弱电工程安装合约书（通用7篇）
建设单位： (简称：甲方)
施工单位： (简称：乙方)
经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方位于 弱电系统工程的安装，并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定，结合本工程具体情况，经过协商，双方达成如下协议。
一、 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程内容：
1.4 工期要求： 年 月 日 至 年 月 日。
1.5合同价款：人民币小写:￥ 元正，大写: 元正。
1.6系统主要设备配置清单，详见附件表。
二、 甲乙双方工作
2.1、甲方工作
2.1.1 施工场地具备开工条件，提前一周通知乙方进场。
2.1.2 开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。
2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。
2.1.4系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。甲方负责建筑物内的坚井桥架，PVC管道并在管道内穿上铁丝，两端用防沙堵头保护。施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调，确保工程顺利进行。
2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定，不得擅自拆装系统设备及终端，如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
2.2、乙方工作
2.2.1 乙方负责施工及场地的防护工作，并执行甲方现场管理规定。
2.2.2 乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。
2.2.3施工安全由乙方负责。
三、工程款支付金额和时间
3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%，小写：￥ 元正，即大写： 元正;设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写：￥ 元正，即大写： 元正;工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%，小写：￥ 元，大写： 元正。
3.2、在甲方款项未付清之前，设备所有权归乙方。
3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户：宣威市荣信科技有限公司。
四、变更设计
4.1、甲方变更设计应在七天内通知乙方，因未及时通知造成的损失由甲方负责，变更在双方确认生效后执行。
4.2、乙方涉及到变更设计、原材料的更换或合理化建议，必须经甲方同意后才能施工。
五 、竣工结算
按合同单价制结算，如遇甲方土建主体或设计变更原因产生的变更，按变更增减结算。
六、违约责任：
6.1、乙方质量达不到设计要求，乙方无条件返工达到设计要求，工期不得顺延，所造成的损失由乙方负责。
6.2、如甲方不按合同约定付款，则每超过一天按合同总金额的0.2%支付违约金给乙方，并工程施工工期顺延。
七、保修方式：乙方对所提供的硬件设备保修一年，包括技术服务培训一次。人为与自然不可抗拒力量因素除外，终身有偿售后服务，在接到用户报修电话48小时内积极响应，重大问题72小时内解决。
八、争议的解决
8.1、双方友好协商。
8.2、由人民法院按司法程序解决。
九、未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
十、其它补充内容
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包单位：_________(以下简称甲方)
承包单位：_________(以下简称乙方)
甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律法规的规定，双方经过充分协商，就乙方向甲方承包工程(以下简称“本工程”)事宜达成一致意见，特订立本合同，双方共同遵守。
一、工程名称、安装地点、承包内容及工程范围：
工程名称：___________________________
安装地点：___________________________
承包内容：___________________________
工程范围：___________________________
二、工程期限：
1、本工程总工期为60天，自甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起至双方进行工程验收签订《工程验收合格证明书》之日止。
2、本工程的管线敷设施工日期为甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起________内完成，设备安装由设备到达安装地点起________内完成。
三、工程承包方式：
乙方以(总承包
四、本工程总造价：
合计人民币_______________元整，小写：￥_______________元。
五、付款方式：
签订本合同后2个工作日内，乙方安装人员进场施工前，甲方必须向乙方支付人民币_______________元整。
六、工程验收方式及验收标准：
本工程必须符合GB/T50312-20__《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》标准进行施工，工程调试完毕，乙方交付甲方使用时，甲方采用甲乙双方同时在场系统通电运行的形式进行工程验收，以符合国家文化部标准《歌舞厅扩声系统声学特性指标与测量方法》标准/施工质量视为验收合格，并签订《验收合格证明书》。
七、工程维护：
本工程管线敷设施工开始至整项工程完工期间地线路安全维护由乙方负责。
