高层建筑钢筋购销协议书
需方: (以下称甲方)
地址:
供方: (以下称乙方)
地址:
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条 钢材品种、规格、材质
第二条 合同金额
(一)合同总价暂定:(大写) 元,¥ 元;
(二)付款时间与方式:
甲方每次付款时,乙方需提供正规发票,并作为付款的前提条件。
(三)在合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解,乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付,并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方同意不追究甲方逾期付款责任,并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。
第三条 钢材数量按第 条规则计算
1.现场设置地磅,按实测吨位计算。
2.圆钢以过磅数量为准;螺纹钢现场点数,计算延长米数,按每米理论重量计算吨位。若现场抽验的每米实际重量误差小于理论重量的97%时,按每米实际重量计算(如不符合工程质量要求,甲方有权拒绝接收)。
第四条 交货规定
(一)甲方至少提前三天通知乙方,乙方应按通知要求时间按时交货。因乙方原因使甲方停工待料,给甲方造成的经济损失由乙方承担。
(二)乙方送货至 工地,甲方联系人 联系方式 ,到工地的运费由乙方承担,卸车的费用由甲方承担,在运输途中的安全及责任由乙方负责。
(三)乙方交货时提交送货单,本批次的材质检验单及相应钢材,乙方钢材送到现场后,甲方当场办理验收手续。
第五条 验收方法
现场由监理和甲方按规范标准见证取样、送检。
第六条 甲乙双方的权利和义务
(一)甲方负责每月提交一次钢材用量计划,提前叁天向乙方提供所采购的详细数量、规格型号清单及到货日期。在收到乙方准确到货时间通知后组织验收、收货。
(二)甲方按照约定的付款方式向乙方支付款项。
(三)乙方所交货物品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方不能利用的,乙方应负责包退、包换。由于上述原因导致延误交货时间,按第六条中第(四)款执行。
(四)乙方延迟供货,每天按本合同暂定总价款的 %支付违约金。乙方以任何理由拒绝供货的,按本合同暂定总价款的 %向甲方支付违约金。甲方也可主张损失赔偿,乙方延迟或拒绝供货给甲方造成的损失包括但不限于工期违约、赔偿(罚款)损失、班组停(窝)工赔偿损失、租赁设备租杂费损失、管理成本增加带来的损失、更换供应商的损失、物价上涨损失等。
(五)乙方延迟供货超过三日或两次以上未能按时供货,甲方有权解除合同,乙方应按照第六条中第(四)款赔偿甲方损失。
第七条 产品价格如需调整,必须经双方协商。如乙方因价格问题而擅自延期交货,或停止供货时,按第六条第(四)、(五)款执行。
第八条 为了便于甲方对合同履行实施有效监控,乙方必须于每月28日前将供货、收款、欠款等情况以传真形式送至甲方,并进行电话确认,甲方传真号为 。
第九条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应于五日内向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由,在取得对方相关许可证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应友好协商解决,若协商不成,应向 人民法院起诉。
第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定内容全部履行完毕时自动失效。
第十二条 合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲乙双方协商,另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
第十三条 本合同一式 份,由甲、乙双方各执正本一份、副本 份。各份协议文本具有同等法律效力。
乙方收款单位:
乙方收款银行名称:
乙方收款银行帐号:
乙方指定收款人姓名:
身份证号码:
乙方提供的收款单位为本合同中乙方全称。收款单位必须与“合同签订单位名称”一致。此表必须填写。一律要求支票支付,杜绝现金交易行为。
