停工通知书范文(汇总26篇)

停工通知书范文(精选26篇)

停工通知书范文 篇1

xx单位:

你单位工程,经查存在以下重大隐患:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定,我局现责令你单位:

□立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改,限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

(以上打勾项为唯一选项)

在此期间你单位应采取措施,防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的,我局将按相关规定予以处罚。

xx县公路管理局

接收人签名: 检查人签名:

年 月 日

停工通知书范文 篇2

户:

你在 擅自进行 施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的 的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人:

接收人:

年 月 日

停工通知书范文 篇3

建房户:

经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中,发现你户在擅自修建的房屋,。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现责令你户立即停止建设,听后处理。若逾期不履行,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知

送达人:

接受人:

停工通知书范文 篇4

xx户:

你在擅自进行施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人:

接收人:

二〇一三年xx月xx日

停工通知书范文 篇5

鉴于你在建的(位于)占用国有土地,无任何合法手续,严重违反《城乡规划法》和《土地法》,不符合国有土地使用有关规定,未经审批擅自新建,影响整体规划,限立即停工,若无合法手续继续建造,责任自行承担。

*人民政府

20xx年6月7日

送达人:

接收人:

停工通知书范文 篇6

xx户:

你在擅自进行施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人:

接收人:

二〇一三年xx月xx日

停工通知书范文 篇7

建房户:

经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中,发现你户在擅自修建的房屋,。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现责令你户立即停止建设,听后处理。若逾期不履行,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知

送达人:

接受人:

停工通知书范文 篇8

土安监发[20xx]12 号 建房住户 (签字) 地址 相关法律法规、技术标准: 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规 存在问题:

1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形,由于高压电线横跨一 层主体上空,现严重阻碍二层建设,更存在严重安全隐患。

2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况,讨论解决消除安 全隐患,并拿出相应方案报上级批准。

3、在安全隐患未解决之前,建房住户不得私自再动工建房。 土桥镇街道

整改要求: 安全隐患未解决前不得进行动工建房,否则一切后果由建房住户承担。 整改条件: 安全监管人员检查达到安全生产要求后,同意继续动工建房。

签发人 张 签发日期

20xx年 3 月 25 日

安监机构: (公章)

停工通知书范文 篇9

公司各部门、各监理部:

由于近期腊月,气温下降且春节临近,监理工程项目将陆续停工,经公司研究决定,放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外,原则上依据监理项目停工或复工情况,各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案,否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴,补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通,服从公司安排的工作和活动,加强自身业务技术学习,否则放假补贴将予以取消。

注:如提前离职或放假期间自行离职,生活补贴不予发放。

特此通知!

河南中天工程监理有限公司

20xx年1月26日

停工通知书范文 篇10

编号:

施工单位:

你单位在施工,因违反

规定,经检查组(安全检查员)检查,目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施,保障营业线列车安全运行。特此通知。

复工前书面报告我单位(部门),复查合格后才能复工。

发出通知单位: 姓名; 时间:

接收通知单位: 姓名: 时间:

附注:本通知书一式五份,主送施工单位,抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处,自存。

停工通知书范文 篇11

江苏省xx科技有限公司,铝制品有限公司

你单位施工的 厂房,办公室 工程,经检查存在下列重大安全隐患:

1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,

2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。

3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。

4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。

5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位: □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员:

xx市建筑安全监察站 建设单位签收人:

电话

监理单位签收人:

电话

施工单位签收人:

停工通知书范文 篇12

江苏省科森机械科技有限公司,泰州艾德铝制品有限公司

你单位施工的 厂房,办公室 工程,经检查存在下列重大安全隐患:

1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,

2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。

3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。

4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。

5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位: □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员:

兴化市建筑安全监察站 建设单位签收人:

电话 监理单位签收人:

电话 施工单位签收人:

电话

停工通知书范文 篇13

公司各部门、各监理部:

由于近期腊月,气温下降且春节临近,监理工程项目将陆续停工,经公司研究决定,放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外,原则上依据监理项目停工或复工情况,各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案,否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天15元的生活补贴,补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通,服从公司安排的工作和活动,加强自身业务技术学习,否则放假补贴将予以取消。

注:如提前离职或放假期间自行离职,生活补贴不予发放。

特此通知!

