承包建筑合同书怎样写(精选3篇)
甲方:
乙方:
经甲、乙双方在“平等、自愿、互惠、互利”原则下,双方协商一致,将甲方一栋以全带资包工包料的方式承包给乙方施工。为确保双方利益,特订立如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程地点及工程结构:
1、工程地点:通羊镇洋都村九组前与鑫达建材市场之间的菜园地。
2、工程结构:一层空架,层高内空4.2米,二至七层砖混节后住宅,层高3米(具体按甲方提供的施工图纸为准)。
二、承包范围:
1、建筑承包期工程范围为设计图纸所示的全部内容。乙方必须严格按设计图纸及相关建筑规范作规定的要求施工,包括房屋一面贴外墙砖,正面贴砖,东面压光,西北面水泥磨砂。如达不到设计要求及国家相关规定的要求质量标准,因此而造成的一切经济损失由乙方承担。
2、空架卷闸门、入户门、塑钢窗等选用中等材料,乙方负责购买材料,制作、安装,水电由甲方负责。
三、甲、乙双方的责任:
1、甲方负责施工场地及进场路面平整,水、电、路三通。尽可能地不影响工程正常施工。
2、乙方负责路面施工时损坏的维修工作。甲方负责做好与当地组民的关系,不得与组民发生任何影响双边关系的纠纷。
3、本栋因暂无证件建筑,如有执法部门要求拆除,所有一切经济损失由甲方承担。
四、本工程及工程款结算方式:
1、本工程按包工包料每平方700元人民币价格与乙方结算工程款。包括化粪池、水沟,上面楼梯房每一个补壹万元给乙方。
2、工程面积计算,整栋房屋为一层空架,二至七层砖混结构,按实做面积计算。
3、房屋漏水及立体质量在三年保证期内,由乙方负责维修(维修范围不包括用房户使用不当造成的质量损坏问题)。
4、甲方可用房屋抵现金付给乙方,甲方将四至七层按单元均价每平方米人民币2180元计价抵工程款给乙方,由西边往东边顺序。
五、工程工期交付使用期限:
1、延期:原则上乙方不得延期开工,如遇政策调整因素,计划重大变更不可抗力因素,可延期开工(一个月)。工期从开基到完成为(拾个月时间日)迟一天罚款贰佰元。
2、停工:甲方确有必要,可要求乙方暂停施工,乙方应按甲方要求停工,并妥善保护已建工程,停工期间的工期相应顺延,如有部门干涉等因素,甲方要求乙方停工,每次不得超过15天。
3、工程因变更设计或增加工程量,或不可抗力因素造成停工的,并办理现场签证后,甲方应给予乙方相应顺延工期,非以上因素,工程不能按约定工程交付,由乙方承担违约责任损失。
六、工程材料进场:
为保证工程质量,严禁禁止不合格材料进入工地,使用不合格建筑材料,所使用的建筑材料,必须有生产厂家的出厂合格证,甲方对进场材料存在质量怀疑,乙方必须和甲方共同在现场取样送检测部门检测,检测合格后才能用于本工程。
七、乙方应经常教育工人遵章守规,文明安全地进行施工,进工地必须配带安全帽,酒后严禁进工地,对新进工地工人必须达到培训合格后再上岗施工,要做好班前安全施工技术交底。
1、高空作业必须系安全绳,如果发生安全事故,一切责任由乙方负责承担。
2、乙方所参与本工程施工的人员,乙方必须为工人办理2份,意外事故保险投保,费用由乙方处理,保单送乙方备份。
3、本合同履行中若发生争议,若未尽事宜,可由甲、乙双方共同协商解决,协商不成可通过当地人民法院处理。
4、本合同签字生效,如有一方违约赔偿对方叁拾万元整,本合同一式贰份,双方各执正本一份。
5、本合同自签订之日起生效至结算工程款后自然失效。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
发包方(甲方):________________________
承包方(乙方):________________________
按照《中华人民共和国民法典》、《建筑装饰装修管理规定》和其它法律、法规,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、承包范围:
1.4、承包方式:
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日开工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程质量:
1.7、合同价款(人民币大写):______________________________
第2条甲方工作
2.、开工前____天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方____份。
2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部问办理相应审批手续。
2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第3条乙方工作
3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决有乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条关于工期的约定
4.、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。
第5条关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(30-88)等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定_________标准。
5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.、双方商定本合同价款采用第____种:
(1)固定价格。
(2)固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。
(3)以可调价格:按照深圳市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
拨款分____次进行,拨款____%金额
6.3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在____天内,
结清尾款。
第7条关于材料供应的的约定
7.、本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
相关的合同范本
·英文建筑合同·房屋建筑装修施工合同·建筑工程施工安全合同协议书
·建筑安装施工合同·国际土木建筑工程合同·标准建筑工程施工合同范本
7.2、凡由乙方采购的村料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第8条有关安全生产和防火的约定
8.、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条奖励和违约责任
9.、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一大,按付款额的____%支付滞纳金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作为奖励。
发包方(甲方):________________________
承包方(乙方):________________________
年月日
建设工程设计合同(一)(示范文本)(民用建设工程设计合同)
工程名称:__________________
工程地点:__________________
合同编号:__________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________
发包人:__________________
设计人:__________________
签订日期:__________________
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
二○○○年三月
发包人:________________
设计人:________________
发包人委托设计人承担_____________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
--------------------------------------------
|||建设规模|设计阶段及内容||||
|序号|分项目名称|-----|--------|估算总投资|费|估算设计费|
||||建筑面积|||(万元)|率|(元)|
|||层数|2|方案|初步设计|施工图||%||
||||(m)|||||||
|--|-----|--|----|--|----|---|-----|-|-----|
|||||||||||
|--|-----|--|----|--|----|---|-----|-|-----|
|||||||||||
|--|---------------------------------------|
|说||
|明||
--------------------------------------------
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
-------------------------
|序号|资料及文件名称|份数|提交日期|有关事宜|
|--|-------|--|----|----|
||||||
|--|-------|--|----||
||||||
|--|-------|--|----||
||||||
-------------------------
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
-------------------------
|序号|资料及文件名称|份数|提交日期|有关事宜|
|--|-------|--|----|----|
||||||
|--|-------|--|----||
||||||
|--|-------|--|----||
||||||
-------------------------
第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。
-------------------------------
||占总设计费|付费额|付费时间|
|付费次序||||
||%|(元)|(由交付设计文件所决定)|
|------|-----|---|------------|
|第一次付费|20%定金||本合同签订后三日内|
|------|-----|---|------------|
|第二次付费||||
|------|-----|---|------------|
|第三次付费||||
|------|-----|---|------------|
|第四次付费||||
|------|-----|---|------------|
|第五次付费||||
-------------------------------
说明:
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:_________________
6.2.3设计合理使用年限为__________年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_______________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8本合同一式_____份,发包人_____份,设计人_____份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项:_________________
发包人名称:_________________设计人名称:_________________
(盖章)(盖章)
法定代表人:_________________(签字)法定代表人:_________________(签字)
委托代理人:_________________(签字)委托代理人:_________________(签字)
住所:_________________住所:_________________
邮政编码:_________________邮政编码:_________________
电话:_________________电话:_________________
传真:_________________传真:_________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
银行帐号:_________________银行帐号:_________________
建设行政主管部门备案:_________________鉴证意见:_________________
(盖章)(盖章)
备案号:_________________经办人:_________________
备案日期:_________________年月日鉴证日期:_________________年月日