八、双方责任：
1、甲方必须按时按期给乙方支付工程款，如因甲方单方面原因未按合同规定支付工程款，乙方有权将工期顺延。
2、乙方应根据甲方提供的施工场地图纸、配套设备清单、技术资料、装修装饰资料及施工现场环境等，做好施工前准备。
3、甲方应设立现场监理及技术支持人员，以监督乙方施工进度和施工质量，并对相关高技术性工作作出指导。
4、乙方必须依照合同规定的期限对工程施工、竣工，并定期向甲方汇报施工情况和工程进度，甲、乙双方保持紧密的沟通和联系，保证工程如期完工。
5、工期对乙方具有强制性，除因业主方及其他施工部门过失造成的客观因素直接影响到施工进度外，乙方不得借故怠误工期，否则甲方有权扣减工程款或要求停工，甲方追究乙方因工程延误所造成的一切损失。
6、乙方在工程中使用的材料，包括金属桥架、各类线管、线材等必须符合国家规定及甲方提出的具体要求，否则甲方监理有权不予验收。
7、施工过程中，乙方必须严格按照施工规范进行，甲方监理在施工过程中发现有违规行为乙方必须及时更正，对拒不更正的施工部分而造成的返工，乙方须承担经济责任，如造成工期延误的还须承担相关责任。
8、保证施工质量，乙方在工程验收前应无偿修理出现的质量问题或甲方发现的不符合合同约定的工程部分。
9、施工期间，甲方应派员对工程进度、施工质量进行监督和检查，如发现问题必须及时知会乙方并要求整改，保证工程进度和施工质量符合双方订立的指标。
10、乙方承包的本工程项目，不得随意分包或转包给第三方，乙方在安装工程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。
11、乙方必须保证施工期间排污及噪音的控制，保证施工对周围环境的影响应符合有关环境保护法律、法规的规定。在施工的同时应保证施工安全，用电安全，并确保符合有关用电规定，保障施工人员的生命、健康以及毗邻施工现场居民的财产安全。
12、工程竣工后，甲方在合同规定期限内应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工的工程进行验收，验收合格，甲、乙双方及业主或业主委派的主管部门三方签订《验收合格证明书》。
13、乙方必须对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件以及争议进行处理。
14、乙方应对施工人员做好安全施工的教育，对违规施工而造成的人身伤害由乙方自理。
九、违约责任：
甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任，应视为违约。违约的一方应向另一方支付违约金，如违约的行为造成工程延误损失的，违约方应当赔偿有关损失。
十、其他：
1、本合同签订后，甲、乙双方如因合同条款或履约过程中发生争议，双方应当友好协商解决，经协商未能解决的，任何一方可以向当地主管机关提出调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院提出起诉。
2、本合同如有未尽之事宜可由甲、乙双方协商解决或另行签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同一并保存，均具同等法律效力。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，《设备清单》、《施工图纸》、《施工许可证明书》、《验收合格证明书》、《工程系统测试报告》、《工程系统使用说明书》以及有关图表、资料、双方洽谈内容的记录都是据以安装和施工的技术资料，视为合同的组成部分与本合同一并装订，均具同等法律效力，自双方签名、盖章，乙方支付工程预付款起即时生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
甲方：_________
乙方：_________
本协议由甲乙双方磋商同意，甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用，委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约：
一、合同期限
合同期限自________年____月____日至________年____月____日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：
二、服务内容
弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件;
三、服务要求
1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。
2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内(特殊情况除外)赶到甲方公司尽快排除故障;
3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装;
4、乙方在合同期间内，定期(每月最少提供两次)上门进行保养维护及优化作业
5、若合同以外通知的特殊作业(如新增点位，新增布线)等由乙方另行报价。
6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。
四、维护费用
甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、系统、防雷系统，详细清单见附件;综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费_(6500.00)陆仟伍佰元整___元，周期为12个月，共计柒万捌仟园整(78000.00)元。
五、支付方式
维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的50%即(36000.00元)叁万陆仟元整，合同到期后十天内支付总款项的50%即(36000.00元)叁万陆仟元。
六、双方责任
(1)甲方责任
1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。
