其工?资按市场价从乙方工程款中扣除。

5、乙方负责施工临时场地约?120?平方米的砼坪,以交付甲方用于建设临时?办公室。另修建一个临时侧所。

6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护,特别是水泥,要及时进行覆盖,以减少损失。

十四、争议

1、?甲方和乙方在履约合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调解,任何一方不愿和解,调解不成的可向当地_____委员会或人民法院提出起诉。

2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议。

3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

发包方(公章)?承包方:

法定代表人:?身份证号:

委托代理人:?委托代理人:

日?期:?日?期:

框架工程劳务承包合同书 篇23

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

二、技术及质量要求:

1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工,服从甲方现场管理人员的指挥,自觉接受监理工程师的指导和监督。

2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求,甲方有权令其停工采取补救措施或返工,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、施工安全

乙方在本合同施工中,必须严格执行甲方《安全管理体系》及业主对安全操作的有关规定,按技术要求施工,确保施工安全。发生安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。

四、施工管理

1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的管理。在施工中若发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等不按规定执行的,将对乙方进行处罚并限期整改,严重者甚至解除合同。甲乙双方密切配合,共同努力,确保工程按质、按量、按期完成。

2、本合同工程所需用临时用地,由甲方划定,费用由乙方支付,乙方不得随意占用规定范围以外的土地。否则,所产生的后果及费用概由乙方负责。

3、本合同工程技术管理由甲方负责,并负责监督及技术指导、解释。

4、为了确保工程质量和工程进度,乙方除施工负责人或指定的全权代表须经常住工地外,每个施工点或每道工序,必须有专职的现场施工管理人员。

5、乙方若违反本合同有关条款的工程进度甲方有权终止合同。

6、工程安排:甲方根据乙方完成工程的工程质量、施工进度等情况安排乙方施工任务,若乙方完成工程的质量、进度等达不到要求,则甲方有权终止合同,由此产生的损失均由乙方承担。

7、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、法规,严禁违法用工,严禁使用童工,否则由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。

五、工程的承包及结算方式

1、本合同工程以单价承包方式进行承包,单价按合同执行,不得再行调整。承包单价已含工、料、机和管理所需的一切费用(承包单价表附后)

2、工程施工完毕后甲方按《公路工程质量检验评定标准》进行验收,合格后以实测数量为准,由甲方开据《工程价款结算单》予以结算工程款。

3、本合同工程甲方不支付预付款,每月末按实测工程量结算工程价款,扣除有关规定费用及材料款,并从乙方工程款中扣除5%质量保证金,3%环保、安全保证金后,进行支付,所扣款项待工程竣工验收一年后无质量及环保问题后再返还。

4、乙方向甲方租用的设备机具,均以有偿租用方式进行,租金按甲方内部规定计算收取,小型机具概由乙方自备。

5、其它:

六、材料要求及供应

1、工程所需炸药、导爆管、***、柴油

等统供材料,由甲方负责供给乙方,材料价款已含在工程承包单价内。材料价款由甲方在结算工程款时,按实际供应数量及合同中《甲方供应的材料单价明细表》的单价扣回。材料卸车、储存、保管由乙方负责,甲方不再支付费用。(甲方供应的材料明细表附后)

2、本工程使用的材料必须满足设计要求。不合格的、没有材质证明、出厂证明的材料、不准用于本工程,否则,发生质量、安全事故和返工的费用均由乙方负责。甲方有权对乙方用于本工程的材料进行检查、监督。

3、本工程所需材料,除商定由甲方供给外,均由乙方自行采购。乙方在购买时需经甲方检验符合要求才能购买,否则不能用于本工程中,该材料价款已含在工程承包单价内,甲方不再另行支付。

4、由甲方提供的材料,乙方必须做出需要用量、时间的计划,提前七天送交甲方现场技术员,以便甲方及时采购供给。

七、工期要求

1、乙方自进场日期开始起算,K58+400-K59+600段内的进场便道土石方工程必须在20xx年**月**日前全部完工,如不能完成工作任务,甲方有权将乙方清理出场,并只按完成工作量的85%进行结算。

