工程合同担保示范文本(精选3篇)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合甲、乙双方实际情况,本着合法、公正、合理、兼顾的原则,为明确双方的责任,经甲乙双方协商,签定合同如下:
一、甲方委托乙方制作___广告牌一个。(具体内容见预算方案及样稿)。
二、地点:
三、双方的权利和责任:
1、乙方要按甲乙双方认定的施工方案进行施工,材质以施工方案中的材质为准。施工期间,甲方按进度验收认定,如有疑议应及时提出,乙方要按照甲方提出的合理建议及时进行纠正(超出或减少合同范围须经双方认可)。
2、工程总造价为人民____元整(¥____元整);具体尺寸以图纸为准。
3、付款方式:协议签定后甲方付乙方人民币____________元整(¥_________元整)作为地基费用;待地基完工后再付人民币____________元整(¥_________元整)作为材料预备款;等广告牌快结束后再付人民币____________元整(¥_________元整);广告牌完工验收后付清余款人民币____________元整(¥_________元整)。
4、相关的政府审批手续的协调由甲方负责,施工过程中甲方负责协调场地纠纷等问题。
5、施工现场的接电由甲方负责。
四、文明施工:
1、乙方在施工期间必须保持施工场地的完整与清洁,并负责废旧料的清理。
2、施工期间,乙方工人要注意防火防盗和施工安全,否则造成任何安全责任事故由乙方承担,甲方不负连带责任。
3、施工期间,成品与半成品及所有设备由乙方负责保管保护,如有损坏丢失甲方不承担责任。
4、质保与服务:
广告牌质保一年,终身维护。质保期内免费维护;维护期内甲方出工料费,乙方负责维护。其它维护费用另计(其它维护的工作指人力不可抗拒因素的损坏或非正常使用损坏而造成的维护)。 质保期内如出现施工质量问题,在接到甲方通知后乙方需在24小时内赶到现场处理隐患,否则造成事故由乙方承担。
五、合同生效条件
1、本合同经甲、乙双方签字并盖章之日起生效。
2、如双方发生纠纷,应按实际情况友好协商解决,协商不成,可向法院提起诉讼或提交仲裁机关进行解决。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
年 月 日 年 月 日
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了村庄整洁,甲方经研究决定进行河道疏浚。现根据最低标中标和同等价情况下,优先本村村民的原则,通过公开招标的形式,确定上述工程由乙方中标施工。为使该工程能按时、保质顺利完成,现经甲、乙方双方协商,同意订立以下施工合同,以此遵照执行。
一、工程名称:______河道疏浚工程。计划疏浚长度 米。
二、工程施工工期:自________年____月____日 ________年____月____日,历时 个历日。
三、工程施工经费结算的方法:
1.工程经费的单价按中标价 元方结算,为综合单价承包。
2.工程量按竣工验收实测的土方量结算。工程的筑坝、开坝、土方围堰费、清障费、排水费及堰体施工期维护费均列入土方单价。
3.甲方负责施工中得调节,把好质量关,掌握竣工验收中第一手资料;合同签订后,乙方对整个工程的费用进行垫资,待工程全部结束后凭甲方验收单合格后方可结账(凭支塘税务所土方发票)。
四、工程施工要求及验收方法:
1.工程采用两栖式挖掘机施工的必须干河,绝不能带水夹浆进行施工,确保工程质量;工程采用水力冲泥疏浚,尽量减少工作坝,乙方应按照甲方规定的河底宽度、坡比等疏浚标准质量要求进行施工,将土方排至制定的排泥点,并做好排泥场的围堰及排水沟的开挖工作,避免泥水淹积农田。塌坝所造成的损失均由乙方负全部经济责任。
2.乙方应按照甲方要求将河道内的淤积土方全部清理。清理过程中的垃圾杂物应按村要求堆放到指定位置,驳岸边垃圾、杂草、杂树都要清理。放水后驳岸边保持30c水层,无垃圾。河道内有沉船负责打捞。工程结束告知有关单位,经初步验收后才可开坝防水,否则乙方应负责任。
3.土方工程量的计算按建管所、水利站竣工验收实测断面土方计取上报,最终以市局验收竣工土方为结算工程量。
4.乙方在施工过程中要切实做好工地施工安全。杜绝和防范机电事故发生。排泥管道线路的定向应尽量避免与村级交通的矛盾,管线与交通道路交叉处应做夜光警示标志和减速保护设置,确保交通安全。
5.乙方应做好工地现场的文明施工,注意环境卫生。
五、以上工程一旦确认,不得反悔,如违反责任自负。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)甲方代表:乙方代表:________年____月____日
编号:(工________字)第________号
委托保证人(以下称甲方):________________
住 所:________________
法定代表人:________________
电 话:________________
保证人(以下称乙方):________________
住 所:________________
法定代表人:________________
电 话:________________
鉴于甲方参加 项目的投标,乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向 (以下简称“招标人”)提供投标担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条 定义
本合同所称投标担保是指乙方向招标人保证,当甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务时,由乙方代为承担保证责任的行为。
第二条 保证的范围及保证金额
2.1 乙方保证的范围是甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务,给招标人造成的实际损失。
乙方在甲方发生以下情形时承担保证责任:
(1)在招标文件规定的投标有效期内即________年________月________日后至________年________月________日内未经招标人许可撤回投标文件。
(2)中标后因中标人原因未在招标文件规定的时间内与招标人签订《建设工程施工合同》。
(3)中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。
(4)招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
2.2 乙方保证的金额为人民币________元(大写:________________)。
第三条 保证的方式及保证期间
3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2 乙方保证的期间为:自保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后________日,即至________年________月________日止。
3.3 投标有效期延长的,经乙方书面同意后,保函的保证期间做相应调整。
第四条 承担保证责任的形式
4.1 乙方根据招标人要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)代甲方支付投标保证金为人民币________元。
(2)如果招标人选择重新招标,乙方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本合同第二条约定的保证金额。
第五条 担保费及支付方式
5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2 双方确定的担保费率为:________________。
5.3 本合同生效后________日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币 元(大写:________________)。
第六条 反担保
甲方必须按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条 乙方的追偿权
第八条 双方的其他权利义务
8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起________日内,向招标人出具《投标保函》。
8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
第九条 争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第 款约定的方式解决:
9.1 向________法院起诉;
9.2 向________提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条 甲乙双方约定的其它事项
第十一条合同的生效、变更和解除
11.1 本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。
11.2 本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条 附则
本合同一式________份,甲乙双方各执________份。
甲方:________________ 乙方:________________
法定代表人:________________ 法定代表人;________________
________年________月________日________年________月________日