2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务;
3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务;
4、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复;如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。
(2)乙方责任
1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露第三方知道;
2、乙方在维护过程中需满足甲方的正当要求，保障弱电系统及其他相关设备的正常运行。
七、其他事项
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
合同编号：_________________
甲方：_________________地址：_________________电话：_________________联系人：_________________传真：_________________邮编：_________________
乙方：_________________地址：_________________电话：_________________联系人：_________________传真：_________________邮编：_________________
甲乙双方为_________________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_________________3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1)完成_________________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约__________________米金属桥架安装;约__________________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)__________________元整(__________________)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。
工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。
但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
签约时间：__________________签约地点：__________________
发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方)
甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律法规的规定，双方经过充分协商，就乙方向甲方承包 工程(以下简称“本工程”)事宜达成一致意见，特订立本合同，双方共同遵守。
一、工程名称、安装地点、承包内容及工程范围：
工程名称
安装地点：
承包内容：
工程范围：
二、工程期限：
1、本工程总工期为 60 天，自甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起至双方进行工程验收签订《工程验收合格证明书》之日止。
2、本工程的管线敷设施工日期为甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起 内完成，设备安装由设备到达安装地点起 内完成。
三、工程承包方式：
乙方以 (总承包
四、本工程总造价合计人民币 元整，小写：￥ 。
五、付款方式：
签订本合同后 2 个工作日内，乙方安装人员进场施工前，甲方必须向乙方支付人民币元整，小写：￥ )作为工程预付款，乙方收到甲方支付的工程预付款后 个工作日内开始组织施工队伍进场;施工队伍进场后 个工作日内甲方向乙方支付人民币 元整，小写：￥ )作为施工进度款;管线敷设施工完成后 2个工作日内甲方向乙方支付人民币 元整，小写：￥ )作为施工进度款;设备安装完成后甲方一次性向乙方结清余下款项人民币 元整，小写：￥ )，所有款项结算完毕。
六、工程验收方式及验收标准：
本工程必须符合 GB/T 50312-20xx《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》标准进行施工，工程调试完毕，乙方交付甲方使用时，甲方采用 甲乙双方同时在场系统通电运行 的形式进行工程验收，以符合 国家文化部标准《歌舞厅扩声系统声学特性指标与测量方法》 标准/施工质量视为验收合格，并签订《验收合格证明书》。
七、工程维护：
本工程管线敷设施工开始至整项工程完工期间地线路安全维护由乙方负责。
八、双方责任：
1、甲方必须按时按期给乙方支付工程款，如因甲方单方面原因未按合同规定支付工程款，乙方有权将工期顺延。
2、乙方应根据甲方提供的施工场地图纸、配套设备清单、技术资料、装修装饰资料及施工现场环境等，做好施工前准备。
3、甲方应设立现场监理及技术支持人员，以监督乙方施工进度和施工质量，并对相关高技术性工作作出指导。
4、乙方必须依照合同规定的期限对工程施工、竣工，并定期向甲方汇报施工情况和工程进度，甲、乙双方保持紧密的沟通和联系，保证工程如期完工。
5、工期对乙方具有强制性，除因业主方及其他施工部门过失造成的客观因素直接影响到施工进度外，乙方不得借故怠误工期，否则甲方有权扣减工程款或要求停工，甲方追究乙方因工程延误所造成的一切损失。
6、乙方在工程中使用的材料，包括金属桥架、各类线管、线材等必须符合国家规定及甲方提出的具体要求，否则甲方监理有权不予验收。
7、施工过程中，乙方必须严格按照施工规范进行，甲方监理在施工过程中发现有违规行为乙方必须及时更正，对拒不更正的施工部分而造成的返工，乙方须承担经济责任，如造成工期延误的还须承担相关责任。