八、施工进场便道土石方土石比的划分

1、K58+400-K59+600段内的施工进场便道土石方土石比均按实际开挖土石比结算。

九、其它有关问题

1、乙方不得将本合同工程委托或转包给第三者施工,若发现甲方则有权立即终止合同。

2、本合同工程用水、用电等问题甲方负责联系解决,费用由乙方承担。

3、乙方施工人员驻地及搬迁费用由乙方自己承担。

4、乙方施工人员进场后,应积极向当地公安部门办理暂住手续,配合当地公安和甲方搞好治安保卫工作,若发生治安事件,甲乙双方各自对自己的人员负责,并各自承担相应的费用。

5、要求进场施工人员禁止使用童工,违者后果由乙方自负。

6、乙方在本合同工程施工中不能履行上述任一条款的规定时,甲方有权单方面终止本合同。

7、附表一:工程单价和工程数量清单

附表二:甲方供应的材料明细表

8、签定本合同时同时签定《施工安全责任书》、《治安保卫责任书》、《工程廉政合同》作为本合同补充,与本合同具有同等效力。

9、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持一份,自双方签字盖章之日起生效,工程质量缺陷责任期满后自行失效。

甲方(签章):乙方(签章):

负责人(签字):负责人(签字):

身份证号码:

电话:

联系地址:

签订日期:年月日

工程劳务承包合同(二)

甲方:

乙方:(木工组、钢筋工组)

本着平等互利,就尚书苑4#、6#、7#楼协商一致,订立以下条例:

一、工程范围:尚书苑4#、6#、7#楼施工图所有钢筋、压墙筋、小型预制构件钢筋;所有施工图范围内的模板工程,小型预制构件的模板。

二、建筑面积:以建设单位与甲方核定面积计算。

三、承包单价:木工、钢筋工4#、6#、7#楼每平米60元(钢筋工和木工综合一块每平米的单价带机具、带小料)。

四、工程质量:合格(包括分项工程合格)

五、工期:11月20日4#、6#楼主体完工,7#楼三层完工,由建设单位、监理单位原因造成的停工,工期顺延,甲方不补偿乙方的一切费用,如有增加变更内容,乙方无条件进行施工,所增加的量甲方根据现场实际情况给予增加费用。

六、工程款支付:4#、6#楼每二层完成后7天内支付二层总价80%,7#楼基础到二层完工后,7天内支付二层主体合同价80%,抹灰完工后支付10%,工程整体竣工支付10%。

七、乙方工作:

1、安排本班组各1名现场负责人

2、制定本工程所用的材料计划,提前3天并上报甲方,自带并安排进场的工具、机械就位,装卸现场的进出场的工具和材料,完工后按甲方指定的位置堆积和清理完毕,加班时必须跟随各工种负责人各1名,主体完成时清理每层本班组所用的材料(木方、模板、扣件、钢管、卡具、钢筋等)。

八、安全:整体安全无事故,所操作的作业面层,存在隐患的乙方提出,甲方整改,乙方不提出整改,擅自作业造成安全事故,乙方自行负责。

九、质量、安全、现场、工期造成不符合验收要求:

1)模板工程,钢筋加工绑扎符合验评标准,造成返工的赔偿材料价两倍。

2)乙方自行造成安全事故,甲方处罚1万—5万罚款。

3)现场必须接受监理、甲方及上级有关本行业的检查和造成罚款,乙方自行承担,工作人员必须佩戴安全帽,1名不带的罚款50元。

4)必须服从甲方现场管理,工作安排协调各项工程工作。

5)加班时不跟随负责人,每一次罚款500元。

6)工期延期甲方造成的可顺延工期,乙方造成每延期1天罚款5000元。

7)禁用少数民族人员,有少数民族人当时停工,核对身份证后,乙方自行无条件退场。

8)现场清理,楼内的每层清理,服从现场管理人员时间安排,超出1天不计,超1天后,现场管理人员可外雇人员清理,外雇费用从乙方承包费中扣除,以上的罚款每月发工资时扣除。

9)木工模板每层验收和钢筋的绑扎每层验收,班组负责人与甲方申请监理单位、建设单位、质量监督站委派人员验收,一次性验收不合格,罚款5000元。

10)构造柱钢筋移位,罚款500元。

本协议签字后生效,双方各执一份。

甲方:乙方(瓦工组):

**年月日

工程劳务承包合同(三)

甲方:

乙方:

兹有乙方承包甲方项目,根据《中华人民共和国民法典》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:

