商位出租合同书(精选3篇)
上诉人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)
被上诉人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)
上诉人因_____________(写明案由,即纠纷的性质)一案不服_____________人民法院(写明一审法院名称)_________________第_______________号__________判决,现提出上诉,上诉请求及理由如下:_________________
请求事项:_________________
(写明提出上诉所要达到的目的)
事实和理由:_________________
(写明上诉的事实依据和法律依据,应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)
此致
_____________人民法院
附:本上诉状副本__________份
上诉人:_________________(签名)
_____年_____月_____日
甲方:__________
乙方:__________
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:
一、由于经营需要,甲方将 租给乙方使用,租赁期间乙方所发生的一切费用、债权、债务与甲方无关,乙方自行负责。
二、租赁时间为:__________年__________月__________日至__________年__________月__________日,租期__________年。
三、租赁费用为:人民币__________元(大写:__________整),物业费按商城的规定执行。
(乙方享有优先续租权)
四、租金的付款方式:租金需提前 个月支付。
五、经营范围:
1、乙方的经营项目和经营范围为该商位所在商城分区区域限定的经营项目和经营范围。
2、工商管理部门核准的经营范围并经本商城同意经营的商品。
六、甲方的权利和义务:
1、甲方有权限制或停止自认为不当的商品销售及货物陈列。
2、甲方尊重乙方的合法经营权利,不干涉乙方正常的经营活动。
七、乙方的权利和义务:
1、乙方自主经营、自负盈亏,严把进货关,严格遵守国家的法律法令,合法经营、照章纳税,严格执行国家的产品三包条例,不经营假冒伪劣商品。
2、乙方应确保展区产品的及时更换和丰富,确保所提供的展示设施的时尚和新颖。
3、为保证商城的价格优势,乙方所经营的商品价格,在本商城中无论批发及零售,需低于其他市场或销售店的实际销售价格,确保商城商位价格的市场竞争力。
4、自觉服从商场的管理,相关的制度条例及通报商城将公布及张贴于商城管理办公室视同送达,乙方不得以不知情为由不执行商城管理规定。
5、乙方应自觉维护商城的信誉和形象,不得做有损商城信誉和形象的言行。
6、如顾客对乙方销售的商品或提供的服务不满,或在商位及商城内发生打架事件的(包括商户之间或商户与顾客之间,商城有权做出相当处理和处罚;导致严重后果和不良影响的,甲方有权追究相应损失和追究其法律责任和刑事责任。
八、售后服务
1、乙方所售商品原则上由乙方按照国家有关规定及售后服务规范,向消费者提供完善的三包及售后服务,由于乙方产品质量问题引起消费者至商城投诉的,商城有权按照商城的有关规定先行赔付,并同时要求乙方进行陪付,并根据商城的有关规定做出相应处罚;如发生至消协或公共媒体投诉以致曝光等事件,影响或严重影响商城形象及声誉的,商城有权视情节轻重做出处罚和单方终止合同的执行,并保留追究相应损失的权力。
2、为维护商城信誉,乙方售后服务出现问题,无论有任何理由,均应根据商城的调解方案对消费者的投诉做出圆满的处理,否则商城有权代乙方向消费者进行赔付,并根据商城的有关规定和损失情况对乙方做出处罚和责任追究。
九、商城物业的管理
1、为确保商城水、电、暖、冷的供给及商城的保安保洁等管理费用,向乙方收取合同期物业管理费(按商城规定标准)计算,不含自用电费。
2、商城将努力营造一个舒适、宽松、整洁的经营和购物环境。
十、保证金的交付及退回:
1、为确保商城的全面管理,乙方需向甲方交付信誉保证金__________元,作为商城卖场管理售后服务及信誉维护、合同执行的保障。
2、保证金的用途只应作为经营管理的保证,但乙方不得视同应付交费、售后问题赔付及违纪罚款等备用金。如乙方未能执行商城的处罚管理规定,及时交付应付费用及罚金,甲方有权动用乙方信誉保证金支付,动用部分及不足部分乙方需于15天内双倍交付,否则商城有权自租金中双倍扣除,有权终止合同执行,保证金不退。
3、租赁期到期一个月,无其它遗留问题,应全额退回,若乙方经营的产品有质保期的,自合同到期之日起计至乙方所售商品承诺保修期到期,未出现其他问题,甲方可于保修期到期后一月内退回乙方保证金。
甲方:__________
乙方:__________
时间:__________
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签定本合同。
第1条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 施工地点:
1.3 施工内容:
第2条 设备情况:
第3条 施工日期:
3.1 设备使用时间共计 (月、天),自 年 月 日至 年 月 日止。本合同计期时间以设备到达现场达到使用条件为准。
第4条 合同价款
4.1 合同总价款:人民币 元整(¥ 元)
4.1.1设备进、出场费:人民币 元整(¥ 元);
1.吨吊车工作台班单价_________元/台班,闲置台班单价_________元/台班;
2.每日以一个台班起算;
3.每个台班为8小时,以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时台班费。(以吊车作业时间签证为准)
4.吊车进场及退场经协商由按吊车的台班2=台班支付费用。
4.2 如遇下列情况,合同总价做相应调整:在设备使用期间内,如果每天工作时间超过8小时,则超过的时间另计台班费,超过的时间不足4小时按半个台班计,超过4小时不足8小时按一个台班计算。台班单价为 元。以台班签认单为准,累计后与下月施工作业费一并支付;
第5条 设备作业价款的支付与结算
5.1 本合同签定后,在设备起运前 天内,乙方预付给甲方设备进出场费,人民币 元整(¥ 元);
5.2 设备到达施工现场达到使用条件后,乙方预付当月设备作业款:人民币 元 整(¥ 元);
5.3 作业满30天后 日内,乙方将本月的超时台班费及下月的作业款支付给甲方。
5.4 作业结束后设备撤场前 日内,乙方向甲方支付全额剩余的作业款和超时台班费。
5.5 乙方必须在合同规定的期限内付款,如逾期,甲方除按欠款总额的0.5%每天计收违约金外,甲方有停止作业或终止合同的权利,停机期间仍然计算施工作业费。此产生的一切损失,由乙方负责。
第6条 双方工作责任事项
6.1 承包方(乙方)工作责任
6.1.1严格执行安全规程及安全措施,必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥,不能违章指挥作业,严禁超负荷指挥。在施工作业前,必须向甲方人员做好安全、技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。
6.1.2施工现场的场地条件、吊装条件及机吊具均由甲方负责。如需夜间施工,必须做好充足的照明工作。甲方设备进场后,如因上述原因不能作业,由此造成的损失由乙方承担。
6.1.3乙方必须提供施工现场的地面承耐力及地下设施的准确数据信息,包括有无暗沟、电缆、隐蔽工程等,并承担由于数据信息有误而造成的相关损失。 2
6.1.4负责设备在施工现场的看护,确保设备不丢失、不损坏。如发生丢失或损坏,按照市场价进行赔偿。负责提供设备进出场的条件,满足甲方的安全作业要求。
6.1.5负责设备在工地进行组装、运输、拆卸作业中需解决的场地、道路进出厂手续等工作。并提供组装、拆卸、设备所需的机械、人员等配合工作。
6.1.6 施工期间为吊车提供燃油,费用由乙方承担。
6.1.7不得将甲方设备转租、变卖或抵押,如出现上述情况、甲方有权终止合同。乙方赔偿由此造成的一切损失及费用。
6.1.8 为甲方工作人员提供食宿方便条件。
6.1.9甲方设备需要保养时,为甲方提供必要的时间,并协助完成日常的设备保养工作。
6.1.10负责每日指定专人对甲方吊车施工作业单据确认并签字.每月在甲方出据的月度结算单上签字盖章等手续办理。
6.2 发包方(甲方)工作责任
6.2.1提供工况良好的设备,安检部门需要的有效合格的操作证书 、安全检验合格证,满足乙方的使用要求。
6.2.2机组人员自进入施工现场,必须遵守乙方施工现场的规章制度,遵守乙方要求的工作时间和工作安排,做到优质服务,积极配合乙方完成任务。在不违反安全操作规程的前提下,应服从乙方指挥人员的指挥。如甲方工作人员故意懈怠,在有足够佐证材料证明下,乙方有权要求更换机组人员。
6.2.3按合同约定时间,负责将设备准时运输到乙方施工现场。
6.2.4负责设备的组装和拆卸的技术指导工作。
6.2.5甲方机组人员应加强设备的检修和保养,使设备处于良好的运行状态。需要保养时,甲方要提前一天通知乙方,乙方协助甲方完成设备的日常保养工作。
6.2.6在施工中发生机械故障,甲方应积极组织人员抢修,如果连续故障处理时间超过二天,超过时间甲方应在以后工作中给予补足。或从当月的作业费中扣除超过维修期间的作业费
6.2.7有权拒绝各种违章指挥,确保施工安全。
第7条 事故责任
施工中若发生安全事故,责任划分原则:吊钩以上含吊钩(即吊机原因)由甲方负责;吊钩以下(绳索、吊点、卸扣、捆扎、指挥等原因)由乙方负责。 设备在施工期内如发生设备、安全事故,由甲、乙双方共同组成事故调查组,并组织分析造成损失的原因,所造成的损失由责任方承担。由于不具备安全作业条件或违章指挥所造成的安全、设备事故,由乙方承担安全责任和经济赔偿责任。
第8条 争议
有关本合同的争议,甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律条款友好协商解决,双方协商不成,应向合同签约地人民法院起诉解决。
第9条 其他
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
9.2本合同自双方签字盖章后生效,施工作业期满并结清全部款项后自行失效。
9.3合同签约地:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日