8、保证施工质量，乙方在工程验收前应无偿修理出现的质量问题或甲方发现的不符合合同约定的工程部分。
9、施工期间，甲方应派员对工程进度、施工质量进行监督和检查，如发现问题必须及时知会乙方并要求整改，保证工程进度和施工质量符合双方订立的指标。
10、乙方承包的本工程项目，不得随意分包或转包给第三方，乙方在安装工程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。
11、乙方必须保证施工期间排污及噪音的控制，保证施工对周围环境的影响应符合有关环境保护法律、法规的规定。在施工的同时应保证施工安全，用电安全，并确保符合有关用电规定，保障施工人员的生命、健康以及毗邻施工现场居民的财产安全。
12、工程竣工后，甲方在合同规定期限内应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工的工程进行验收，验收合格，甲、乙双方及业主或业主委派的主管部门三方签订《验收合格证明书》。
13、乙方必须对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件以及争议进行处理。
14、乙方应对施工人员做好安全施工的教育，对违规施工而造成的人身伤害由乙方自理。
九、违约责任：
甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任，应视为违约。违约的一方应向另一方支付违约金，如违约的行为造成工程延误损失的，违约方应当赔偿有关损失。
十、本合同签订后，甲、乙双方如因合同条款或履约过程中发生争议，双方应当友好协商解决，经协商未能解决的，任何一方可以向当地主管机关提出调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院提出起诉。
十一、本合同如有未尽之事宜可由甲、乙双方协商解决或另行签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同一并保存，均具同等法律效力。
十二、本合同一式 两 份，甲、乙双方各执 壹 份，《设备清单》、《施工图纸》、《施工许可证明书》、《验收合格证明书》、《工程系统测试报告》、《工程系统使用说明书》以及有关图表、资料、双方洽谈内容的记录都是据以安装和施工的技术资料，视为合同的组成部分与本合同一并装订，均具同等法律效力，自双方签名、盖章，乙方支付工程预付款起即时生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同编号：_________
甲方：_________
联系人：_________
乙方：_________
联系人：_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的`扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________
乙方(签章)：_________
签约时间：_________年___月___日
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲乙双方本着诚信原则，经友好协商就乙方为甲方工地________________________弱电工程达成以下合同。
一、业务范围及业务容量
（1）乙方负责为甲方指定场地提供弱电终端点及设备安装调试，并完全按照合同条
款规定的规格型号施工。详见附件清单。
（2）乙方在施工期间按照甲方规定文明施工。
（3）本工程合同总金额人民币（大写）柒万壹仟圆整小写￥：_____________________元整(含6%税)。
二、双方权利与义务
1.乙方按照甲方的要求,在____________年____月____日之前完成工程并交付甲方验收；
2.甲方负责提供正确、详细的资料并提供必要的配合；
3.乙方对本合同中设备免费保修一年；第二年开始有偿服务，具体条款另议；
4.所需材料及设备详细见报价单，报价单作为本合同一部分。
三、价格与费用支付
（1）在甲乙双方签订本合同时，甲方预付工程款的人民币￥：_______0.00元整；
（2）在工程中期甲方预付工程款的人民币￥：_______0.00元整；
（3）工程竣工，甲方验收合格后即付工程款￥：_______00.00元整
四、违约责任
如乙方在__________年______月______号没有完成该工程，每延一天甲方在工程款中扣除￥：___________________元整，如因甲方因素造成的延期乙方除外。
五、免责条款
因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但如遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后3日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
六、保密责任
未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，但法律另有规定的除外。
七、争议的解决
对于因本合同履行而发生的争议，双方可协商解决，协商不成的，经双方同意，提交市仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局，对双方均有约束力。
八、合同生效、终止及其他
a)合同一式二份，双方各执一份，由甲乙双方法定代表人或其授权的代表人签字；
b)本合同及其各条款自双方签字盖章之日起本合同生效；
c)对于本合同未尽事宜，双方可签订补充合同或以附件的形式对本合同中的有关
问题做出补充、说明、解释，本合同的补充合同和附件为其不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：_______________________
乙方：_______________________
日期：_______________________