一、劳务承包项目:

二、承包期限:

三、承包费用:

四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。

五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。

六、承包期内乙方的职责、任务和要求:

(一)乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。

(二)在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

(三)具体职责、任务和要求:

七、合同的变更、解除或终止:

本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任:

(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。

(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。

十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。

甲方负责人签字:乙方负责人签字(印鉴):

(盖章)住址:

身份证件号码:

框架工程劳务承包合同书 篇24

甲方:

乙方:

兹有乙方承包甲方项目,根据《中华人民共和国民法典》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:

一、劳务承包项目:

二、承包期限:

三、承包费用:

四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。

五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。

六、承包期内乙方的职责、任务和要求:

(一)乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。

(二)在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

(三)具体职责、任务和要求:

七、合同的变更、解除或终止:

本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任:

(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。

(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。

十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。

甲方负责人签字:乙方负责人签字(印鉴):

(盖章)住址:

身份证件号码:

框架工程劳务承包合同书 篇25

工程劳务承包合同

甲方(工程承包人):

乙方(劳务承包人):

根据《中华人民共和国民法典》相关规定及有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致签订本合同,以资双方共同遵守。

第一条 劳务承包内容及合同价款

一、劳务承包项目名称:

二、劳务承包工作地点:

三、劳务承包范围及内容:

四、劳务承包方式

1、劳务承包项目实行工序劳务单价承包,详见本合同附表一。

2、工序劳务单价系包含为实施该工序所有子项目并缺陷修补中所需的一切劳务(包括劳务管理、劳务社会保障),小型辅助材料,小型施工机具和设备,现场管理,施工调遣,施工措施,生活设施,除营业税、城市建设附加税和教育附加费外的税金,施工结束后现场清理,其他应支付的必要费用,以及明示和隐藏的子项目等所有相关费用,成本节约形成的利润。工序劳务单价已得到双方确认。

3、已确认的合同单价双方已经充分考虑到了市场物价变动、暂停施工、施工风险等各种不利因素的影响,在本合同执行期间内一次包死,不再调整。

4、乙方实际完成劳务承包数量在甲方技术交底范围内以甲乙双方验工计量为准。

5、劳务承包合同总价为甲乙双方验工计量支付的各分项价款之和。

第二条 双方责任

一、甲方责任

1、为加强对乙方劳务人员的组织与管理,甲方授权成立现场管理机构 工程项目经理部,对本工程施工全过程实施全面管理。

2、负责办理征地拆迁及提供下列生产性临时设施:

a、生产性场地硬化 、料场;

b、生产性房屋;

c、生产性便道;

d、高压临时电力设施(出甲方主配电柜后的低压电路线路及设施由乙方提供,费用已含在劳务单价中),为乙方进场劳务作业创造条件。

3、负责编制实施性施工组织设计,全面负责技术、安全、质量交底和控制,负责施工测量和试验保障工作,负责对乙方有关特种作业劳务人员进行技术、质量、安全、工法、操作规程培训、考核。

4、负责按本合同约定及时提供甲供材料和机械设备。对进场原材料、设备、构配件、半成品、成品进行检验和试验,确保质量满足工程要求;对机械设备进行检查确保其处于良好的工作状态。

5、严格监督乙方劳务人员按照文明施工、安全生产要求进行生产作业、确保现场作业文明、规范和安全。

6、负责对乙方完成的工序作业质量进行检查、评定、验收,负责对已完工程及时组织验收。

7、负责将施工过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护知识如实告知乙方。

8、负责办理乙方已完劳务工程结算和完工决算。

二、乙方责任

1、乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人和相应的符合国家及甲方要求的施工机具设备,在接到甲方进场通知后 天内进场,并指派代理人(必须持有法人委托书原件)在现场进行管理。

2、乙方应经常对其劳务人员进行必要的安全、技能培训考核和参加甲方组织的培训、考核,对甲方培训、考核不合格人员乙方应及时予以更换或调整岗位。

3、乙方必须与进场工人签订劳动合同,并为其劳务人员办理各种社会保险,支付保险费用。

4、乙方必须接受甲方项目经理部的领导和监督检查。严格按照甲方技术交底和指令组织施工。乙方对甲方提供的交底或指令有疑义或发现有误的,应及时以书面形式向甲方有关人员提出,在甲方有关人员未同意更改或撤消前,乙方应无条件执行。