特别说明:甲方项目部工程技术专用章仅限所涉及工程技术资料专用,仅对本合同相关事项及其他工程技术资料有效,除此之外的其它事宜处理均属越权,甲方不予认可,对甲方不产生法律效力。
甲方:(盖章)
委托代理人:
联系电话:
公司地址:
传 真:
年 月 日
乙方:(盖章)
委托代理人:
联系电话:
公司地址:
传 真:
年 月 日
需方:(以下称甲方)地址:供方:(以下称乙方)地址:
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条钢材品种、规格、材质第二条合同金额
(一)合同总价暂定:(大写)元,¥元;
(二)付款时间与方式:甲方每次付款时,乙方需提供正规发票,并作为付款的前提条件。
(三)在合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解,乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付,并共同承担资金风险。
由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方同意不追究甲方逾期付款责任,并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。
第三条钢材数量按第条规则计算
1.现场设置地磅,按实测吨位计算。
2.圆钢以过磅数量为准;螺纹钢现场点数,计算延长米数,按每米理论重量计算吨位。
若现场抽验的每米实际重量误差小于理论重量的97%时,按每米实际重量计算(如不符合工程质量要求,甲方有权拒绝接收)。
第四条交货规定
(一)甲方至少提前三天通知乙方,乙方应按通知要求时间按时交货。
因乙方原因使甲方停工待料,给甲方造成的经济损失由乙方承担。
(二)乙方送货至工地,甲方联系人联系方式,到工地的运费由乙方承担,卸车的费用由甲方承担,在运输途中的安全及责任由乙方负责。
(三)乙方交货时提交送货单,本批次的材质检验单及相应钢材,乙方钢材送到现场后,甲方当场办理验收手续。
第五条验收方法现场由监理和甲方按规范标准见证取样、送检。
第六条甲乙双方的权利和义务
(一)甲方负责每月提交一次钢材用量计划,提前叁天向乙方提供所采购的详细数量、规格型号清单及到货日期。
在收到乙方准确到货时间通知后组织验收、收货。
(二)甲方按照约定的付款方式向乙方支付款项。
(三)乙方所交货物品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方不能利用的,乙方应负责包退、包换。
由于上述原因导致延误交货时间,按第六条中第(四)款执行。
(四)乙方延迟供货,每天按本合同暂定总价款的%支付违约金。
乙方以任何理由拒绝供货的,按本合同暂定总价款的%向甲方支付违约金。
甲方也可主张损失赔偿,乙方延迟或拒绝供货给甲方造成的损失包括但不限于工期违约、赔偿(罚款)损失、班组停(窝)工赔偿损失、租赁设备租杂费损失、管理成本增加带来的损失、更换供应商的损失、物价上涨损失等。
(五)乙方延迟供货超过三日或两次以上未能按时供货,甲方有权解除合同,乙方应按照第六条中第(四)款赔偿甲方损失。
第七条产品价格如需调整,必须经双方协商。
如乙方因价格问题而擅自延期交货,或停止供货时,按第六条第(四)、(五)款执行。
第八条为了便于甲方对合同履行实施有效监控,乙方必须于每月28日前将供货、收款、欠款等情况以传真形式送至甲方,并进行电话确认,甲方传真号为。
第九条
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应于五日内向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由,在取得对方相关许可证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应友好协商解决,若协商不成,应向人民法院起诉。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定内容全部履行完毕时自动失效。
第十二条合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲乙双方协商,另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
