工程承包合同最新3篇

在人们愈发重视契约的社会中,合同的地位越来越不容忽视,它也是实现专业化合作的纽带。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是的小编为您带来的工程承包合同最新3篇,希望能够帮助到大家。

工程合同 篇1

甲方(采购方):

乙方(供货方):

甲方因需要购置一批成品窗帘,根据《合同法》及有关法律法规,经双方友好协商,签订本合同,具体条款如下:

第一、工程慨况:

1、工程慨况:

甲方因需要购置一批成品窗帘,由乙方负责供货并安装。

2、承包方式:

乙方包工包料,不得转包、分包。

3、承包内容:

4、工期:从乙方收到甲方预付款次日起算。

第二、工程造价及付款方式

1、工程总造价为:

2、本合同签订时,甲方需预付工程总造价的%即人民币元,乙方收到甲方预付款后才下单生产。

3、工程总造价的%的余款,甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。

第三、工程质量要求

1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;

2、根据纺织品相关标准,不同批次的货品与样板存在少量色差,属于正常现象,甲方不得以此拒收或要求折扣;

3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改,直到验收合格;

4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。

第四、维修年限、范围、保修条件

窗帘布料包修期为2年,人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应,48小时内排除故障。

第五、违约责任

1、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

2、由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加或减少结算款。

3、由于乙方原因致使合同工期延误,每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金,但不可抗因素引起的工期延误除外。

4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因,致使合同工期延误的责任应由甲方承担。

第五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表(签字):

代表(签字):

签约日期:_______年_______月_______日

工程的合同 篇2

发包方(甲方):

承包方(乙方):

经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同,其具体条款如下:

一、工程项目

1、工程名称:xx

2、工程地点:xx

3、承包工程范围及工程量:

4、承包期限:年月月日竣工。

5、工程承包费用

6、乙方必须投入的工种及人数

二、工程结算

工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后,甲方一次性支付工程款。

三、工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收,乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工,保证工程质量,如不符合质量标准必须返工修理,其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

四、安全生产

1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。

2、施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。

五、材料供应

甲方设专人工程材料,乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。

六、施工机具

1、大型机具由甲方负责,保证使用需要。

2、施工中使用的手工操作工具,由乙方自带。

3、对甲方提供的工具,乙方应认真保管使用,如丢失或损坏

乙方负责赔偿。

七、现场管理

1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度,在甲方现场负责人的统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

八、违约责任

1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失乙方应予赔偿。

2、合同签订后,未经双方协商,任何一方不得随意变更或解除。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工,如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算,甲方可从工程款中扣除作为违约金。

九、附则

1、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方及时协商,协商不成可向仲裁委员会申请仲裁,或向当地人民法院提起诉讼。

2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方签字:

乙方签字:

签订日期:

工程合同 篇3

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方现在开发商承包同意发包转让,乙方自愿接受此项目工程任务,经甲乙双方协商,特订如下协议以资共同遵守:

一、在承包合同正式签订后,按该项目高层电梯房总造价值

二、该项目计算工程单价,不得低于其它标段工程单价,否则由甲方负责,补偿乙方与其它标段的差额单价。

三、转让合同正式签订后,由乙方付给甲方履 m.huzhidao.com 约保证金,人民币元,凭银行当日付款回单生效,否则该转让协议书无效。

四、正式合同签订当日再另行协商履约保证金的返还。

五、该项目暂定年月日之前进场开工,如果不能按期开工,乙方支付给甲方的合同履约金由甲方承担的月息(从乙方打款给甲方帐号之日起算)。如果在年月日之前还未进场开工,甲方需在天内将乙方的合同履约保证金按照月息%连本带利返还给乙方。否则,由此产生的所有经济损失均由甲方自负。

六、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商补充生效。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方代表签字:_________________

乙方代表签字:_________________

_________年_____月_____日

一键复制全文保存为WORD