5、乙方应严格按照甲方技术、质量、安全交底进行作业,确保工程质量,不合格项目必须无偿返工,直到达到甲方验收标准为止,同时不减轻其合同工期责任。每道工序须由甲方人员检验认可合格后并通知允许进行下道工序作业后,方可进入下一道工序施工。

6、乙方对甲方供应到现场的材料、机械设备、标识标牌、未移交工程、测量桩物等应妥善保管并看护好,不得倒卖、破坏和移位。否则造成一切损失由乙方承担。

7、乙方应配合甲方及时进行劳务结算,质量、安全、进度检查,现场管理及施工资料收集,按时报送施工计划、甲供材料供应计划。

8、严格按甲方文明施工和安全标准工地的要求进行现场施工管理,遵守环境保护法律法规,乙方因不遵守相关法律法规和甲方有关指定对周边环境现状造成污染或破坏的由乙方负责处理并承担全部费用。

9、乙方在施工过程中如遇未探明的地下管线、文物等,应及时停止施工,妥善看管,并立即报告甲方,由甲方负责处理。对出现上述情况,因乙方不及时报告甲方且擅自继续施工,或报告甲方后未经甲方同意复工且强行施工,造成损失的,由乙方承担全部经济损失和法律责任。

10、未经甲方授权,乙方不得与工程发包人及有关部门建立联系。

11、乙方在施工中与第三方产生的债权债务及纠纷等问题由乙方自行负责处理,并承担责任和费用。

12、乙方对承担存在职业病危害的工程项目,应当按国家规定对职工履行告知宣传义务,配备必要的劳保用品,建立健全职业病防治责任制,对从事有职业危害的职工进行岗前、岗中和离岗健康体检和承担因职工犯职业病所需的医疗费用,妥善保管有关资料,同时向甲方和国家有关机构提供职业卫生档案所需资料和数据。

第三条 工 期

一、本合同劳务承包项目自 年 月 日开工,至 年 月 日完工,总日历工作天数为 天。在总承包期限内,乙方劳务承包的项目阶段性主要节点工期目标详见相关附表。

二、乙方不得擅自停工。乙方擅自停工3天以上(含3天)双方合同即告终止。

三、暂停施工。甲方在认为确有必要时,可指令乙方暂停施工,乙方必须按甲方指令停止施工,妥善保护已完项目,实施甲方处理意见后向甲方书面提出复工申请,甲方批准后方可继续施工。

第四条 质量要求

一、乙方劳务承包项目的质量应达到甲方要求的标准,其中合格率必须100%,整体优良率为95%,并且乙方应配合甲方达到整体创优目标及企业质量目标。

二、乙方应严格按照甲方技术、质量交底、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定标准。

三、甲供材料、构配件、半成品、成品、设备必须具有质量合格证,并经检验合格后方可用于本工程。甲方委托乙方自购的辅助性零星小型材料需经甲方检验合格后方可用于本工程,未经甲方许可乙方不得擅自代换任何材料。

四、隐蔽工程须严格按照工程质量验收规程予以验收,未经签证合格,乙方不得进行下道工序施工。如乙方擅自隐蔽,视为违约,甲方有权要求乙方打开检查,无论检查是否合格由此造成的费用增加和工期延误责任,由乙方承担。

第五条 安全责任

一、甲方负责向乙方进行安全技术措施交底。督促乙方制定安全保障制度和安全保障体系,随时检查乙方各项安全措施的落实和执行情况。

二、乙方配备专职安全管理人员和必需的安全设施及物资,并在施工中采取严格的安全技术、防护措施,承担由于自身安全措施不力或过失造成事故的行政、经济责任和因此发生的全部费用。

三、乙方应对其全部雇佣人员进行安全教育和安全技术交底,加强安全管理,所有现场施工人员必须自觉遵守甲乙双方各项现场管理规定。乙方违章作业,发生安全、质量事故造成人身伤害和财产损失,全部责任由乙方承担,同时甲方根据事故的严重程度将对乙方处以每次50~50000元经济处罚。

四、凡在既有公路、铁路、居民区附近施工以及爆破施工的工点,乙方必须设置施工安全员和警戒线,并确保既有公路、铁路的正常通行、居民区内人员财产不受损失,否则责任自负。