第十三条本合同一式份,由甲、乙双方各执正本一份、副本份。
各份协议文本具有同等法律效力。
乙方收款单位:乙方收款银行名称:乙方收款银行帐号:乙方指定收款人姓名:身份证号码:乙方提供的收款单位为本合同中乙方全称。
收款单位必须与“合同签订单位名称”一致。
此表必须填写。
一律要求支票支付,杜绝现金交易行为。
特别说明:甲方项目部工程技术专用章仅限所涉及工程技术资料专用,仅对本合同相关事项及其他工程技术资料有效,除此之外的其它事宜处理均属越权,甲方不予认可,对甲方不产生法律效力。
甲方:(盖章)委托代理人:联系电话:公司地址:传真:年月日
乙方:(盖章)委托代理人:联系电话:公司地址:传真:年月日
发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方):
甲方把尚泽紫金公馆2#、9#楼及地下室模板工程发包给乙方施工,为明确双方责任,恪守信用,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《合肥市建筑安装工程承包合同条例》及有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,以保质、保量、安全的完成本工程,经双方协商一致,达成如下补充协议条款,以资共同遵守。
一、工程概况
二、承包性质及范围
1、承包性质:包工不包料。(包括范围:圆钉、铁丝、手持电动工具、连接至三级配电箱的电缆线等一切与木工有关的配套材料在内)。
2、承包范围:本工程的木工工程,具体包括:①主体结构和二次结构以及临时设施的所有配模、排架搭拆、支模、拆模等木工全工程。②测量放线的预留洞口,厨房烟道、卫生间、管道井等的预留洞口模板安、拆及二次支模(厨房烟道的预留洞口模板暂不拆除,等至安装烟道时再拆除)。③柱及墙板定位钢筋焊接,预制构件模板制作等所有模板工程。④材料进、出场的上下车,场地内材料运输。⑤方木、多层板等材料使用结束后的清理、起钉、指定地点堆码整齐工作。⑥外架槽钢层的木板封堵及人货电梯接料平台木板铺设、拆除(另计),预留槽钢钉木盒、加固槽钢用的大头楔加工工作。⑦预埋拉墙筋、过梁、构造柱钢筋的打眼工作。⑧各种加工机械和二级配电箱后面的所有电缆线及三级配电箱、灯具等。⑨楼层、现场所用废料清理堆码工作。⑩现场需要木工配合的工程量。所有与木工有关的工程均包含在承包范围内,不另外计算工程量。
三、工程承包价格及计算方法
1、工程承包价格:主楼为正负零以上砼模板接触面积24元/㎡,主楼地下车库砼模板接触面积26元/㎡,地下车库(地下车库分人防地下车库和非人防地下车库)砼模板接触面积27元/㎡.此价格已包含了乙方所承包范围以内的所有内容。临时点工技工 元/天、壮工 元/天。
2、面积计算方法:按实际砼模板接触面积为准。
四、工程款的支付方法
1)、1~9层生活费由甲乙双方协商解决,9层以上按每月每人20xx元生活费,班长10000元。2)结构封顶后付完成工程量的50%工程款。3)主体结构验收后付至已完成工程量的70%工程款。4)脚手架拆除完及内外粉刷结束付已完成工程量的80%工程款。
5)在本工程全部完成竣工验收合格后付至总价的92%工程款,剩余的8%壹年内付清。6)跨年度时春节前付已完成工程量的85%工程款。7)其它时间在所承包的工程未完成前中途除特殊情况外,不另行支付工程款。
五、工程质量要求及奖罚措施
1、工程总体质量要求:本工程质量等级要求为一次性验收合格。
2、单项质量要求(模板):轴线位置偏差不得超过5mm,楼板标高偏差不得超过5mm,截面内部尺寸基础不得邻居并10mm,柱、梁、板不得超过5mm,层高垂直度偏差不得超过5mm,相邻两板高低差不得超过3mm,表面平整度不得超过5mm。所有项目质量必须符合规范要求。
3、奖罚措施:总体质量达不到合格标准,甲方按协议价的百分之拾对乙方进行罚款,单项质量要求经检查达不到上述质量要求的,按每项每处200元进行处罚(处罚的金额在班组每月发放的工程款中扣除),由于达不到总体及单项质量要求,由此造成返工的相关材料、人工及工期延误由乙方负责(材料按乙方实际使用的数量,按甲方实际采购价格在工程款中扣除)。
4、混凝土浇过程中,模板若出现大的涨模(漏出的混凝土要及时清理上去用,否则要加倍处罚),每处罚款500元。
六、工程进度要求及奖罚措施
1、工程进度要求:工期按项目部总体进度计划和周期进行计划来完成。具体穿插由项目部各班组合理协调。