河南中天工程监理有限公司

20xx年1月26日

停工通知书范文 篇14

经查你在没有取得规划部门批准文件,也未经土地主管部门批准的情况下,擅自占用村集体土地。违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定,对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为,在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工,否则一切后果自负。

此文件一式两份签字:

年月日

停工通知书范文 篇15

签收单位 x人民政府

停工原因 我们从 20xx年 5 月 9 日组织人员及大型机械进场施工,

截止 20xx年 8 月 8 日已经完成了梨子冲梨子冲组至梨子 冲化竹戛组通村水泥路的土石方开挖、场地平整、路牙混 凝土浇筑、 全场两公里的碎石层铺设, 因为地质条件恶劣、 自然条件变幻莫测,导致我施工队伍施工进度一再滞后, 设备损毁严重,于 20xx年 7 月 28 日发生了交通事故,幸 免未造成人员伤亡,因为政府方面的资金迟迟未能兑现, 甲供材料的一再拖延,租赁公司的一再登门要债,燃油费 用一再飙升,截止 20xx年 8 月 8 日未收到建设方的任何 费用,我们出现了资金周转问题,我们不得不于 20xx年 8 月 8 日暂时停止施工等待政府资金兑现,万望批准

签收人

申人请

停工通知书范文 篇16

河南xx有限公司:

经查,你公司于20xx年7 月5 日,在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。

当日已责令你公司自接到通知之日起,立即停工,待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。

限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见,如未按时 回复,我方将另择施工单位施工,本工程中标通知书作废处理。

特此通知。

当事人签字:

甲方人员签字:

日期:

停工通知书范文 篇17

编号:施工单位:

你单位在施工,因违反规定,经检查组(安全检查员)检查,目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施,保障营业线列车安全运行。

特此通知。

复工前书面报告我单位(部门),复查合格后才能复工。

发出通知单位: 姓名; 时间:

接收通知单位: 姓名: 时间:

附注:本通知书一式五份,主送施工单位,抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处,自存。

停工通知书范文 篇18

监督备案号:编号:

江苏省科森机械科技有限公司,泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房,办公室工程,经检查存在下列重大安全隐患:1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位:□立即停止 部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。

特此通知。

安检员:

兴化市建筑安全监察站

停工通知书范文 篇19

公司各部门、各监理部:

由于近期腊月,气温下降且春节临近,监理工程项目将陆续停工,经公司研究决定,放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外,原则上依据监理项目停工或复工情况,各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案,否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天15元的生活补贴,补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通,服从公司安排的工作和活动,加强自身业务技术学习,否则放假补贴将予以取消。

注:如提前离职或放假期间自行离职,生活补贴不予发放。

特此通知!

河南中天工程监理有限公司

20xx年1月26日

停工通知书范文 篇20

xx单位:

你单位工程,经查存在以下重大隐患:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定,我局现责令你单位:

□立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改,限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

(以上打勾项为唯一选项)

在此期间你单位应采取措施,防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的,我局将按相关规定予以处罚。

xx县公路管理局

接收人签名: 检查人签名:

年 月 日

停工通知书范文 篇21

你单位施工的 工程,根据我站年月日监督检查,发现存在以下质量问题:

违反了 第 条规定,现责令你单位暂停施工,停工时间从年月日开始。

特此通知。

签发人:

质量监督站

(盖章)

年 月 日

签收人: 年 月 日

注:1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后,应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》,质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。

2、本通知书一式4份,质监、建设、监理、施工单位各1份。

停工通知书范文 篇22

七城管金沙字[]号:

你(单位)在进行建设的行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定,现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定,限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设,逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。

如你(单位)不服本决定,可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议,也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)

xx年xx月xx日

当事人:

承办人:

停工通知书范文 篇23

建房住户:

地址:

相关法律法规、技术标准: 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规

存在问题:

1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形,由于高压电线横跨一 层主体上空,现严重阻碍二层建设,更存在严重安全隐患。

2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况,讨论解决消除安 全隐患,并拿出相应方案报上级批准。

3、在安全隐患未解决之前,建房住户不得私自再动工建房。

土桥镇街道整改要求:安全隐患未解决前不得进行动工建房,否则一切后果由建房住户承担。

整改条件:安全监管人员检查达到安全生产要求后,同意继续动工建房。

签发人: 张

签发日期: 20xx 年 3 月 25 日

安监机构: (公章)

停工通知书范文 篇24

建房户:

经查,你户在 擅自建房(建筑物或构筑物),违反了《中华人民共和国城乡规划法》第 条第 款之规定,现责令你户立即停止建设, 若逾期不履行,我局将按《城乡规划法》第 条、第 条之规定依法处理。

特此通知

签收人:

年 月 日

停工通知书范文 篇25

体土地。违反了《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》相关之规定,对你的行为做出停工处理。即日起停止一切施工、建设行为,在未取得规划部门批准及合法用地手续之前暂停一切施工,否则一切后果自负。

此文件一式两份签字:

x年xx月xx日

停工通知书范文 篇26

江苏省机械科技有限公司,铝制品有限公司

你单位施工的 厂房,办公室 工程,经检查存在下列重大安全隐患:

1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,

2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。

3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。

4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。

5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位: □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员:

建筑安全监察站 建设单位签收人:

电话 监理单位签收人:

电话 施工单位签收人:

电话

一键复制全文保存为WORD