五、乙方应自费为其现场施工人员办理人身意外伤害保险,保险金额不得低于20万元/人(其中医疗保险不得低于4万元/人)。

六、除上述安全约定外,乙方尚需对甲方签订《安全施工承诺书》,相关条款同《安全施工承诺书》有冲突的,以《安全施工承诺书》条款为准。

第六条 材料、设备供应

一、材料供应

1、甲方供应的材料品种、限额消耗内供应价格和超耗部分扣款价格详见附表二。材料经双方点验签证后由乙方负责保管并合理使用。甲乙双方按乙方验工计价数量和附表二中的材料消耗标准核算甲供材料限额消耗数量,甲供材料数量节超考核按本合同和相关附表进行核算,超耗费用甲方将在支付乙方劳务计价款时直接扣除。

2、甲方供应的材料从工地领料点到乙方作业现场的运杂费已包含在劳务承包单价中。

3、乙方倒卖甲供材料的,按供应价格的200%向甲方支付违约金。

4、甲供材料以外的其他辅助性零星小型材料,甲方委托乙方自行采购。

二、设备供应

1、甲方负责提供的大型机械设备(如果有)详见合同附表三或合同附表一。

2、除甲方提供的机械设备(含租赁提供的)外的其他零星小型机具由乙方负责自带,费用已包含在劳务单价中。

第七条 劳务价款的结算与支付

一、乙方在本合同签订时向甲方一次性缴纳人民币(大写) 万元的履约保证金。甲方末次结算时一次性予以返还,履约保证金不计利息。

二、本合同劳务费用实行按月验工计价、年度清算、完工末次决算的方法进行结算付款,甲方不支付任何预付款项和计价外的费用。

三、验工计价按下列程序进行:每月25日以前双方对乙方当月完成符合质量要求并在甲方技术交底范围内实际完成的工程量进行计量,甲方现场技术员负责填制《工程数量计算单》和编制《已完工程数量表》。《已完工程数量表》经甲方项目部施工技术科长、质检科长、预算负责人、项目总工程师、甲方项目经理和乙方代理人共同签认后,交由甲方项目部合同预算部门按照甲乙双方签认的数量以及本合同约定单价编制《劳务计价表》。《劳务计价表》表经甲方项目部预算负责人、物资负责人、设备负责人、项目总工程师、项目经理和乙方代理人共同签认后生效。甲方项目经理和乙方代理人签认的验工计价单是甲方支付乙方劳务款的最终依据,甲方及乙方其余人员的签认均为过程签认,不具备法律效力。

四、甲方项目部财务部门每月凭生效的计价表,向乙方支付当月计价款的90%,竣工决算后累计支付到总计价款的95%,为防止潜在的工程质量问题,甲方预留5%的计价款作为质量保证金,保修期为 年(保修期以甲方与发包人的约定为准),保修期间乙方完成的工程出现质量问题,由乙方自费负责修复;如乙方在接到甲方返修通知(书面或口头通知)10天内尚未进行返修时,甲方可委托其他单位或人员修复,发生的费用从乙方的质量保证金中扣除,不足部分由乙方另行支付。超过保修期后,如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故时,则乙方必须承担由此造成的经济损失和法律责任。甲方预留质量保证金一律不计利息。

五、原则上按上述条款进行验工计价、清算、决算,如业主对甲方进度款延期支付,清算、决算延期进行,甲方账户被查封、政策突变等不可抗拒情况,劳务价款支付相应顺延,顺延时间最长不超过工程竣工结算验收合格后 年,顺延期间不计息不违约。(特别约定条款)