2、进度协调:乙方应绝对服从甲方现场施工负责人员的进度计划安排,不得以任何理由拖延工期,配合其他班组的合理施工。
3、奖罚措施:上述工期在不影响下一道工序施工的条件下,按实际工期每层延迟一天罚贰仟元整,连续二层达不到工期要求的,甲方有权单方解除合同并安排其他班组进行施工,乙方必须无条件退场,所完成工程量在本工程全部竣工后一个月内进行结算,按结算价80%支付工程款,余款20%工程款以赔偿甲方因此而造成的损失,不在支付给予乙方。因甲方材料或其他班组延迟工期而造成乙方工期延迟的不计算在乙方实际工期内。如乙方所承建的分项工程因质量原因通不过甲方、监理质量验收,造成返工而造成工期延迟的或人员不够,所延迟的时间应计算在乙方的实际工期内。
4、施工人员严重不足时,除给予不足规定人数量每人每天200元处罚以外,在差额三天仍然补不齐人员时,甲方有权另行增加人员或收回部分乙方所承包面积或强行解除合同。
5、甲方根据施工图及施工说明,在施工前向乙方进行施工技术、质量要求和验收标准的交底工作。并按此要求进行施工,并达到本协议的质量等级。
6、乙方在施工中应随时接受建设方、监理方、甲方的监督检查和管理,并为其提供方便。
7、乙方清包工程项目完成后,甲方按验收规范进行验收评定。因乙方原因未达到协议规定的质量等级的,乙方必须返修,直至达到协议规定的质量等级,乙方应承担由此返工造成的人工、材料、工期等费用以及其他损失。
七、安全生产与文明施工
乙方所有进场施工人员必须正确佩戴安全帽、安全带,在进场当天必须到工地安全员处办理三级安全教育并交身份证复印件一份。乙方施工作业人员在工地内如发生偷盗工地内部财物,甲方将按每次5000~10000元进行处罚,并送公安机关,同时必须在当天清退偷盗人员出场。乙方在施工过程中要安全生产、文明施工,若发生安全事故,小事故由乙方自行承担一切于之有关的责任和费用(8000元以下乙方承担,8000元以上甲乙双方协商解决),若发生大的安全事故,由根据情况协商解决。因乙方的原因导致其他工种发生质量和安全事故的,乙方应承担相应责任和一切费用,费用将在工程款中扣除。乙方自备安全帽(在公司领用每顶按20元,工程完成不返还)。凡在施工现场不戴安全帽的每人每次罚款50元,班组长每次罚款100元。乙方人员必须遵守甲方项目部各项管理规章制度,对甲方、监理、业主等提出的问题和要求不得顶撞或无礼貌行为,有问题时无条件按要求整改到位。杜绝随意大便,如发生打架斗殴第一次处罚5000元,第二次发生清除出场,所完成工作量工资按80%结算,造成严重后果的交公安部门处理。乙方在施工过程中,要做到工完料净场地清,所有不用的材料要放到甲方指定的位置堆码整齐,包括楼层上各种废料。
八、违约责任
1、施工期间,由于非乙方原因造成的延误时间,经甲方核实后,工期应顺延。
2、由于乙方原因造成工期延误,或出现质量及其他管理混乱等问题,甲方有权单方面解除合同,终止乙方施工,乙方必须无条件退场,所完成工程量在本工程全部竣工后一个月内进行结算,按结算价80%支付工程款,余款20%工程款以赔偿甲方因此而造成的损失,不再支付给乙方,如乙方因工程承包价格问题发生停工或者中途退场等一切违反合同行为需赔偿甲方每栋楼最低十万元违约金。
3、乙方在施工过程中,无故半途而废,擅自出走,或施工人员严重不足,造成工程工期严重拖延,对于未结算部分作罚设处理。造成严重后果的,将追究乙方相应责任。
4、协议期内,乙方由于违反国家的法律、法规,严重违反公司的有关规章制度或造成严重的工程质量、安全、设备事故,乙方应负责赔偿甲方的一切可计损失。
5、在施工期间,班组长或班组代班不得脱离现场,有事外出须项目经理批准后方可外出。
6、协议执行过程中,发若发生争议,且通过协商不能解决,则由合同管理机关仲裁解决。
九、材料需求计划
乙方所需求材料必须提前七天上报甲方并数量要准确真实,以便甲方及时组织采购。
十、劳保用品发放
安全帽、雨衣、雨鞋、手套等劳保用品乙方自理。
十一、补充条款
1、班组施工作业人员超过55岁的需有身体健康证明,对于不能胜任此项工作的及自身原因造成事故的由乙方自已负责一切责任。健康证的费用由乙方自已支付。
2、混凝土浇筑时,若涨模造成混凝土浪费,一切损失由乙方负责。
3、班组进场前需向甲方交纳10000元工程保证金,如乙方遵守合同条款保证金在主体结构上至一层时予以退还。
本协议经双方签字后生效,甲方双方各执一份。
发包人(签章) 承包人(签章)
电话: 电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日