六、乙方原则上需在合同履行地开立银行账号,计价款除代发民工工资外应转账支付。特殊情况下甲乙可另行协商,但相应的手续必须完备。

乙方同意由甲方代为发放人员工资。乙方应于甲方劳务款支付前向甲方提供其人员当月工资表,甲方有权从当期应拨付给乙方的劳务款中扣除当期乙方全部人员工资,直接代为发放。

七、合同项目完工后,甲方负责对乙方进行末次验工计价,办理决算并签订《结算协议》,办理退场手续,终止合同关系,转入债权债务关系。

乙方施工工程项目完工后或撤场后三个月内必须与甲方办理结算手续并签订《结算协议》,如果乙方逾期未办理结算的,视为同意甲方单方面办理的结算手续。

第八条 违约责任和解除合同

一、甲方违约责任

1、因甲方征拆滞后、工程发包人、设计变更、不可抗力等原因造成乙方不能按合同工期完工,工期顺延但甲方不赔偿乙方损失。

2、因甲方原因造成工程质量不合格而返工重做的,按本合同约定的办法进行计价。

3、甲方违反本合同中关于劳务价款结算与支付中条款,顺延期满后按银行同期存款利率向乙方支付违约金,但最高额不超过欠款总额的 %。

二、乙方违约责任

1、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,向甲方支付3000元的违约金。

2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方按单项工程计价额的 %向甲方支付违约金。

3、乙方违背甲方指令、通知等文件或不执行甲方指令和通知等文件的,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。

4、乙方不执行甲方的停工指令或擅自复工,每出现1次向甲方支付违约金3000元,同时不免除乙方因此发生的赔偿责任。

三、乙方有下列情形之一者,乙方向甲方支付已完劳务价款总价3%的违约金,双方解除合同,乙方向甲方支付的履约保证金不予退还,造成犯罪的,交由司法机关处理。

1、乙方上场的人员、小型机具设备不能满足合同要求,严重影响合同履行的。

2、乙方施工质量达不到要求,甲方要求乙方无偿返工或修复,返工返修后仍达不到质量要求的。

3、乙方不按甲方安全交底要求进行施工;乙方安全措施、设施、物资不能保证施工安全;乙方现场施工工序失衡,已施作工程存在重大安全隐患或已造成重大安全事故的。

4、乙方施工进度达不到要求,合同约定节点工期未能实现严重影响整个合同段工程进度的。

5、倒卖甲方供应材料在10万元及以上的。

6、乙方以任何形式将本合同项目进行分包、转包的。

7、乙方以甲方及甲方项目部名义对任何第三方进行生产经营和施工管理活动的。

8、乙方擅自停工3天以上(含3天)的。

四、对因本合同第八条第3款原因造成合同解除的,乙方承诺自甲方终止合同通知书送达之日起5天日内将人员、设备、机具等全部撤出施工现场并承担撤场费用,同时向甲方移交施工场地,每逾期1天向甲方支付违约金30000元,同时在15天内办理完结算手续,否则造成的一切损失由乙方承担。乙方已完工程部分按第八条第3款规定计价。

第九条 纠纷解决办法

本合同履行过程中,如出现争议,双方应协商解决。协商不成,需提起诉讼时,双方约定采用下列第 种方式解决争议。

1、向甲方法人所在地人民法院起诉;

2、向甲方法人所在地铁路运输法院起诉。

第十条 附 则

一、本合同自甲乙双方签字和盖章之日起生效,双方办理决算后,合同关系即告终止。

二、本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为补充合同。

三、本合同正本一式三份,甲方二份,乙方一份。

四、本合同相关附表为本合同有效组成部分。

甲方: (签章) 乙方: (签章)

法定代表人: (签章) 法定代表人: (签章)

或委托代理人: (签章) 或委托代理人: (签章)

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

签订地点:

框架工程劳务承包合同书 篇26

甲方:

乙方:

根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包量: 项目 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程

4、工程质量要求:主体结构优良

5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行

6、劳务费单价:平方米单价300元人民币

7、工程类别:框剪结构

二、工程承包方式与范围

1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。

2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。

三、合同价款

1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行________年《____省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:

①一次主体结构承包单价200元2;

②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300元2。

2、基础按地下室的建筑面积100元2计算承包费。

3、承包范围外的零星用工,按50元工结算付款。

四、结算及付款

1、按甲方与中建一公司签定合同的相应条款参照执行。

2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在________年内付清。

3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。

4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。

5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。

6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。

2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。

3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。

4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。

5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。

6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。

(二)乙方职责及承诺

1、质量标准:合格。

2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。

3、安全生产:达标

(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。

(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。

(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。

4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。

5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。

6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。

7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。

8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。

六、文明施工

1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。

2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。

3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。

4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。

七、材料管理

1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。

2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。

3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。

八、违约、争议

1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。

九、其它

1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。

2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

十、补充协议

1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。

2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,____日内质保金全部无息返还完。

甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间:________年

乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话:____月____日

框架工程劳务承包合同书 篇27

发包方 (以下简称甲方)

劳务承包方 (以下简称乙方)

为了明确甲乙双方的合作权利和责任,保障工程实施及相关作业人员的安全,依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规,本工程具体情况,结合公司管理章程的相关规定,为明确双方权利、义务关系以及经济责任,经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。

第一条:工程概况

工程名称:_________________________________

结构类型:_________________________________

建筑面积:_________________________________

层 数:_________________________________

第二条:承包范围,内容及要求。

1、 经双方商定,乙方劳务承包本工程具体包括为:

乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐,做到工完料净场清,现场文明施工。

2、 工期要求

按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。

3、 质量要求

乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到合格质量等级,观感为好,当时不能定出结果的,必须待主体工程验收得出结论,方可结算全部劳务费。

第三条:安全要求

1、 乙方人员进入工地,必须进行安全上岗教育,佩戴好安全防护用品,提高本人安全意识,要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故,其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任,全部由乙方负责。

2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生,如有发生,不论有理无理,将对当事人双方各处罚5000元罚款,并送当地司法部门处理,后果自负。

3、 乙方人员应爱护财产及半成品,如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工,工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用,从乙方工资内扣除。

4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳,如岗位证书、执业资格证、保险费等。

第四条:承包形式,价款结算方式。

1、 承包形式为劳务承包。

2、 承包价款:承包范围的工程,经验收评定后,达到①按实际加工面积计算 元/平方米。

3、 结算程序

乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。

第五条:双方的权利和义务

1、 甲方的权利和义务

(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。

(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注:乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)

(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。

2、 乙方的权利和义务

(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。

(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。

(3) 乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。

(4) 乙方雇佣工人违章作业,违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故,乙方必须对其一切后果负责。

(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火,乙方对其后果负责。

(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失,由乙方负责。

(7) 乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。

(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。

第六条:违约责任

本合同双方不得违约,如有违约,违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失,尤其是质量违约,按有关条款执行;

第七条:合同生效、终止。

1、 本合同双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。

2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。

第八条:附则

1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。

2、 本合同未尽事宜,双方另议。由甲方工程项目部负责执行。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

框架工程劳务承包合同书 篇28

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包方式:包工包料、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围: 图纸设计中包含的所有墙面刮大白;天棚刮胶;楼梯间墙面刮腻子、乳胶漆饰面,地下室墙面防潮大白,现场在施工作业中所需的一切施工用具和生活用具。

五、施工费计算办法:内墙墙面刮防潮大白18元/m?,天棚刮胶7.5元/m?;楼梯间刮腻子、刷乳胶漆(涂刷二遍)17.5元/m?;地下室墙面防潮大白18元/m?,地下室天棚、墙面刮胶7.5元/m?,公建部分与标准层刮胶单价一致。以上价格为不含税价格,付款时提供收款收据。

六、工期要求:乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权对乙方予以相应处罚。

七、质量标准及验收要求:

1、乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,样板间要挂牌标明施工单位,以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后,经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收,检查内容:合同刮胶厚度为10mm,如有超出10mm厚度及时报项目部,由项目组织相关人员(模板班组)一起检查确认,并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因,确认是主体施工还是砌筑施工原因,否则不予找补。

2、乙方刮胶工程的施工质量,达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规方、天棚周边500mm宽上水平、阴阳角棚边上线)。

3、按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底,精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。

4、乙方在完成每一施工部位后,应醒目注明操作者姓名,便于追查责任。

5、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方须自费

修复至原状。

6、乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务,凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作,均由乙方无偿修复。

八、工程款支付方式:

1、C1、C2#楼天棚刮胶全部完成支付已完工程量工程款的70%;C1、C2#楼梯间及室内墙面等全部完成支付已完工程量工程款的70%;A11、A12#楼、A13#楼、24#车库地下室墙面及天棚等全部完成支付已完工程量工程款的70%,甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款,代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。除此之外,甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。

2、乙方承包的刮胶工程全部完工后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付到总工程量的85%;工程竣工验收合格后,并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的95%。剩余5%为质量保证金,两年后无息支付。结算此工程款项时,乙方只提供等额的收款收据,不提供任何发票。

3、工程款支付至以下账户: 开户行:

账号:

九、甲方的责任和义务:

1、为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。

2、向乙方提供具备施工条件的工作面。

3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验

5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十、乙方的责任和义务:

1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

5、妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具,损坏与遗失照价赔

6、每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。

7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。

十一、违约责任

(一)有下列情况之一,均属乙方违约:

1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的,

2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;

6、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。

对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿,并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。

乙方违反合同约定无故停工,或者施工质量不合格,未付的工程款甲方不再支付,因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿,并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。

(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

1、因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十二、其他:

1、为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由乙方采购,费用由乙方自理。

2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。

十三、争议解决方式

1、本合同未尽事宜双方协商解决,协商向甲方所在地法院诉讼。

2、争议通过诉讼方式解决的,如乙方败诉,甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用,都由乙方承担。

十四、文本和和生效

1、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,双方签字盖章后生效。

甲 方: 乙 方:

代理人: 代理人:

电 话: 电 话:

签订日期: 年 月 日

框架工程劳务承包合同书 篇29

发包人:_____________________________________

承包人:_____________________________________

分包工程名称:_______________________________

施工地址:____________________________区(县)

发包人(全称):________________________________

承包人(全称):________________________________

根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

第一条?工程概况及承包工作内容

1.1?工程名称:______________________________________________

1.2?工程概况:______________________________________________

1.3?分包工作内容:__________________________________________

范围包括:__________________________________________________

1.4?工程监理单位(全称):________________________________

第二条?作业人员

承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

第三条?合同工期

开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

第四条?合同价款

4.1?合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元

4.2?合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):

经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

4.2.1?本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

4.2.2?以年施工预算或年施工概算定额为依据:

①定额工资单价为:

瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;

砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;

水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;

②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;

③分项工程承包:

外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;

水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;

内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________.?

4.2.3?定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)

4.2.4?因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

4.3?对合同价款内容的明确:_______________________________________

第五条?合同价款的结算和支付

5.1?结算、决算资料:

5.1.2?承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5.1.3?有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5.2?合同价款的结算和决算:

5.2.1?发包人应于每月____日对承包人完成的?工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5.2.2?工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

5.3?合同价款的支付:

5.3.1?合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。

5.3.2?分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

5.3.3?合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

5.3.4?办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

第六条?安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6.1?安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

6.2?重大伤亡及其他安全事故处理:

6.2.1?发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

6.2.2?按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

6.3?对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.

第七条?工程质量、验收与保修

7.1?工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

7.2?承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原?因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

7.3?分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。

7.4?对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.

第八条?工期延误

8.1?对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。

a.因战争、_____、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;

b.设计变更和工程量增加;

c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;

d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;

e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;

f.发包人同意工期顺延的其他情况。

第九条?文明施工

9.1?发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

9.2?发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。

9.3?对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.

第十条?材料机具供应

10.1?本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________

承包人自备的工具为:______________________________________________?双方确认防护用具由______________承担。

10.2?由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

10.3?承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

10.4?对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________

第十一条?文物保护

对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。

第十二条?发包人的权利及义务

12.1?负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

12.2?负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。

12.3?负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

12.4?负责解决施工中存在或发生的技术问题。

12.5?负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。

12.6?负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。

12.7?负责组织工程的验收工作。

12.8?本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。

第十三条?承包人的权利和义务

13.1?承包人对与其确定劳动关系的`作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质?和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

13.2?承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

13.3?在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。

13.4?当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。

13.5?承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

13.6?承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。

13.7?承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。

第十四条?违约责任

14.1?发包人违约责任

14.1.1?由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

14.1.2?由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。

14.1.3?发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

14.1.4?发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

14.2?承包人违约责任

14.2.1?因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要?求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

14.2.2?承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

14.2.3?因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

第十五条?合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):

1.向北京_____委员会申请_____。

2.向___________人民法院起诉。

第十六条?合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

第十七条

本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。

第十八条

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。

在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

甲方(盖章):?乙方((盖章):

合同签订时间:?年?月?日

框架工程劳务承包合同书 篇30

发包方(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:

该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

二、本合同期限:

从×年××月起至×年*月止。

三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良

四、劳务管理费的上缴及付款方式:

1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。

五、乙方的职责

1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责:

1、全面履行××公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。

七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

年 月 日 年 月 日

一键复制全文保存为WORD